施工单位索赔包括-法师兄

施工单位索赔包括

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:23:04 67 人看过

反索赔是指业主向承包商提出的索赔。施工单位向施工单位索赔的主要方式有：一是减少或防止可能发生的索赔；二是对施工单位的索赔进行反索赔（平衡）。建设单位向建设单位提出的索赔内容包括：

1。工期延误反索赔，是指在工期延误由施工单位负责的情况下，施工单位向施工单位提出的索赔，即由施工单位支付工期延误违约金。建设单位在确定违约金标准时，一般应考虑以下因素：建设单位的利润损失；因工期延长而增加的贷款利息；因工期延误而增加的监理费；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。施工缺陷索赔是指当施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或者所使用的设备、材料不符合合同规定时，施工单位有权向施工单位追究责任，或保修期满前未完成维修工程。建设单位逾期未完成修复工作的，建设单位有权聘请他人完成修复工作，所发生的费用由建设单位承担。

3。对指定分包商的付款请求权，是指当施工单位未能向指定分包商提供合理的付款证明时，施工单位可以按照合同约定，直接向指定分包商支付施工单位未支付的全部款项（扣除保留金）向分包商提供监理工程师证书，并从应支付给施工单位的任何款项中全额扣除。

4。要求建设单位合理终止合同或不当放弃工程。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

法律综合知识
施工索赔程序包括哪几个步骤

一、施工索赔程序包括哪几个步骤施工索赔程序是确保承包商在遭受损失时能够有序、合法地提出索赔要求的系列步骤：1．索赔事件发生后28天内，承包商需向监理工程师发出索赔意向通知，这是启动索赔程序的第一步，旨在及时告知对方索赔意愿。2．在发出索赔意向通知后的28天内，承包商应向监理工程师提交详细的索赔报告及相关资料，详细阐述索赔的理由、损失计算及依据等。3．监理工程师在收到这些材料后，需在28天内给予答复，若未予答复或未提出进一步要求，则视为索赔已被认可。4．若索赔事件持续进行，承包商应阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，并在事件终了后28天内提交最终索赔报告及相关资料。这一系列步骤确保了索赔过程的透明性、公正性和时效性。二、施工索赔的依据是什么？施工索赔的依据主要包括以下几个方面：1．合同是索赔的基本依据，特别是合同中关于施工总规划、详细进度计划、工期修改文件等的约定或双方认可的内容。2．业主

2024-07-19

194人看过
申请劳动仲裁
施工单位违反合同减少工程量索赔

施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。一、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构能继续使

2023-02-14

500人看过
借款
施工单位施工总承包合同

施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。一、公路工程承包合同人员变更建设工程勘察、设计合同。是指业主（发包人）与勘察人、设计人为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利、义务的协议。建设工程施工合同。通常也称为建筑安装工程承包合同。是指建设单位（发包方）和施工单位（承包方），为了完成商定的或通过招标投标确定的建筑工程安装任务，明确相互权利、义务关系的书面协议。建设工程委托监理合同。简称监理合同，是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理，明确双方权利、义务的协议。建设单位称委托人

2023-03-09

218人看过
业主
施工单位提出工期索赔的目的是什么

1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。一、工期索赔费用索赔的关系是什么？两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。二、对已经产生的工期延长，建设单位一般采用两种解决办法1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延；2、施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工

2023-04-03

383人看过

仲裁委员会
员工索赔工伤待遇单位找"皮包公司"顶包

员工徐某向公司索赔工伤待遇，公司否认其员工身份，双方展开激烈拉锯。剪不断理还乱之际，又杀出个程咬金，坚称自己才是真正的东家。日前，启东法院经审理发现，后面冒出的程咬金实为顶包的李逵，一审驳回公司诉请，确认其与徐某存在劳动关系。22岁的徐某是江苏启东人，去年8月，经人介绍到一家电动工具公司工作。不料上班才半个多月，他就在组装电锤压零件时，右手食指不慎被冲伤，住院10多天。因工伤赔偿未能达成一致，徐某与公司展开一场激烈的拉锯战。先是徐某向启东市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，裁决认定徐某和电动工具公司存在事实劳动关系。后来电动工具公司不服，又向法院提起了诉讼。法庭上，电动工具公司声称其已将组装业务外包给某商贸公司，徐某系该商贸公司员工，请求法院确认商贸公司与徐某存在劳动关系。凭空杀出并被追加参与诉讼的第三人商贸公司也承认，徐某就是自己的员工，并大方表示愿意承担赔偿责任。不过徐某强烈反对，坚称他与商

2023-06-10

205人看过
工程监理
施工单位工程竣工报告包括有哪些内容

工程竣工报告内容有工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位（子单位）工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。工程竣工验收报告：竣工验收报告是指工程项目竣工之后，经过相关部门成立的专门验收机构，组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告，简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议主要内容。一、建筑工程质量验收的程序与组织检验批和分项工程应该由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。分部工程应该由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术，质量负责人等进行验收。地基与基础，主体结构分部工程的勘察，设计单位项目负责人和施工单位技术，质量

