绿化施工合同合同样本-法师兄

绿化施工合同合同样本

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:40:37 269 人看过

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据××市建委有关规定，甲方将××首期绿化工程委

托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

××市×××绿化工程。

二、施工地点及范围：

本工程位于××市的×××，绿地总面积为×又平方米。

三、工程内容：

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

2.绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价：

工程总造价为人民币××元整，一次性包干。

五、付款方式：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

不可抗力
合伙做绿化工程合同怎么写

法定代表法定代表联系人：联系人：日期：日期：发包方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙方）：经公开招标，甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2、工程总造价：＿＿＿＿＿＿万元（大写）。3、工期。乙方确保在ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日开工，于Ｘ月Ｘ日完工，工程标准达到＿＿合格＿＿级。4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1／3；半年后经复验合格，再付合同价的1／3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。5、工程质

2023-06-09

467人看过
合同期限
城市绿地绿化养护合同

甲方：乙方：甲方将绿化委托乙方承包养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。一、一般条款1、甲方将绿化共㎡委托乙方养护。2、合同期限为年，自年月日至年月日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。3、委托方法为乙方整体承包方式。二、绿化养护工作要求绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。绿化养护工作要求及检查验收标准详见附件一。三、双方责任和义务1、甲方责任A、凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。B、全面监督、指导、检查、验收乙方工作。C、在检查时如发现有不合格之处，应以质

2023-06-09

352人看过
合同期限
承包养护绿化合同

承包养护绿化合同甲方：_________乙方：_________甲方将_________绿化委托乙方承包养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。一、一般条款1．甲方将_________绿化共_________委托乙方养护。2．合同期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。3．委托方法为乙方整体承包方式。二、绿化养护工作要求绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。绿化养护工作要求及检查验收标准详见

2023-06-09

101人看过
承诺
城市绿化租赁合同

承租单位（甲方）：_________出租单位（乙方）：_________一、绿化布置地址、范围1．甲方所需绿化布置的地址及范围为：_________市_________路_________号_________室。2．乙方按上述地址提供全程式绿化租赁布置服务，包括设计，运输，搬运，摆放，更换，日常养护等。二、租赁期限及租金、付款方式1．租赁期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。2．绿化租金为每月（不含鲜花）_________元；鲜花费用按照实际插花盆数计算，每盆为_________元。3．甲方按（注：□内打√）□月度（当月付清）□季度（季度首月付清）付款，以支票或现金的付款方式在收到乙方发票后付款（先付后租）。4．甲方付押金_________元，于本合同生效日至乙方植物进场之日前支付，乙方在合同期

2023-04-23

303人看过

合同条款
景观绿化合同模板是怎样的

景观绿化承包合同发包方(甲方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________承包方(乙方)：_________________________________法定代表人：_______________联系电话：__________________经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植，为了确保工程质量，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：一、施工地点：二、绿化工程造价：__________________________(大写)三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，

2023-06-14

91人看过
工程承包
绿化工程承包合同简易是什么样的

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________二、签订合同时谨记十个事项1、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。3、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。4、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。5、明确约定

2023-06-15

219人看过
书面合同
施工合同备案的多样化选择

施工合同备案方式有两种：1、承包人登录政府门户网站，在建设工程合同备案管理信息系统网上申报合同备案，在相应的合同备案表中填写信息打印，办理备案手续；2、合同当事人携带有关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续，备案机构审查合同当事人提供的合同备案材料，符合要求的，应当加盖合同备案专用章。根据《中华人民共和国民法典》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。关于北京市施工合同备案在哪里备案？北京市施工合同一般在当地政务中心的建委窗口进行备案处理的，如果是没有合同标的的建筑施工合同的话可以不进行备案的。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限

2023-07-07

412人看过
工程承包
花园环境绿化工程承包合同

第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、依照××年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按C级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、竣工图。（二）合同金额：1、本合同暂定造价××万元；2、工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的××％作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的××％；3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的××％,余额××％作为质保金，保活期到后支付××％，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改

