签施工合同需要提供什么资料
来源:互联网 时间: 2023-05-03 10:42:41 176 人看过

一、签施工合同需要提供什么资料

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

二、施工合同不可抗力怎么写

第一,合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;第二,不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;第三,不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。最后还需注意不可抗力的免责效力问题,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下列外:

1、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除;

2、迟延履行期的迟延责任不得因不可抗力而免除。因此,合同中的不可抗力条款可以写出来,也可以不用写,不用写不影响直接引用法律规定。

三、施工合同工期违约证明标准是怎样的

证明标准是指负担证明责任的人提供证据证明待证事实所要达到的程度。在司法实践中,由于对逾期竣工违约金纠纷的证明标准的把握上并不一致,导致同一案件在不同法官之间,在不同法院之间往往会得出截然相反的结论。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较低,建设工程施工企业只要证明存在导致逾期竣工的因素便可免责,比如存在设计变更、工程量增加、图纸延误、未按合同支付工程进度款等事项。建设工程施工企业只要提供证据证明房地产开发企业存在上述导致逾期竣工的因素,不论实际延误工期多少天,便不承担逾期竣工违约的责任。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较高,不仅要求建设工程施工企业证明存在导致逾期竣工的因素,还要证明这些因素导致了工期延误的天数,以及上述导致工期延误的因素和工期延误的天数之间存在因果关系即这些因素发生在关键线路上。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月05日 21:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 签合同需要提供什么
    签订劳动合同时,一般需要带身份证、毕业证、个人照片、相关资格证书等材料。合同的内容由当事人约定,且根据法律规定,合同的内容中需要包含当事人的名称或者姓名和住所。一、当事人订立合同需要注意哪些当事人订立合同应该需要注意:1、尽量采用书面形式订立合同;2、核实合同条款,确保合同条款与协商内容一致;3、核实确认对方当事人的主体资格并且保留复印件;4、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理。《民法典》第四百七十条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、买卖合同可以约定哪些买卖合同的内容除了可以包括当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量,质量,价款或者报酬,履行期限
    2023-03-31
    460人看过
  • 施工合同须要提供什么
    施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。一、施工合同不可抗力怎么写第一,合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定;第二,不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;第三,不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。最后还需注意不可抗力的免责效力问题,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下列外:1、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除;2、迟延履行期的迟延责任不得因不可抗力而免除。因此,合同中的不可抗力条款可以写出来,也可以不用写,不用写不影响直接引用法律规定。二、
    2023-03-29
    95人看过
  • 二手房网签需要提供什么资料
    买家要准备:身份证,以家庭为单位的户口本,婚姻证明,银行卡。如果涉及限购城市的非户籍人口,可能还需提供有效暂住证明。卖家要准备:房本、身份证,户口本,婚姻证明,银行卡。特殊性质的房子,可能需要追加材料。一、领结婚证需要准备的证件有哪些领结婚证需要准备的证件有:1、双方需要提前准备好身份证,身份证必须是有效期内的才行;2、双方家庭的户口本,结婚也是需要在户口本其中一方归属地进行登记的;3、双方身份证的复印件,身份证的复印件两面都是需要复印在同一面上面;4、双方户口本复印件,户口本复印件需要复印户口页和结婚本人的那一页。结婚证,是婚姻登记管理机关签发的证明婚姻关系有效成立的法律文书。二、天津社保退休办理需要哪些材料根据相关的政策规定,天津市社保退休所需材料为:参保人需携带身份证复印件;未申领二代身份证或遗失二代身份证的,需提供户口簿复印件;特殊群体需提供特殊证明复印件,如伤残证明、工伤证明、低
    2023-02-25
    430人看过
  • 二手房网签需要提供什么资料