2023-06-24

473人看过
病历
单位工伤索赔步骤

单位员工发生工伤事故后，用人单位应当在法定的时间内向工伤认定行政部门申请工伤认定，提交相关材料；如果有特殊情况无法在法定期限内提出申请，可以申请适当延长期限。如果用人单位未在《工伤保险条例》规定的时限内提交工伤认定申请，此期间的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。单位工伤保险报销流程每个人参加工作环境不同，工作工种不同，所以说有些工作就面临着会受伤的可能性，职工在工作期间的受伤，就构成了工伤。如果要是购买了工伤保险的话，是可以进行报销的，而且也是有报销比例的。职工保险的工伤报销，到底是怎么个流程呢？首先我们发生工伤应该在二十四小时内向社会保险经办机构报送工伤报告表。然后我们发生工伤单位应当自事故伤害之日起三十天内，向劳动保障部门提出工伤认定的申请，用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生符合工伤保险条例规定的工伤待遇等相关费用由该用人单位负责承担。工伤保险报销所需要以下材料

2023-07-02

268人看过
法律综合知识
施工单位挖到文物可以索赔费用吗

在这种情况下，您有权要求相关的考古工作人员为您提供相应的赔偿。其次，若双方无法就赔偿事宜达成一致或者对方拒绝承担赔偿责任，您可寻求考古人员所属的主管部门协助，请求他们对此事进行处理并给予赔偿。最后，若上述两种途径均未能解决问题，您还可以选择向当地法院提出诉讼，请求法院裁决并强制执行赔偿事宜。《中华人民共和国文物保护法实施条例》第二十三条配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门组织实施。跨省、自治区、直辖市的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由建设工程所在地的有关省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门联合组织实施；其中，特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施。建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古调查、勘探、发掘。

2024-08-12

162人看过

管制
敲诈勒索的对象包括单位吗

一、敲诈勒索的对象包括单位吗敲诈勒索罪的对象包括单位。本罪侵犯的对象为公私财物，属于复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益，单位属于该罪的侵犯客体。二、敲诈勒索罪量刑标准敲诈勒索罪量刑标准是敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。敲诈勒索公私财物“数额较大”，以一千元至三千元为起点；敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以一万元至三万元为起点。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。三、敲诈立案必须满足的条件1.行为人具有非法占有他人财物的目的；2.使用了威胁或

2023-04-14

259人看过
主合同
区别总包和施工单位

总包与施工单位的区别如下：1、工程开展程序不同。总承包模式的工作程序是：先进行建设项目的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包投标，然后再进行施工；2、两者的合同关系不同。施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包签订合同。而采用施工总承包模式时，由施工总承包单位与分包单位直接签订合同；3、两者的承包范围不同。总包是对全部工程的承包，施工单位不一定能够对全部工程进行施工。总包与分包的区别总包与分包都是作为承包人为工程建设提供服务，这是二者的共同点。而更多地表现为以下的不同点：1、法律意义上的总包与分包总包为总承包合同的合同主体，在总承包合同中作为承包人履行相关责任和义务。而在总承包人与分承包人就总包工程签订的总分包合同中，总包则作为甲方履行相关责任和义务，合同地位发生了变化。由此可见，总包在不同的合同中会以不同的身份出现，在工程建设

2023-07-03

418人看过
工程施工
工程施工索赔具体包括哪几个关键环节

(一)施工索赔1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。(二)施工索赔证据索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，来证明索赔的成立，以争取索赔成功。施工索赔证据如下：1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣

2023-06-18

125人看过
业主
发包人是施工单位还是建设单位

发包人是包括建设单位,他还可以是总承包单位、分包单位等,但一般见到的是发包人就是建设单位。一、发包人与分包人的区别工程发包人和工程分包人的区别是：1、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人；分包人指在建设工程分包合同中担任承接分包任务的一方；2、发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人；分包人也称分承包人，其与总包人一同就分包部分向发包人承担连带责任。二、市政工程总承包能不分包吗市政工程总承包可以不分包，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。三、工程承包有哪些模式工程承包是将一个项目承包给具有完成这个任务能力的承包者，那么，工程承包都有哪些方式呢?承包单位与建设单位之间，以及不同承包单位之间的关系不同，地位不同，

2023-06-23

210人看过

工程分包
总包单位将部分工程分包给另一家总包单位施工?

提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。工程分包是指工程承包单位将所承包工程中的部分工程或劳务分包给其他工程承包单位完成的活动。1、第29条规定，“施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”2、《质量管理条例》第78条规定，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，是违法分包。3、《中华人民共和国建筑法实施细则》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位；第二十五条按照合同约定，建筑材料、建筑构

2023-03-13

109人看过
违约金
工程工期索赔包括哪里

（一）承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。（二）发包人解决工期延长的解决办法1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。（三）工期索赔注意事项工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。一、施工索赔须注意的事项1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同

2023-02-26

192人看过