建筑安装工程分包合同范本-法师兄

建筑安装工程分包合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 18:55:17 249 人看过

订立合同双方：

以下简称总承包方：____，

以下简称分包方____。

双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)

第二条工程地点____。

第三条工程范围____。(可用列附表办法)

第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。

第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。

第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。

第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。

第十一条双方联系制度及协作办法______。

第十二条关于工程保密办法______。

第十三条违约责任______。

第十四条特殊条款______。

第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

第十七条合同附件总承包方：

负责人：____地址：____电话：____分包方：

负责人：____地址：____电话：______年__月__日

订立附表1：

工程项目一览表

工程预算号

工程名称

单位

工程数量

预算(概算)

价值

预定工期开工、竣工

备注

附表2：

总承包方(发包方)负责供应材料表

品种

规格

单位

数量

交货时间

交货地点

备注

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程分包相关文章

申请仲裁
（最新）建筑安装工程设计合同书

工程名称：_________委托单位：_________设计单位：_________设计编号：_________合同编号：_________建设单位(甲方)：_________设计单位(乙方)：_________为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。二、甲方的义务1.甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足

2023-06-04

497人看过
工程承包
加工承揽和建筑安装工程承包：不同类型的合同

1、合同的主体不同承揽合同的主体为一般主体，承揽人即可以是具有相应的资质的法人，也可以是其他单位或者个人，定作人可以是自然人、法人和其他组织。2、合同标的物不同3、合同订立方式不同4、合同解除条件不同5、违约救济方式不同六、定义不同。加工承揽合同是专属管辖吗不是。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第23条规定：“因合同提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”，最高院司法解释规定：“加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。”依据上述两项法律规定，加工承揽合同纠纷应由合同约定的履行地（比如约定安装地）或实际履行地（加工定作所在地）法院所在地管辖。在没有约定的情况下也可适用一般原告就被告的规定。因此加工承揽合同不是专属管辖。《中华人民共和国招标投标法》第二十六条投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定

2023-07-06

327人看过
印花税
印花税率对建筑安装工程承包合同的影响

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。印花税中，建筑安装工程承包合同不含增值税。建筑安装工程承包合同，包括建筑、安装工程承包合同，按承包金额0．3贴花，由立合同人负责缴纳。建筑安装工程承包合同模板通用版＜p＞发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞邮码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-06

386人看过
工时
装修合同是建筑工程合同还是承包合同？

装修不属于承揽合同，而属于建设工程合同。装修公司应按照约定进行装修活动，而委托装修的人或单位应支付相应装修费用，根据法律规定，建设工程合同是指承包人按约定进行工程建设，而发包人按约定支付相应价款的合同。一、装修工程甲方是否有优先受偿权装饰装修的工程依法享有优先受偿权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。二、工程合同有效期限是多久工程合同的有效期限时长一般由合同的双方当事人自行约定来确定。依据现行《民法典》的规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。一般包含工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等内容。三、建筑承包人优先受偿权是怎么规定的建筑承包人

2023-03-12

387人看过

计划生育
建筑施工合同范本2020

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的＿＿＿＿＿工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该＿＿＿＿＿＿＿工程按＿＿＿＿＿＿＿元／（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米

2023-07-21

442人看过
乡镇企业
建筑安装工程的特点

1、面广量大，遍及城乡在农村，随着农业发展和乡镇企业兴起，小型工业建筑以及民用建筑均在兴建。在城市，百业俱兴，仅就住宅建造而言，先是零星建造，随后是成片拆迁与兴建，动辄以若干万平方米计。全国住宅年建筑量约一亿多平方米。建筑业的蓬勃发展，吸引了农村众多的剩余劳动力，建筑企业全员素质有待提高，已成为刻不容缓的问题。2、施工周期长，多露天作业由于城市用地紧张，建造房屋多向空间发展，即使是多层建筑，从筹建到投入使用，一般也要跨年度。受季节变换影响，雨季和冬季施工，需要采取相应技术措施，才能保证工程质量。3、质量事故具有隐蔽性、滞后性土建施工，特别是钢筋混凝土工程的施工，由于种种原因，质量事故要经过一段时间才暴露出来，给事故处理带来难度。轻则修补，重则返工，都会造成损失，严重的要影响工程的使用寿命。4、工程量大，技术复杂大型工业建筑、公共建筑以及高层建筑，都在不断地采用新型结构体系和新设备、新技术、

2023-02-24

311人看过
投标书
建筑安装工程施工报价投标书范文

＿＿＿＿＿＿＿＿＿（建设单位或招标办公室）在研究了＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程名称建筑地点建筑面积建筑层数结构形式设计单位工程内容包干形式标价总造价每平方米的成本中直接费用其中，直接费间接费间接费材料差价其他材料差价其他工期开工日期竣工日期总天数图像进度质量达到等级保证质量的主要措施施工方法及施工机械的选择我们的企业概况如下＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址所有制类别企业施工水平的审定平均人数企业简历包括成立年限技术力量工程师以上人数助理工人数技术员人数五级以上人数平均技术等级施工机械设备状况营业执照批准机关执照、号码我们特此同意，在本招标发出后的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-08-07