    一、二手房网签需要提供什么资料二手房网签需要提供的资料有:双方身份证、户口本、房屋产权证、拟合同文本等。网上签订二手房买卖合同后经相关部门审核取得网签号,打印合同文本,买卖双方签字盖章各持应拿的份数,合同签约完毕经房地产管理部门审核返回网签号,网签成功。二、买房网签的程序是怎么样的买房网签的程序是:1.二手房买卖双方要协商合同的相关条款内容;2.操作人员登录存量房(二手房)网上签约系统从已公示房屋信息中选取所交易房屋,在线填写买卖合同的有关内容,并填写《存量房交易结算资金划转协议》或《存量房交易结算资金自行划转声明》。填写完成后由买卖双方自行设置合同查询密码,操作人员进行网上提交;3.买卖当事人和房地产经纪机构签订的房地产经纪合同须作为《存量房买卖合同》的附件一并提交到系统中。在合同提交完毕后,操作人员从系统中联机打印《存量房买卖合同》,还有《存量房交易结算资金划转协议》或《存量房交易结算
    2023-04-30
    237人看过
  • 工伤评残需要提供什么资料?
    职工因工受伤,治疗后需要做伤残鉴定的,应当携带:劳动行政部门出具的工伤认定通知书;因工伤残等级鉴定表;本人身份证复印件;病历本;疾病诊断证明书等相关材料。及时向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。一、劳动工伤怎么鉴定劳动工伤鉴定流程:1、劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其直系亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料;2、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论;3、劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。一、劳动能力鉴定材料:1、劳动能力鉴定申请表;2、工伤认定决定书;3、携带被鉴定人本人身份证原件复印件;4、有效的诊断证明;5、劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。二、工伤事故认定条件如下:1、职工与企业或雇主之间必须存在劳动关系;2、职工必须受有人身损害事实;3、职工的
    2023-02-24
    171人看过
  • 工伤认定需要提供什么资料
    单位职工发生伤害事故,属于工伤范围的,单位或职工及其亲属应当在规定的时间内,及时向单位注册地区、县劳动和社会保障局提出工伤认定申请。1.单位申报应提交以下证明材料:(1)《职工工伤认定申请表》(一式四份);(2)职工与单位签订的劳动(聘用)合同或者事实劳动关系,人事关系证明材料;(3)抢救医院或定点医疗机构初次(当天及连续治疗)诊断证明,市卫生行政部门批准具有职业病诊断资格的医疗机构出具的职业病诊断证明;(4)受伤人员的身份证、单位证明;(5)交通事故伤害或暴力伤害的,提交公安部门的责任裁定书和相关处理证明,下落不明的。提交司法部门裁定书;(6)复转军人旧伤复发的,本人的《革命伤残军人证》;(7)见义勇为的提交民政部门的证明材料;(8)工伤证明材料;(9)劳动保障行政部门要求提供的其他证明材料书面告知。2.个人申报应提交以下证明材料:(1)职工与单位签订的劳动(聘用)合同,或者事实劳动关系
    2023-04-26
    386人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 签施工合同需要什么资料
      甘肃在线咨询 2022-11-30
      需要准备合同的文件包括: 1.合同协议书。 2.中标通知书。 3.投标书及其附件。 4.合同专用条款。 5.合同通用条款。 6.标准、规范及有关技术文件。 7.图纸。 8.工程量清单。 9.工程报价单或预算书。
    • 签订劳动合同需要提供什么资料
      辽宁在线咨询 2022-06-13
      劳动合同应当具备以下条款: (一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人; (二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码; (三)劳动合同期限; (四)工作内容和工作地点; (五)工作时间和休息休假; (六)劳动报酬; (七)社会保险; (八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护; (九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
    • 签合同需要提供哪些资料?
      澳门在线咨询 2022-06-23
      1.要看签订的是什么合同。实践中,签订劳动合同时,一般需要带身份证、毕业证、个人照片等材料。 2.根据合同法第十二条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (一)当事人的名称或者姓名和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。 因此,实践中,签订
    • 签合同需要提供什么材料?
      青海在线咨询 2022-11-09
      1.要看签订的是什么合同。实践中,签订劳动合同时,一般需要带身份证、毕业证、个人照片等材料。 2.根据合同法第十二条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (一)当事人的名称或者姓名和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。 因此,实践中,签订
    • 签订合同要提供什么资料
      宁夏在线咨询 2022-07-20
      《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。