发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算-法师兄

发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-09 07:54:22 126 人看过

因为发包人提供的材料不合格，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同。

已经完成的工程验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

如果验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

《民法典》第八百零六条

承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条

的规定处理。

第七百九十三条

建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程承包
甲提供的不合格材料能否索赔？

甲供材料不合格能够索赔。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的。既然约定了采购的方式，发包方就不应当指定，若指定的话，则与该条规定抵触，就属于无效的。施工单位可以直接通知甲方使用材料的风险。承包人应当妥善留存证明甲供材料存在质量缺陷的证据，具体可采用照相、录像、要求发包人驻场代表或承运人员签字的方式进行。甲供材料质量缺陷实践过程中，发包人可能由于缺乏经验或其他原因导致提供的甲供材料存在质量缺陷，影响施工的有序进行，造成承包人损失并引致承包人索赔。因此，作为承包人，对于发包人提供的设备、材料也要本着审慎原则进行必要的检测、试验，对于质量不合格的设备和材料，要保留好检测、试验记录及样品，及时向发包人反馈意见，拒绝使用并要求发包人更换。同时，对于相应设备、材料更换所导致的工期延误、费用损失，承包人也应及时核算和主张。对此，承包人要注意完成以下工作：（一）及时查验甲供材料，包

2023-07-08

106人看过
法律综合知识
施工导致工程不合格怎么办

当产生纠纷时可以按双方当事人签订的《工程合同》（以协议书、中标通知书、投标文件为主解释）中的纠纷解决条款进行，如果该合同无效并不影响争议解决方式。合同中没有相关解决方式的可以参考同类合同，若没有相关或类似的，可以参照《工程承发包示范文本》2013；若经协商、调解不成的可以走法律程序——或裁或仲了。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零六条　承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。\n　　发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。\n合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。

2023-11-24

369人看过
工程承包
发包人未提供原材料负什么责任

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-04-27

342人看过
工程承包
发包人未按约定提供原材料等，应担何责

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-04

144人看过

法律综合知识
误工费如何提供证明材料

一、误工费如何提供证明材料索赔误工费要收集以下证明材料：1、收入证明或收入状况的证据。有固定收入的，由单位开具有公章的书面证明，内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资等。没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明，可到当地的相关政府部门进行开具。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。如均无法提供的，受理法院会根据当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。2、误工时间证据。（1）病历或医院小结等。病历及医院小结上一般会载明就医时间，建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理等信息。（2）误工证明。有单位有条件的，可以让单位出具误工的书面证明，加盖公章。（3）误工期司法鉴定书。如果对方不认可或存在争议的，可提请进行误工期司法鉴定，来确认误工期限。法律依据：《民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护

2023-12-12

162人看过
不可抗力
发包人导致的窝工如何索赔

建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。停工窝工损失如何主张建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量；发包

2023-07-07

341人看过
继续履行
不可抗力导致合同无法继续履行

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、法律中对于不可抗力是怎么规定的？因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方.以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力损失由甲方承担吗依据民法典的规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不

2023-03-06

240人看过
工程承包
工程承包方能否提供材料

一、工程承包方能否提供材料工程承包方能不能提供材料，要看承包人和发包人是否有约定，法律是没有强制规定的。双方协商一致，可以由承包方包工包料。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程的承包方式建筑工程承包是指承包单位(勘察、设计、施工、安装单位)通过一定的方式取得工程项目建设合同的活动。(1)承包单位的资质管理。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质登记许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何方式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业

2023-06-17

395人看过

工伤认定材料
员工无法提供工伤认定材料怎么办

无法提供工伤认定材料的无法进行工伤认定。《工伤认定办法》第八条社会保险行政部门收到工伤认定申请后，应当在15日内对申请人提交的材料进行审核，材料完整的，作出受理或者不予受理的决定；材料不完整的，应当以书面形式一次性告知申请人需要补正的全部材料。社会保险行政部门收到申请人提交的全部补正材料后，应当在15日内作出受理或者不予受理的决定。社会保险行政部门决定受理的，应当出具《工伤认定申请受理决定书》；决定不予受理的，应当出具《工伤认定申请不予受理决定书》。第九条社会保险行政部门受理工伤认定申请后，可以根据需要对申请人提供的证据进行调查核实。一、工伤认定所需材料1、《工伤认定申请表》；2、居民身份证；3、医疗诊断证明/职业病诊断证明书；4、劳动关系证明5、用人单位依法成立的登记证书或登记查询通知单；6、死亡证明(职工死亡)；7、公安部门证明/其它相关证明(工作时间/场所，因工作职暴力伤害等意外伤害

