项目索赔依据
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:44:53 372 人看过

工程索赔的主要依据是什么?

1。必须妥善保管现场例会(现场)的会议记录和有关工程的来往函件,直至合同完全履行,所有索赔事项全部结清。

2。各种施工进度计划,包括业主代表和分包商编制的进度计划。

3。在施工备忘录(日记)中,及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档,方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录,及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。

5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件,按年度日期归档。完整的工程会计信息,包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清单(工程付款单)应分类归档。

10。

工程索赔分类:根据索赔目的、索赔处理方法和索赔对象进行分类。索赔类别:

1。工期索赔:工期索赔是指承包人要求发包人延长工期,是对原工程竣工日期的合理延长。2。经济索赔:经济索赔是指承包人要求发包人赔偿承包人不应承担的经济损失或额外费用,即取得合理的经济赔偿。索赔处理分类:

1。单次索赔:单次索赔是对一件事采取一次索赔的方式,即在每次索赔事件发生后,提交索赔通知,编制索赔报告,要求单次结算和付款,不与其他索赔事件混为一谈。综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。也就是说,在整个工程(或某一工程)中发生的几项索赔是一起索赔的。它是对整个项目(或一个项目)的实际总成本与原预算成本之间差额的索赔。

索赔对象分类:

1。索赔是指承包人向业主提出的索赔。

索赔和反索赔是相对的。反索赔是对索赔的反击。在工程中,通常由雇主向承包商提出反诉。

施工进度计划和施工现场实际进度记录、相关文件和工程照片。本工程的气象资料、工程验收报告和各种技术鉴定报告、通电、停水、道路开闭记录及证明。可以作为索赔的依据。如果您的情况比较复杂,律师协会还提供律师在线咨询服务。欢迎您参加法律咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 15:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 如何管理项目索赔
    合同索赔的管理应注重善前控制和善后管理。事前控制的目的是对工程风险进行预测,并采取相应的防范措施和对策,以尽量减少或控制因自身原因对建设工程合同另一方或第三方权利的侵害程度和造成损失的后果。①熟悉和理解设计文件、设计要求和招标文件,分析合同价格的构成因素,明确工程造价中容易突破的潜在部位和环节,明确工程投资控制的重点。②收集、整理和系统分析建设项目的各种信息,包括建设项目所在地或国家的政治、法律、社会、经济、人文、地理、气候、地质、水文和独特的文化氛围等,建立风险识别和评价模型,预测项目风险以及索赔可能产生的原因,并制定相应的预防对策本合同可以减少或控制对对方及第三人合法权益的侵害。③分析建设工程合同及其组成文件,减少和消除违约事件的发生。过程管理是一项细致而连续的工作,索赔是否成立与否关系重大。①详细记录施工现场的各种情况,及时提出施工过程中的各种问题和第三方配合合同的要求,不造成违约条
    2023-05-07
    473人看过
  •  建筑项目成本核算依据
    本摘要针对工程量清单计价规范、施工合同以及工程竣工图纸及资料等内容进行了规定。这些规定旨在确保工程量的准确性和透明度,有利于承包商和业主的权益维护,同时通过签订合同明确双方的权利和义务,保障工程项目的顺利进行。1.工程量清单计价规范:本规范主要针对建筑工程项目中的工程量清单计价进行规定,旨在确保工程量的准确性和透明度,有利于承包商和业主的权益维护。2.施工合同:本合同是承包商和业主之间就工程项目施工所达成的协议,涵盖了工程项目的范围、内容、进度、质量、费用、风险等方面的约定。通过签订合同,双方在合同约定的范围内,明确各自的权利和义务,保障工程项目的顺利进行。3、工程竣工图纸及资料。4、双方确认的工程量。5、双方确认追加(减)的工程价款。6、双方确认的索赔、现场签证事项及价款。7、投标文件。8、招标文件。9、其他依据。 建 筑 工 程 计 价 规 范 : 关 于 工 程 量 清 单 计 价
    2023-10-02
    340人看过
  • 医疗纠纷索赔的项目
