买卖行纪合同的范文-法师兄

买卖行纪合同的范文

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 20:11:16 364 人看过

委托人：签订地点：

行纪人：签订时间：

委托人委托行纪人以自己的名义为其(买入/卖出)以下委托物：(注：空格如不够用，可以另接)

委托物名称商标规格型号生产厂家计量单位数量质量标准包装要求价款

单价总价

合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分

(小写)：￥元

行纪期限：自年月日至年月日。

委托人(是/否)允许受托人把委托事务转委托给第三人处理。

行纪人(买入/卖出)具有市场定价的委托物，行纪人(是/否)可以作为(买受人/出卖人)。

委托人将委托卖出的委托物交付行纪人的时间、地点、方式：

行纪人将买入的委托物交付委托人的时间、地点、方式：

行纪人处理委托事务支出的等费用，由承担。

结算价款的方式及期限：

报酬的计算方法及支付方式、期限：

行纪人以(高于委托人指定的价格卖出委托物/低于委托人指定的价格买入委托物)时，报酬的计算方法：

委托人未向行纪人支付报酬的，行纪人(是/否)可以留置委托物。

本合同解除的条件：委托人或者行纪人可以随时解除合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

委托人违约责任：

行纪人违约责任：

合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(只能选择一种)

(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

其他约定事项：

委托人

委托人(章)：住所：

营业执照号码：身份证号：

法定代表人：委托代理人：

电话：传真：

开户银行：账号：

税号：邮政编码：行纪人

行纪人(章)：住所：

营业执照号码：身份证号：

法定代表人：委托代理人：

电话：传真：

开户银行：账号：

税号：邮政编码：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁委员会相关文章

法律综合知识
行纪合同适用于商标买卖吗

一、行纪合同适用于商标买卖吗？行纪合同不适用于商标买卖，商标买卖不能委托给第三方。《中华人民共和国商标法》第四十二条转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。二、行纪合同具有哪些法律特征？1、行纪人应为他人的利益为法律行为。行纪人的法律行为所产生的利益和损失，归属于委托人。行纪人根据合同规定为委托人出售或购买的财产；如没有特别约定的，在出售前或买进后，都应属于委托人所有，由委托人承担风险。行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，但当事人另有约定的除外。2、

2024-01-30

431人看过
房产过户
购买房子合同怎么写房屋买卖合同范文

房屋买卖合同如下：甲方(卖方)：身份证号码：电话：乙方(买方)：身份证号码：电话：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：一、甲方自愿将坐落在_________市________区__________________________楼房出卖给乙方。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币(大写)_________________________________，即人民币(小写)______________________。三、乙方于________年____月____日向甲方支付定金：人民币(大写)_________________________，即人民币(小写)_____________。四、乙方于________年____月____日第二次付款：人民币(大写)____________________________，即人民币(小写)_____________。

2023-04-17

102人看过
合同条款
房屋买卖签署行纪合同是否合法

房屋买卖签署行纪合同是合法的。行纪是指经纪机构受委托人的委托，以自己的名义与第三方进行交易，并承担规定的法律责任的商业行为。订立的合同是不是行纪合同要看这个公司有没法律上的资质，其发生的行为能不能自己承担法律责任，一般来说，中介合同都是居间合同来的，中介公司只是提供一种媒介的行为，而不承担委托人所委托的合同的法律责任。一、房屋买卖签署行纪合同注意事项是什么？1、审查开发商是否具有商品房预售许可证。在签订购房合同时，大家首先要注意查看开发商是否具有商品房预售许可证，有了许可证，则标志着开发商具有土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等，也就意味着开发商有预售房屋的资格，这也是买房能否办产权证的关键。2、使用正规的购房合同。3、注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好，在与购房者签订合同时，就只让购房者签字，甚至补充条款都已经填好，这种填写好的合同

