工程竣工验收必备条件是什么,可以认定工程已经竣工验收的证据有哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 08:05:40 469 人看过

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。

工程竣工验收的程序

1、工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。

2、建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构。

4、建设单位组织工程竣工验收。

工程竣工验收必备条件

1、已完成设计和合同规定的各项内容;

2、单位工程所含分部(子分部)工程均验收合格,符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求;

3、工程资料符合要求;

4、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

5、单位工程观感质量符合要求。

6、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。

可以认定工程已经竣工验收的证据

工程竣工验收报告是证明工程合格这一法律事实的关键证据,具有至高无上的证明力。

施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位、质量监督单位共同参加的工程质量验收会议实质就是竣工验收会议,会议所形成的《工程质量验收会议结论

》是认定工程是否通过竣工验收的关键证据。

《工程移交证书》、《市建设工程竣工验收备案证明书》也是认定程是否通过竣工验收的有力证据。

建设工程经竣工验收合格的方可交付使用

无论是单项工程提前交付使用,还是全部工程整体交付使用,都必须经过竣工验收这一环节,并且还必须验收合格,否则,没有经过竣工验收或者经过竣工验收确定为不合格的建设工程,不得交付使用。如果建设单位为提前获得投资效益,在工程未经验收即提前投产使用是违法的,由此所产生的质量问题,建设单位要承担责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月23日 12:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 建设工程竣工验收备案程序,验收备案要哪些材料
    一、建设工程竣工验收备案程序建设工程竣工验收备案程序是:1.,并且符合要求方可进行竣工验收。2.由施工单位在工程完工后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收,并经总监理工程师签署意见。3.对符合竣工验收要求的工程,建设单位负责组织勘察、设计、监理等单位组成的专家组实施验收。4.建设单位必须在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。5.工程竣工验收合格之日起15个工作日内,建设单位应及时提出竣工验收报告,向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。6.工程质量监督机构,向备案机关提交工程质量监督报告。7.城建档案管理部门进行预验收,并签署验收意见。8.备案机关在验证竣工验收备案文件齐全后,在竣工验收备案表上签署验收备案意见并签章。二、建筑工程竣工验收备案要哪些材料建筑工程竣工验收备案要具备的材料文件有:1.《工程竣工验收报告》;
    2023-06-29
    80人看过
  • 竣工验收包括质量检验还是竣工验收
    工程交接验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位和监理单位检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以移交下一阶段施工或是否符合竣工验收条件的初步验收评价。工程竣工验收一般由质量监督部门组织,对工程质量、参与单位和建设项目进行综合评价,包括建设、勘察、设计、施工和监理单位分别汇报工程合同履行情况,并在工程建设的各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。;审核建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案;检验项目实体质量;对工程施工、设备安装质量和管理环节进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别:时间提交验收前,竣工验收后;从验收主体来看,竣工验收由项目法人组织,竣工验收由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组织。;交工验收是项目管理机构的行为,而竣工验收是政府管理机构的行为。竣工验收和竣工备案
    2023-08-07
    200人看过
  • 没有隐蔽工程验收记录可以竣工验收吗
    (一)意思是没有在现场做隐检记录现在竣工验收做把缺少的资料全部补齐,再找监理工程师跟建设单位驻地代表签字就可以了。一、隐蔽工程未能及时验收的处理办法(一)隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。一般包括给排水工程、电器管线工程、防水工程等。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,所以必须做好隐蔽工程的验收工作。(二)《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、隐蔽工程验收的程序和规定(一)隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。(二)隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施