    医疗纠纷赔偿的项目有以下十一种类型,依据《医疗事故处理条例》第五十五条规定如下:1、医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算;2、误工费:按照患者因误工减少的固定收入计算;3、住院伙食补助费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费;5、残疾生活补助费:根据伤残等级,按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算;6、残疾用具费;7、丧葬费:按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。8、被扶养人生活费;9、交通费:按照患者实际必需的交通费用计算,凭据支付。10、住宿费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿补助标准计算,凭据支付。11、精神损害抚慰金:按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的,赔偿年限最长不超过6年;造成患者残疾的,赔偿年限最长不超过3年。一、医疗纠纷赔偿金额怎么确定对于医疗纠纷的赔偿的具体金额要
    2023-03-03
    488人看过
  • 项目索赔有哪些类型
    (1)根据索赔目的,有工期延长索赔和成本损失索赔。前者是由于非承包商原因造成的工程延误,后者是承包商向业主索赔的成本损失。(2)根据合同索赔依据,合同内有索赔,合同外有索赔。前者可以在合同条款中找到索赔依据,监理工程师完全可以处理此类索赔,争议很少;后者很难在合同条款中找到直接依据,但承包人可以通过习惯法和自己的经验来实现。此项索赔由业主决定,监理工程师无权决定。有一种要求叫做道德要求。这种索赔是承包人克服巨大困难、遭受重大损失,完成合同规定的施工任务后,向业主提出的一种优先索赔。(3)根据权利要求的处理方法,有单项权利要求和总权利要求。前者是在索赔事件发生后的有效期内立即提出的索赔;后者是承包人在工程竣工前综合所有索赔的总索赔。索赔的依据是什么?
    2023-05-02
    205人看过
  • 项目合同索赔的程序
    法律综合知识
    1.承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2.总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3.承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4.总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规定的条件时予以受理。5.总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。6.总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。一、工程延期由谁审批工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利
    2023-03-12
    195人看过
  • 交通事故索赔交通事故索赔项目
    根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定,交通事故致人身体损害的或死亡的,伤者或死者近亲属可以向对方索要赔偿,本网站对其进行了总结,将其分为三类,受伤未致残的、因伤致残的和死亡的,下面就这三项可以索赔的项目具体说明一下。一、受伤未致残的如果因交通事故受伤但还未达到致残的程度,那么伤者可以索赔的项目有7项:医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费以及必要的营养费;二、因伤致残的因交通事故致残,除第一条的各项费用外,还可以索要以下赔偿项目(6项):残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等。三、死亡的受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿相关费用外,还应当赔偿以下6项费用:丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等。另
    2023-06-08
    110人看过
  • 打死人赔多少钱是合法的,各项赔偿项目的参考依据
    一、打死人赔多少钱是合法的1、人身损害赔偿案件当中的赔偿标准没有固定的参考值。根据各地、当事人的情况不同,其赔偿数额也是不一样的,除赔偿抢救期间医疗费外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费(如有死者生前抚养的被抚养人)、死亡赔偿金、护理费、伙食补助费、营养费、以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。2、失手打死他人,涉嫌过失致人死亡罪或者故意伤害罪致人死亡,要依法追究刑事责任。3、对受害方的赔偿是民事纠纷,并不能免除刑事责任,但是积极退赔,与受害方达成和解协议,可以从宽处罚。《刑事诉讼法》第二百九十条规定:对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。二、各项赔偿项目的参考依据1、丧葬费按照受诉法院所在地
    2024-01-11
    493人看过
  • 无追索权和票据的必要项目