2023-03-24

174人看过
合同风险
施工合同因无资质而无效，如何结算？

2003年4月8日，新成公司与孙某个人签订《降水协议》，约定由孙某为高德广场承担降水工程。降水工期以工程进度需要按实计取，打井费用=合计打井米数x130元/米，降水费用=实际降水天数x25元/天x打井数，工程造价为两项费用之和。在所有管井打设完毕后，发包人一次性支付乙方管井施工费用。对于降水费用，发包人按照实际降水天数，每月支付一次。协议签订当日，孙某组织施工人员进人现场，进行降水工作。施工中共计打井37眼，每井深度10米，依约进行24小时不间断降水。截至2006年2月9日降水工程完工，共计降水施工1050天。高德广场已于2005年3月18日验收合格。施工过程中，新成公司向孙某支付了管井施工费用，对于降水费用，新成公司存在多次拖欠现象。经孙某索要后，新成公司陆续支付降水费用215000元，远远低于其应实际支付的费用。工程竣工验收合格后，孙某多次向新成公司索要工程款，新成公司均未予理会，造成

2023-06-08

200人看过
合同无效
民法典施工承包合同无效怎么结算

民法典施工承包合同无效的结算是：施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复验收合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格的不予支付；尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。订施工承包合同应注意什么？第一，合同主体审查。第二，工程范围。第三，建设工期。第四，工程质量。第五，工程造价。第六，技术资料交付时间。第七，材料和设备供应责任。第八，工程进度款的拨款和结算。第九，竣工验收。第十，质量保修范围和质量保证期。第十一，违约责任的约定应利于执行。第十二，其他条款。《民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求

2023-08-12

476人看过
法人
法人上诉提供的材料

1、上诉状。上诉状按对方当事人的人数提交副本外另加六份，如被上诉人及原审其他当事人为一人的提供七份，两人的，上诉状共提供八份，以此类推。法人上诉应写明法人的全称，住所地，组织机构代码，法定代表人姓名及身份证号码，联系方式。2、证明上诉人主体资格的材料。上诉人是法人的应提供：法人营业执照复印件一份；组织机构代码复印件一份；法定代表人或负责人身份证明书一份；法定代表人或负责人身份证复印件一份；授权委托书一份；受委托人身份证复印件一份（以上须加盖公章）。受托人为律师的须另出具律师执业证复印件一份、律所公函一份。3、生效法律文书副本。即判决书、裁定书或其他法律所赋予的文书副印件一份。一、法人的民事权利能力什么时候产生法人的民事权利能力以成立为始期，消灭为终期。在我国，企业法人和社会团体法人，成立之时是法人营业执照或法人登记证所注的日期；机关法人和事业单位法人的成立之时，是主管机关批准法人设立之日。

2023-03-25

142人看过

合同无效
合同无效导致的工程款结算困境：如何解决？

转包合同无效后结算工程款的方法：1、当发包人与承包人之间的工程款结算因工程分包发生纠纷，认定工程分包合同无效时，承包人不得要求发包人支付相应的工程款，也不得要求发包人支付相应的人工费、管理费等费用；2、承包人与实际施工人之间的工程款结算依照规定，分包合同无效的，当事人应当相互返还各自的财产；3、当承包人信用状况恶化、破产、法人主体资格消失时，实际施工人可以根据上述司法解释要求发包人支付相应的工程款，但发包人只在欠工程价款范围内对实际施工人承担责任。工程未竣工验收工程款怎么结算民法典规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。由此可见，承包人行驶优先受偿权时，并没有受到已完成建筑

2023-08-04

60人看过
工程结算
如何开具施工分包工程结算发票并征税

建设工程总承包人应当如何将工程分包或者转包给他人。一是建筑分包（分包）工程的税收和税收征管问题，以分包（分包）工程的收入作为营业额，分包（分包）人应纳税；总承包人将工程分包、分包的，营业额应为项目合同总金额减去支付给分包商（分包商）的价格后的余额。无论是总承包还是分包工程，都由工程所在地税务机关负责征收管理。无论是总承包工程还是分包工程，项目所在地税务机关都应开具发票，并立即缴纳税款。分包商（分包商）向总包商收取分包（分包）工程款时，应向当地税务机关开具发票并缴纳税款。总承包方在向施工单位全额收取工程款时，按分包商（分包商）开具的发票扣税，作为分包（分包）工程的完税依据，并按余款征税。税务机关开具全额发票时，应当在发票存根上注明发票金额和行号。

2023-05-07

227人看过