工程延期承包人应该做什么-法师兄

工程延期承包人应该做什么

来源：互联网时间： 2023-08-17 11:55:33 389 人看过

（一）合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认；

（二）或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的；

（三）发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

工程延期交付发包方如何索赔

民法典规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建筑工程没有按照建筑工程合同约定如期完工，并及时交付给发包人的，就可以说承包人违约，那么根据合同约定及民法典规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

工程发包
什么叫做工程发包与承包

工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则，通过采用公告或邀请书等方式提出项目内容及其条件和要求，约请有兴趣参与竞争的单位按规定条件提出实施计划、方案和价格等，再采用一定的评价方法择优选定承包单位，最后以合同形式委托其完成指定工作的活动。建筑工程发包分为招标发包和直接发包两类。工程承包（ｐｒｏｊｅｃｔｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｇ）工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程。一、工程发包方与承包方的关系1、承包经营合同中的承包方与发包方存在着特殊的关系。例如，在国有企业承包经营合同中，一方面，国家同承包方之间存在着管理和被管理的行政隶属关系；另一方面，商品是天生的平等派，合同当事人的地位平等是市场经济的法律要求。因此，合同的各方当事人，不论其经济实力和所有制性质如何，不论其是否存在行政隶属关系，也不论其是自然人、法人或其他社会组织，其法律

2023-04-06

251人看过
法律综合知识
谘询应该做足工程不可阻延

运输及房屋局局长郑汝桦昨日傍晚到石岗菜园村，同村民商讨高铁收地赔偿。菜园村关注组一批人士到场抗议，坚持不迁不拆。兴建高铁对香港发展具有重要的战略意义，高铁内地段预计明年春即可启用，香港段工程不可再拖延。面对收地困难，一方面政府的谘询游说要更充分，以尽量化解收地阻力;另一方面政府不能容忍因收地赔偿争议而拖延高铁兴建，必要时应果断引用有关条例，强制收回有关土地，确保工程顺利进展。由于收地涉及村民生活模式改变，赔偿理所当然。然则，政府方面虽说事先已多方沟通，运输及房屋局局长代表包括副局长已数十次前往现场了解诉求，但小部分村民仍坚持采取不合作态度，不排除是希望争取最大利益作为补偿。虽然政府在收地赔偿问题上已经显示出宽松和诚意，但是仍有小部分村民坚持不迁不折，这种毫无回旋余地的态度，要求照顾小我而牺牲香港整体利益的做法，难以获得社会认同。任何大型基建，难免会牵涉到居民搬迁问题，只要政府按照法例给予合

2023-04-23

191人看过
工程承包
市政工程承包做什么的

市政工程施工岗位需要参与施工组织管理策划；参与制定管理制度；参与图纸会审、技术核定；负责施工作业班组的技术交底；负责组织测量放线、参与技术复核；参与制定并调整施工进度计划、施工资源需求计划，编制施工作业计划；参与做好施工现场组织协调工作，合理调配生产资源；落实施工作业计划。一、哪些是市政工程在我国，市政基础设施是指在城市区、镇（乡）规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴，比如常见的城市道路、桥梁、地铁、地下管线、隧道、河道、轨道交通、污水处理、垃圾处理处置等工程，又比如与生活紧密相关的各种管线：雨水，污水，给水，中水，电力（红线以外部分），电信，热力，燃气等，还有广场，城市绿化等的建设，都属于市政工程范畴。二、市政工程的内容有哪些市政是指城市道路、桥梁、给排水、污水处理、城市

2023-03-02

433人看过
不可抗力
建筑工程合同延期承包人怎么赔偿

建筑工程合同延期，承包人需要按其过错对发包人所遭受的实际损失进行赔偿。即对于在建设施工的合理期限内，因其延期行为所造成的人身损害和财产损失，承包人需要承担赔偿责任。一、发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果发包人在合理期限内没有进行检查的，承包人有权暂停施工、顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。发包人应该在接到通知后，按期对隐蔽工程条件进行检查，因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，会影响合同的履行。二、建筑工程质量出现问题谁承担责任工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。如果承包人拒绝修理、返工或者改建的，发包人还可据此请求相应减少支付工

2023-03-05

395人看过

仲裁机构
建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿

建筑工程合同延期，承包人的赔偿最高为支付合同价款的5%，但不应超过实际损失的30%。具体的数额标准可以双方在工程合同中协商约定，同时可以根据违约情形来判断实际损失。一、房东可提前解除租房合同吗可以要求赔偿吗房东可提前解除租房合同，可以要求赔偿。房东提前解除租房合同属于违约，可以按照合同约定或标的数额的20%进行赔偿，同时可以根据违约情形判断实际损失，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30%。二、民法典对违约金的比例规定是多少？如果合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的，则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30％。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明

2023-03-21

64人看过
不可抗力
建筑工程合同延期,承包人怎么赔偿

先落实工期索赔再落实费用索赔在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。导致工期顺延的情形承包人注意下列情形，并及时做好书面记录：(1)发包人未按约提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提

2023-06-15

446人看过