2023-06-10

415人看过

工程合同纠纷
绿化工程合同纠纷怎么处理

一、绿化工程合同纠纷的法院管辖（一）向被告住所地人民法院起诉甲、乙双方在《建设工程施工合同》中约定合同争议由被告住所地人民法院管辖，是双方的真实意思表示，并未违反当时的法律法规的规定，合法有效。而且乙方拟提起的诉请系基于甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》提出，故不属于不动产纠纷，而应当属于合同纠纷。因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条：合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定之规定，故本案应向被告住所地的人民法院起诉。（二）向工程所在地人民法院起诉根据新颁布的民诉法司法解释第二十八条：建设工程施工合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条：下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷

2023-03-30

345人看过
不可抗力
园林绿化合同简易版

一、绿化工程承包合同简易是什么样的建设单位（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工单位（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿市建委有关规定，甲方将＿＿＿＿＿首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。二、施工地点及范围：本工程位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿，绿地总面积为＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米。三、工程内容1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2．绿地深翻＿＿＿＿＿＿＿＿＿厘米，加工＿＿＿＿＿＿＿＿＿厘米（包括土地平整、造地形等）；3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5．种植质量应根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按

2023-05-01

148人看过
债务人
绿化合同的性质分析

绿化合同属于承揽合同。承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标准。在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作过程，而是工作成果，这是与单纯地提供劳务的合同的不同之处。按照承揽合同所要完成的工作成果可以是体力劳动成果，也可以是脑力劳动成果。既可以是物，也可以是其他财产。绿化合同中违约责任怎么写拟定绿化合同在书写违约条款的时候，可以直接将违约一方需要承担的责任。具体来说，可以约定违约一方在违约后承担以下的责任：1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行

2023-07-03

137人看过
其他合同知识
绿化苗木产品订购合同

______________公司(简称甲方)与___________(简称乙方)，在友好合作的基础上，遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款：双方遵循公司+苗农=订单林业的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来，种植中草药植物绿化苗木(半成品)，数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木(成品)〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的新局面。一、甲方的责权利 1.保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100%左右，年增值率在30%左右; 2.保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠; 3.回收年限为______年，回收价为______株/元，总量______株，总价______万元; 4.在合同期内视情况，不定期为乙方提供____

2024-09-09

315人看过

承诺
小区绿化养护承包合同

甲方：__________________公司地址：__________________联系电话：__________________乙方：__________________公司地址：__________________联系电话：__________________为加强绿化养护管理，保证服务质量，甲方自愿将其受托管理的（）小区绿化养护工作发包给乙方，由其为上述小区提供专业化绿化养护管理，为明确合同双方的权利、义务，经甲、乙双方协商一致，特订立合同如下，以资双方共同遵照执行。一、物业基本情况：小区位于（），小区（）公共绿化面积21000平方米，。二、绿化服务范围：绿化范围建议辅以图纸标明并由双方签章确认后作为本合同附件三、承包方式：采用由乙方包工、包料(包括苗木)、包工具、包设备、包酬金的方式。四、合同有效期：二○○年月日至二○○年月日止。合同期满如需续约，甲乙双方应另行协商确定。五、甲

2023-04-23

458人看过
合同期限
合同样本：打工合同格式

劳动合同应包含劳动者姓名、住址和有效身份证号码。还应包括合同期限、工作内容、工作时间、休息时间、劳动报酬和休假时间等信息。合法合同需满足以上要求。以下是对劳动合同样本内容的改写:劳动者的姓名、住址和有效身份证号码应该在劳动合同中得到体现。此外,劳动合同样本还应包括合同期限、劳动者在工作中需要承担的工作内容、规定的工作时间和休息时间、劳动报酬以及休假时间等信息。一份合法的合同需符合以上要求。劳动合同要素根据劳动合同法的规定，劳动合同应当具备一系列要素。其中，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人，劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码，劳动合同期限，工作内容和工作地点，工作时间和休息休假，劳动报酬，社会保险，法律、行政法规规定应当纳入劳动合同的其他事项，都是劳动合同必须包含的要素。此外，用人单位不得以任何形式向劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。如果用人单位

2023-11-19

94人看过