    无追索权[WithotReco~e]票据债权人丧失其本应享有的向债务人进行追索的权利。凡有下述情况之一者均无追索权利。(1)出票人或背书人在票据上注明了免责条款,持票人对该出票人或背书人丧失追索权。但日内瓦统一汇票本票法规定,对出票人只承认其可免除担保承兑之责,不承认其免除担保付款之责。(2)持票人未在合理时问内向付款人提示付款或承兑。(3)发生退票后,持票人未在法定的时限内发出退票通知或作成拒绝证书。但日内瓦统一汇票本票法规定,未按规定期限通知者并不丧失追索权利,但因其怠于通知而发生损害时,应负赔偿之责。(4)票据持票人未在法定期限内行使追索权,因时效过期而丧失追索权。(5)背书人对前手的追索权,如未在法定期限内行使,则因时效过期而消灭。见追索权。票据的必要项目[ReqisiteItemsofNegotiableInstrment]各种票据依票据法之规定所应记载的项目。票据作为有价证券的
    2023-06-06
    442人看过
  • 项目索赔报告的一部分
    索赔报告部分(1)总则。包括以下具体内容:①前言;②索赔项目概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔金额;④报告编写和审核人员。(2)合同报价。索赔报告的一个关键部分是索赔的基础。一般包括以下内容:①索赔处理过程概述;②发出索赔通知的时间;③引用索赔合同条款;④注明所附证据。(3)索赔额计算。索赔报告的主体部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分有:人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税金、利润等。每项费用应附有相应的证明或文件。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔的合理性有了充分的认识,这对索赔的快速解决非常重要。(4)工期延长示范部分。工期索赔报告第三部分。索赔报告中工期论证的主要方法有:①条形图法,②CPM关键路径法,③PERT程序评审技术等。在索赔报告中,承包商应讨论EOT,详细说明实际竣工时间和理论竣工时间,并说明延期依据(天)。(5)
    2023-05-07
    490人看过
  • 项目中途退出如何索赔
    1、如何在工程中途索赔。在施工合同、补充合同、现场签证中,对停工日期、护理费用、周转材料、机械停滞等约定的,按约定原则计算赔偿。对赔偿原则没有事先约定的,双方可以另行协商。其次,权利要求的依据主要包括以下几个方面:1。招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各类签字记录、批准的施工进度计划、工程图纸、技术规范等。双方往来函件、各种会议及会议纪要。3。施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场相关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)、工程照片。4本工程的气象资料、工程验收报告及各种技术鉴定报告、供电、供水、道路开闭记录及证明。国家有关法律、法令和政策文件。第三,可以报销哪些费用:一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函服务费、贷款利息、保险费、利润和管理费。人工成本的几个方面:包括增加工作内容的人工成本、停工损失成本和降低工作效率的损失成本。2。设备费:可以采用机械台班费、机
    2023-05-07
    361人看过
  • 保全证据是索赔的依据吗
    当发生交通事故后,首先及时救治伤者,避免伤情加剧。在此前提下,当事人应依法积极保护自身相应的合法权益,以免造成权益受损的不利后果,交通事故赔偿纠纷要寻求法律途径解决纷争就必须留存证据。1.及时报警,尽量保留现场证据,有利于交通事故责任的认定;2.对交通事故责任认定有异议的,在接到《交通事故认定书书》及时向上一级公安机关交通管理部门申请复核;3.伤者要到正规医院就医,妥善保管医药费用(包括清单)、交通费用及其他相关费用的票据。因伤致残的,在治疗终结后(临床医学一般所认可的损伤后病理变化经临床治疗后得到完全或部分恢复并维持稳定的时期),到司法鉴定机构进行伤残鉴定(以便确定赔偿项目及数额);4.查看相关的法律、法规或咨询律师,获知交通事故赔偿的项目和计算赔偿数额的标准;5.先行协商解决赔偿问题,协商不成再选择通过诉讼解决纠纷(诉讼时可聘请专业律师代理,能最大限度保护自身权益);6.必要时,申请财
    2023-06-13
    114人看过
  • 工程索赔程序和依据
    1、《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成
    2023-06-10
    60人看过
  • 交通事故各索赔项目要提交的证据大全