2023-03-20

170人看过
仲裁委员会
行纪合同范本有吗

行纪合同合同编号：________委托人：________签订地点：________行纪人：________签订时间：________第一条委托人委托行纪人以自己的名义为其（买入/卖出）以下委托物：第二条行纪期限：自________年____月____日至________年____月________日。第三条委托人（是/否）允许受托人把委托事务转委托给第三人处理。第四条行纪人（买入/卖出）具有市场定价的委托物，行纪人（是/否）可以作为（买受人/出卖人）。第五条委托人将委托卖出的委托物交付行纪人的时间、地点、方式：________。第六条行纪人将买入的委托物交付委托人的时间、地点、方式：________。第七条行纪人处理委托事务支出的________等费用，由________承担。第八条结算价款的方式及期限：________。第九条报酬的计算方法及支付方式、期限：________。行纪人以（

2023-06-08

70人看过

有偿合同
买卖合同可以适用行纪规定吗？

不可以。买卖合同是出卖人转移买卖标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买卖关系的主体是出卖人和买受人。转移买卖标的物的一方为出卖人，也就是卖方；受领买卖标的，支付价金的一方是买受人，也就是买方。买卖合同与行纪合同相对容易区分。买卖合同是转移财产权利的合同，行纪合同是提供劳务的合同。行纪合同的本质，是一种特殊的委托合同。行纪合同又称“信托合同”。行纪人根据委托人的委托，以自己的名义为其办理购销、寄售等事务并收取酬金的协议。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买受人接受此项财产并支付约定价款的合同。买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。一、行纪合同怎么签？订立行纪合同应具备以下主要条款：(1)明确合同主体。签订行纪合同首先应明确合同主体，即委托人与行纪人的名称(姓名)以及单位、地址、职务(职业)、联系电话等。（2）委托事务的种类(合同标的)。委托

2023-06-22

445人看过
有偿合同
行纪房屋买卖合同有哪些关系

(1)行纪人与第三人之间订立的合同，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务；间接代理制度中，代理人与第三人订立的合同，有时可以直接对被代理人产生合同效力，由被代理人，即委托人享有权利、负担义务。(2)行纪合同关系中，第三人不履行义务致使委托人受到损害的，除非有特别约定，由行纪人承担损害赔偿责任；间接代理制度中，类似情形，经由间接代理人，即受托人披露义务的行使，被代理人，即委托人有介入权，可基于介入权的行使，直接要求第三人承担损害赔偿责任，突破了合同的相对性原则。(3)行纪合同关系中，委托人不履行义务致使第三人受到损害的，除非有特别约定，由行纪人对第三人承担损害赔偿责任；间接代理制度中，类似情形，经由间接代理人，即受托人披露义务的行使，第三人有权选择被代理人，即委托人来主张损害的赔偿，也突破了合同的相对性原则。买卖合同与行纪合同相对容易区分。买卖合同是转移财产权利的合同，行纪合同是提供劳务的合

2023-06-21

74人看过
代理
商标买卖代理合同范文怎么写？

一、商标转让合同需包含的条款如下：1、转让双方的名称、主体资格证明、地址、联络方式等;2、被转让商标的详细资料;3、商标的转让价格和付款方式;4、商标转让人的权利与义务;5、商标受让人的权利与义务;6、合同的解除;7、纠纷的处理方式;8、其他约定事宜;9、双方签字盖章。转让二、商标转让合同范本甲方：xxx乙方：xxx根据《商标法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，对本合同所涉及的商标权转让事宜达成如下一致协议：一、本合同所涉及的被转让商标详细资料如下：1、转让的商标名称：2、商标注册号：3、商标所指定的商品或服务类别：4、商标申请的商品或服务项目：。二、注册商标转让的转让费与付款方式：双方约定本合同所涉及的商标转让费为：xxxxxxxxxxx。三、甲方的权利与义务1、应保证被转让的商标为有效商标，并保证没有第三方拥有该商标所有权。2、甲方同意将上述商标的所有权永久转让给乙方，并保证在类似商