300人看过
工程分包
什么是建筑工程分包，建筑工程分包与建筑工程转包有何区别

1、转包是指建筑工程（总）承包方违反法律．法规规定，将其承包的工程变更合同主体或不变更合同主体，但以承包代管，不参与现场管理的行为。2、违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建筑单位批准，或将工程分包给无资质的承包人，或将工程分包后不参与现场管理的行为。3、查处转包．违法分包行为，在施工过程中主要核查六个方面内容：核实承包合同的主本是否变更或实际上已变更（合同的甲．乙方互为监督人）；检查现场管理人员的隶属关系，且与申报质量监督时一致；核查其行为（包括组织机构．工作协调．技术措施．方案．质量．安全责任等）的落实情况；核查其管理人员的实际到位情况；核查工程项目的原材料是否由承包人供应；核查用于工程施工的大型机具．设备．设施是否为总承包人所有。常见的建筑工程分包劳务纠纷有哪些1、总承包企业与专业施工企业不具备相应资质的企业签订的劳务分包合同。这样的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程

2023-08-18

214人看过

工程承包
建筑工程门安装合同的内容是什么

建筑工程门窗安装合同有哪些内容？发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据建筑安装工程承包分包的规定和安装工程的具体情况，双方协商达成以下条款，共同履行。工程名称：b）工程地点：C）合同范围：D）结算依据：按门窗实际安装尺寸进行面积结算。二是门窗面积按m2估算，安装单价为元/m2。最终结算以实际面积为准。为做好施工现场工作，甲方应委派公司人员行使部分权利和责任，并可随时撤销该委派。甲方应提前两天通知乙方。甲方人员主要负责协调现场关系、时间、进度、安装工艺、质量管理，审批向乙方支付工程进度款，甲方负责将门窗产品运至施工现场，乙方负责派员卸货。甲方负责将用于安装的所有工程材料运至施工现场，经乙方验收合格后进行签收。甲方负责提供楼层布置图及相关图纸（含开启方式立面图）。否则，按甲方实际要求安装，乙方通知甲方可以进行竣工验收后，甲方应及时组织有关人员进行竣工验收。乙方应保证施工过程中使用

2023-05-02

229人看过
工程施工
建筑、安装工程险投保单

本投保单由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向本公司投保建筑、安装工程险的依据。本投保单为该工程保单的组成部分。本投保单在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。┌───────────────┬─────────┬────────┐│工程关系方│名称和地址│是否被保险人│├───────────────┼─────────┼────────┤│所有人│││├───────────────┼─────────┼────────┤│承包人及其承包能力（级、类）│││├───────────────┼─────────┼────────┤│转包人及其承包能力（级、类）│││├───────────────┼─────────┼────────┤│其它关系方│││├───────────────┴─────────┴────────┤│工程名称和地址│├─────────────

2023-06-09

430人看过
工程承包
b. 非住宅建筑安装工程

民事诉讼工程承包的性质有：全过程承包、分阶段承包、按承包人的地位和性质承包。承包方式分为：总承包、分包、独立承包和联合承包。根据取得承包任务方式的性质，承包方式分为：计划分配、委托承包，按合同类型和计价方式。征地纠纷中的民事诉讼在征地纠纷中，大多数进行的诉讼属于行政诉讼，民事诉讼时为数不多的，但是并不是所有的程序都要走行政诉讼，有时候也可以走民事诉讼的程序，如对于非法占地的行为，从民事角度考虑我们可以起诉民事侵权，要求停止侵害、赔偿损失、恢复原状。对于已经签订征地补偿协议，如果该协议签订过程中存在胁迫等手段，则从民事诉讼的角度起诉撤销该协议。总而言之办案子要开动脑筋不能死盯住行政诉讼，如果民事诉讼对我们更有利的话，则就应该设法走民事诉讼的程序。在征地纠纷中常发生的民事纠纷有：征地补偿协议纠纷；土地侵权纠纷；土地承包经营纠纷。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工

2023-07-09

479人看过
招标书
某建筑安装工程招标书

建筑安装工程招标书为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。一、招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备：1.本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；6

2023-04-22

168人看过

工程施工
建筑安装工程安全生产承包模式是如何

建筑安装安全生产合同承包人：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法律法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全。双方在签订建筑安装工程合同时签订本协议。项目名称：1项目地址：3。合同范围：工程截止日期年月日至年月日。甲、乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门关于安全生产和消防的方针、政策，严格执行有关劳动保护法律、法规和规章。甲乙双方均有安全管理组织体系，包括安全生产领导、各级专兼职安全干部、各类工作安全操作规程、特种作业人员考核制度、各级安全生产岗位责任制，定期安全检查制度、安全教育制度等。施工前，甲乙双方应认真调查现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按照施工组织设计和有关安全要求进行施工。（1）甲方编制本工程施工组织总体设计。（2）乙方根据甲方要求编制本工程施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施施工方案，严格按照施工组织设计和有关安全要求进行施工。甲

2023-05-07

388人看过
合同履行地
合同纠纷案件中建筑安装工程合同的纠纷

建设工程合同纠纷包含以下这些：（1）建设工程勘察合同纠纷；（2）建设工程设计合同纠纷；（3）建设工程施工合同纠纷；（4）建设工程价款优先受偿权纠纷；（5）建设工程分包合同纠纷；（6）建设工程监理合同纠纷；（7）装饰装修合同纠纷；（8）铁路修建合同纠纷；（9）农村建房施工合同纠纷。建设工程合同纠纷可否约定管辖？违背专属管辖，应当由不动产所在地法院管辖。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》的规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工

2023-07-08

229人看过