    2023-06-27
    170人看过
  • 2024交付竣工验收的建筑工程具备哪些条件
    一、交付竣工验收的建筑工程具备哪些条件1、必须符合规定的建筑工程质量标准、这里讲的“规定的建筑工程质量标准”,包括依照法律、行政法规的有关规定制定的保证建筑工程质量和安全的强制性国家标准和行业标准,建筑工程承包合同约定的对该项建筑工程特殊的质量要求,以及为体现法律、行政法规规定的质量标准和建筑工程承包合同约定的质量要求而在工程设计文件中提出的有关工程质量的具体指标和技术要求。只有完全符合上述质量标准,不存在质量缺陷的建筑工程,才能作为合格工程予以验收。2、有完整的工程技术经济资料。这里讲的“工程技术经济资料”,一般应包括建筑工程承包合同、建筑工程用地的批准文件、工程的设计图纸及其他有关设计文件、工程所用主要建筑材料、建筑构配件和设备的出厂检验合格证明和进场检验报告;申请竣工验收的报告书及有关工程建设的技术档案等。3、有建筑工程质量保修书。工程竣工交付使用后,施工企业应对其施工的建筑工程质量
    2023-12-18
    132人看过
  • 工程竣工验收,发包人拖延验收可以吗?
    (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
    2024-04-17
    192人看过
  • 工程验收后什么时候结算工程竣工验收结
    建设工程竣工后28天内做结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定:发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。一、竣工决算和竣工结算的区别是什么竣工决算和竣工结算的区别如下:(一)二者包含的范围不同:竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程
    2023-03-31
    327人看过
  • 竣工验收的准备工作
    房地产开发
    在项目竣工验收之前,施工单位应配合监理工程师做好下列竣工验收的准备工作。1、完成收尾工程做好收尾工程,必须摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制订作业计划,相互穿插施工。2、竣工验收资料的准备竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时应编目建档。3、竣工验收的预验收竣工验收的预验收,是初步鉴定工程质量,避免竣工进程拖延,保证项目顺利投产使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。一、工程验收合格申请报告怎么写1、工程完成情况:Xx县Xx家园1、2#楼工程由Xx县房建公司十一项目部于2009年11月15开工建设,2011年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。2、验
    2023-06-21
    259人看过
  • 房屋主体竣工验收必备条件是什么
    房屋主体竣工验收的必备条件包括:一、建筑工程所有工作内容按照设计图纸全部施工完成,包括室外散水以内部分。二、消防验收完成。三、电梯验收完成。四、空气检测完成。五、通水、通电。房屋交付后,因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人有权请求解除合同和赔偿损失。《建筑法》第三条建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准。
    2024-05-04
    352人看过
  • 关于工程竣工验收的规定
    1、施工中必须建立安全技术交底制度,并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底,并形成文件。2、施工中,前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。3、人、机配合土方作业,必须设专人指挥。机械作业时,配合作业人员严禁处在机械作业和走行范围内。配合人员在机械走行范围内作业时,机械必须停止作业。5、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。6、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。7、面层混凝土弯拉强度达到设计强度,且填缝完成后,方可开放交通。8、铺砌面层完成后,必须封闭交通,并应湿润养护,当水泥砂浆达到设计强度后,方可开放交通。9、当面层混凝土弯拉强度未达到1MPa或抗压强度未达到5MPa时,必须采取防止混凝土受冻的措施。一、工程竣工报告内容有哪些工程竣工报告内容有工程设计、
    2023-03-17
    79人看过
  • 工程竣工后什么时候验收
    一、工程竣工后什么时候验收建设单位必须在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。工程竣工验收合格之日起15个工作日内,建设单位应及时提出竣工验收报告,向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门(及备案机关)备案。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。第四十九条建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、
    2023-11-12
    471人看过
  • 工程竣工验收验收不合格怎么办?