2023-04-27

291人看过
拍卖行
行纪合同买卖合同的区别体现在哪些方面

一、行纪合同与买卖合同的区别体现在哪些方面？(1)行纪人与第三人之间订立的合同，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务;间接代理制度中，代理人与第三人订立的合同，有时可以直接对被代理人产生合同效力，由被代理人，即委托人享有权利、负担义务。(2)行纪合同关系中，第三人不履行义务致使委托人受到损害的，除非有特别约定，由行纪人承担损害赔偿责任;间接代理制度中，类似情形，经由间接代理人，即受托人披露义务的行使，被代理人，即委托人有介入权，可基于介入权的行使，直接要求第三人承担损害赔偿责任，突破了合同的相对性原则。(3)行纪合同关系中，委托人不履行义务致使第三人受到损害的，除非有特别约定，由行纪人对第三人承担损害赔偿责任;间接代理制度中，类似情形，经由间接代理人，即受托人披露义务的行使，第三人有权选择被代理人，即委托人来主张损害的赔偿，也突破了合同的相对性原则。买卖合同与行纪合同相对容易区分。买卖合同

2023-04-13

121人看过

法定代表人
煤炭买卖合同(示范文本GF--1999--0109)

合同编号：________________出卖人：________________签订地点：________________买受人：________________签订时间：____年____月__日一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交（提）货时间、数量收货人名称发站到站品种规格质量交（提）货时间、数量（吨）全年合计一季度二季度三季度四季度123456789101112（注：空格如不够用，可以另接）二、交（提）货方式：________________________________________________三、质量和数量验收标准及方法：______________________________________四、煤炭单价及执行期：______________________________________________五、货款、运杂费结算方式及结算期限：__________

2023-06-09

105人看过
法律综合知识
买卖工程承包简易合同的参考范文

一、买卖工程承包简易合同的参考范文简易工程施工合同合同编号：发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约时间：签约地点：为了保证＿＿＿＿＿＿＿＿施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、建筑面积（工程形式）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、施工地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、工期：1、开工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；2、竣工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；3、合同工期总共历时＿＿＿＿天。五、承包形式：＿＿＿＿＿＿＿＿六、工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的＿＿％，计＿＿＿＿元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的＿＿％，计＿＿＿＿元；

2024-01-28

466人看过
经济适用房
经济适用房买卖合同示范文本

卖方(以下简称甲方)：____________________买方(以下简称乙方)：____________________第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公

2023-05-05

294人看过
法律综合知识
买卖合同的格式标准范文有哪些内容？

一、买卖合同的格式标准范文有哪些内容？出卖方：＿＿＿＿＿（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿（身份证）（护照）（营业执照号码）：＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿买受方：＿＿＿＿＿（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿（身份证）（护照）（营业执照号码）：＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿第一条房屋的基本情况。出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿层，共＿＿＿＿＿（套）（间），房屋结构为＿＿＿＿＿，建筑面积＿＿＿＿＿平方米（其中实际建筑面积＿＿＿＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿

2024-01-26

270人看过

占有
在行纪合同中行纪人以高于指定价格买卖的怎么处理

一、在行纪合同中行纪人以高于指定价格买卖的怎么处理行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。没有约定或者约定不明确，该利益属于委托人。委托人对价格有特别指示的，行纪人不得违背该指示卖出或者买入。二、行纪人的法律事务1、按照委托人的指示处理委托事务。行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。没有约定或者约定不明确，依照规定仍不能确定的，该利益属于委托人。委托人对价格有特别指示的，行纪人不得违背该指示卖出或者买入。2、直接履行义务行纪人

2023-04-19

387人看过
承诺
行纪合同承诺和行纪合同书签订不明文怎么办

行纪合同约定不明的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。一、施工合同没有价款能成立吗？施工合同中一般需要约定工程造价、拨款和结算等条款，合同自承诺生效时成立，书面合同当事人签名、盖章或者按指印时合同成立。合同生效后，当事人就价款或者报酬等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。二、工程价款约定不明如何结算工程价款约定不明的，可以按照以下方法进行结算：1、对工程价款约定不明的，当事人可以达不成补充协议，明确工程的价款；2、当事人不能达成协议的，可以按照合同的其他条款或者交易习惯确定；3、既不能达成协议，也不能依据合同或者交易习惯确定的，可以按照订立合同时履行地的市场价格履行，就是按照工程所在地的市场价格来确定工程款的。三、房产租赁合同没约定期限怎么办房产租赁合同没约定期限的可以协议补充，未能协议补充的，

2023-06-26

271人看过