    (一)原告主体资格的证据1、原告为自然人的:原告的身份证复印件(原告为未成年人的,需提供其法定代理人的身份证复印件、户口本或公安部门出具的证明法定代理人身份的证明);如被害人死亡,需提供:死亡证明、社区或村委会或派出所出具的法定第一顺位继承人证明、各继承人的身份证复印件;2、原告为法人或其他组织的:营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件(以上均需加盖公司公章)。(二)被告身份信息的证据1、被告为自然人的:身份证复印件、驾驶证复印件、车辆行驶证复印件;2、被告为法人的:企业基本信息、保险单复印件(被告为保险公司的)。(三)事故及责任证明1、道路交通事故责任认定书;2、事故现场照片;3、现场目击证人证人证言;4、事故现场的监控录像。(四)医疗费1、抢救费票据、医疗费票据;2、医院治疗诊断证明书、住院病历;3、购买药物的单据(最好有医院出具的处方)。(五
    2023-06-08
    154人看过
  • 审计项目依据哪些法律法规
    一、审计项目依据哪些法律法规、1、审计项目依据的法律法规有八种,分别是:(1)审计法;(2)审计法实施条例;(3)中央预算执行情况审计监督暂行办法;(4)党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定;(5)党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则;(6)财政违法行为处罚处分条例;(7)行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定;(8)国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知。2、法律依据:《中华人民共和国审计法》第十六条审计机关和审计人员对在执行职务中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息,应当予以保密,不得泄露或者向他人非法提供。第十七条审计人员依法执行职务,受法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行职务,不得打击报复审计人员。二、审计机关对建设项目竣工决算报表进行审计监督的主要内容是什么1、竣工工程概况表、竣工财务决算表
    2023-08-09
    457人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 河北省工伤赔偿项目及依据
      浙江在线咨询 2022-04-28
      河北省工伤赔偿项目标准及依据主要参考: 1、医疗费实报实销 2、职工住院治疗工伤的,由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费; 3、工伤职工因日常生活或者就业需要,经劳动能力鉴定委员会确认,可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具,所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。 4、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,
    • 如何依据项目风险等级来分类融资项目
      甘肃在线咨询 2022-04-11
      项目融资按风险性质不同分类: 1、违约风险, 即不能按期归还到期债务,导致企业信用受损甚至引起法律拆讼的可能性; 2、道德风险, 主要是指融资团队在资金管理、资产管理、资本管理和融资过程中,由于企业团队个人原因产生的使企业利益受损的可能性,如资金体外循环等; 3、机会风险, 指融资企业在融资决策及融资方案实施的过程中,因为选择了一方案或机会,从而失去其他机会的可能性; 4、法律风险, 融资企业在融
    • 职工非因公死亡赔偿的项目和依据
      香港在线咨询 2023-07-26
      一、丧葬补助费。 在职人员因病或非因工死亡,丧葬补助费为死亡当月工资3个月的标准发给。离退休(退职)人员因病或非因工死亡,丧葬补助费为上年度企业离退休人员3个月人均基本养老金标准发给。 二、一次性抚恤金。 在职人员因病或非因工死亡,一次性抚恤金为职工死亡当月工资20个月的标准发给;离退休人员因病或非因工死亡,一次性抚恤金为其生前最后一个月基本养老金20个月的标准。 三、遗属生活补助费。 职工有多名
    • 工伤有哪些赔偿项目?有法律依据吗
      天津在线咨询 2023-11-07
      工伤赔偿包括: 一、工伤医疗费用 治疗工伤所需费用享受因工医疗待遇,一般包括住院所需的挂号费、住院费、医疗费、药费等,符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金中全额支付。 二、康复治疗费 工伤职工需要进行康复性治疗的,须由协议医疗机构提出意见,并报经办机构确认。符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金中支付。 三、
    • 新车被撞了索赔项目
      山东在线咨询 2022-10-09
      新车被撞后,车主可向对方提出赔偿的项目主要有:修理费、交通费、误工费等,有些地方还可以要求对方赔偿车辆的贬值费用