    建设工程施工合同无效,建设工程竣工验收不合格的,应当按照下列情况分别处理:(一)修复后的建设项目通过竣工验收,发包人要求承包人承担修复费用的,应当予以支持;(二)修复后的建设工程竣工验收不合格,承包人要求支付工程价款的,不予支持。因建设项目不合格造成的损失,发包人有过错的,也应当承担相应的民事责任。工程竣工验收程序(一)申请报告当工程具备验收条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。(二)验收监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按不同情况进行处理。(三)单位工程验收发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。(四)施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同
    2023-08-05
    402人看过
  • 单项工程验收与竣工验收的区别
    一、单项工程验收与竣工验收的区别在工程建设过程中,交工验收与竣工验收是两个不同环节,各自扮演着不同的角色。1.从性质上看,交工验收主要侧重于检查施工方是否按照合同规定完成了工程建设,评价工程质量是否达到了标准。而竣工验收则是在工程整体完成后,对整个项目质量进行的全面验收。2.从主体上看,交工验收更多地是工程项目管理内部的行为,由工程项目的法人机构进行。而竣工验收则是由政府机构进行的,是政府建设管理部门对工程建设成果的综合评价。3.从时间节点上看,交工验收通常在施工过程中进行,以监控工程质量与进度。而竣工验收则在施工完成后进行,以确保工程整体质量符合标准。二、交工验收的条件工程交工验收应具备以下条件:1.工程必须按照施工合同和设计文件的要求建成,并且能够独立使用,这是交工验收的基础条件。2.相关竣工文件必须按照要求编制完成,包括工程技术资料、经济资料等,这些文件是交工验收的重要依据。3.设计
    2024-07-25
    489人看过
  • 工程验收算工期竣工吗
    法律综合知识
    工程验收不一定算工期竣工。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
    2024-04-17
    328人看过
  • 工程竣工报告和工程竣工验收报告有什么区别
    (一)两者虽然都含有竣工,但是一个涉及到了验收,所以主体不同,另外目的也不同,报送的结果也会出现不同。一般来说,工程竣工验收会通过三个阶段,首先是阶段验收,需要由监理单位共同审查,提供进度的依据。(二)再经过初步验收,由建设主管部门和监理单位共同来负责,主要就是检测施工单位是否已经清场完毕。还需要经过正式的验收过程涉及到的部门有很多,有的是施工单位,监理单位,同时要出具完整的档案资料,要有电子光盘,按照规定,上交给房管局的档案部门进行管理和存档。同时需要经过验收,确定工程交接的时间,最后才能够办理交接的证书。一、竣工验收程序是什么竣工验收程序大致如下(仅供参考):1、首先由各个工程监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程实施质量要求标准;2、审阅建设、勘察等几个监理单位提交的工程档案记录资料;3、结合了解情况进行实地勘察、检验;4、对工程勘察、施工等情况和管理环节做出评价,验收组成员签署并上
    2023-06-20
    169人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 工程竣工验收需要哪些?如何通过竣工验收?
      重庆在线咨询 2023-02-23
      建设工程竣工验收应当具备下列条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5、有施工单位签署的工程质量保修书。
    • 2022年工程具备竣工验收条件后
      北京在线咨询 2022-11-15
      (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容; (二)有完整的技术档案和施工管理资料; (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; (五)有施工单位签署的工程保修书。 法律知识: 《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开
    • 竣工验收五个基本条件什么是竣工验收?
      湖南在线咨询 2022-07-09
      1.有施工单位签署的工程质量保修书; 2.有完整的技术档案和施工管理资料; 3.有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告; 4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; 5.法规、规章规定必须提供的其他文件。
    • 在竣工验收前已投入使用的过程,能否以未经竣工验收拒付工程款
      四川在线咨询 2022-11-28
      不能以工程未经过竣工验收拒付工程款。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据我国法律法规的相关的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,如果是建设工程未经竣工验收,发包人就擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 风险提示:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日
    • 竣工验收资料是什么?验收流程有哪些
      山西在线咨询 2022-10-12
      工程验收资料分为以下几个部分 第一部分、工程前期文件 1.可行性研究报告及附件; 2.可行性研究报告审批意见; 3.计划任务书及批复; 4.建设项目列入年度计划的申报文件; 5.建设项目列入年度计划的批复文件和年度计划项目表; 6.征地、拆迁等审批文件(包括拆迁、补偿等文件)等等。 第二部分、工程竣工验收文件。 1.工程概况表 2.工程竣工总结 3.单位(子单位)工程质量竣工验收记录 4.单位(子