开发商“人间蒸发”400多名业主获赔1300万违约金-法师兄

开发商“人间蒸发”400多名业主获赔1300万违约金

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 17:01:41 105 人看过

开发商推迟交房，却拒付违约金，在业主申请仲裁胜诉后，竟玩起了人间蒸发。建邺法院受案后，四处调查，并最终为400多名业主追回了1300万元的违约金。昨天，182名业主特意给法院送来锦旗表示感谢。

因迟迟拿不到购买的商品房，2007年底，建邺区丰册园的400多名业主根据合同约定申请仲裁。市仲裁委员会经审理裁决，丰册园的开发商——南京嘉某房地产开发公司支付每名业主1万至3万多元不等的违约金共计1300万元。仲裁结果下达后，嘉某公司不但没有履行，反而玩起了人间蒸发。

2009年，丰册园的416位业主向市法院申请强制执行。不久，市法院指定建邺法院办理此案。但建邺法院调查后发现，嘉某公司除了在丰册园还有尚未出售的300个车位和一座会所外，没有其他财产可供执行。由于车位和会所无法一次性拍卖，执行工作一时陷入僵局。

一家房地产开发公司的账户上竟没有一分钱，公司资产到底去了哪儿?2009年底，通过嘉某公司的资产审计报告，建邺法院终于发现了该公司资金的去向。原来，嘉某公司向无锡的一家房地产公司注资1亿多元，当起了股东。执行法官立即前往无锡冻结了这部分股权，为防止股权贬值，还冻结了这家无锡公司名下一块待开发的土地。这系列举措终于让嘉某公司主动联系法院商讨执行事宜。

经过多次协商，嘉某公司同意低价出售丰册园车位，筹措一部分执行款。去年5月，嘉某公司又筹集了500多万元用于支付剩余业主的违约金，截至上月，1300万元全部执行款全部发放到了每名业主手中。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
业主起诉开发商违约赔偿多久能给

一、业主起诉开发商违约赔偿多久能给?业主起诉开发商违约，开发商多久能给赔偿款这个问题不是法定的，但法院的一审期限一般是六个月。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条审限人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。二、业主起诉开发商违约的起诉书怎么写?1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。单位诉讼主体的，要写明单位名称、法定代表人、住址(住所地)联系方式，最好能附有其营业执照的复印件。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号

2023-04-16

484人看过
业主
业主收取发展商违约金开发票的要求

一位在外企工作的郑女士来到越秀区地税局办税大厅，要求为其所收取的违约金开具一张发票。但是记者却了解到，业主在收取发展商给付的违约金是不用开具发票的。原来，郑女士去年在某大型楼盘购置了一套商品房，根据签订的购房合同，该商品房应在当年10月份交楼，但由于工程进度原因，发展商一直拖延到今年6月份才交楼，按照购房合同规定，郑女士要求发展商支付违约金8万元。经过多次交涉后，发展商终于同意支付该笔违约金，但要求郑女士提供发票给发展商，理由是要凭发票入账，为此，郑女士专程来地税局咨询办理。越秀区地税局工作人员告诉郑女士，她所取得的违约金收入不属于开具发票的范围。工作人员进一步解释，根据文件《关于取消〈广东省广州市非经营收入发票〉及相关业务用票管理问题的通知》(穗地税发〔2005〕331号)的有关规定：“对单位、个人经营活动过程中，取得属于税法规定应征、免征及暂不征收营业税项目的经营收入(含各种涉税收入的

2023-05-05

239人看过
业主
114名业主状告开发商逾期交房开发商赔付500万

因逾期未交房，汉阳区闽东国际城开发商被114名业主告上法庭索赔违约金。昨日，汉阳区法院一审判决开发商赔偿500余万元。闽东国际城独踞汉阳钟家村核心区域，因项目优良曾被喻为“汉阳地王”。建某等114名业主称，2006年8月16日至2007年11月10日期间，他们分别与武汉楚都房地产有限公司签订《商品房买卖合同》，购买闽东国际城商品房115套（注：有一人买了二套），并按约向开发商支付全部购房款。业主代表称，按合同约定，开发商应在2008年3月31日前交付商品房。但时至今年2月此案开庭时，开发商仍未交房，经查系因竣工备案手续不全造成。法院审理后认为，2008年初湖北境内的雪灾属自然灾害，系不可抗力，开发商因此书面告知业主顺延工期47天，这47天不应计算在逾期交房时间内。开发商在2009年4月10日取得竣工验收备案证，具备了交房条件，故逾期交房应从2008年5月18日起至2009年4月10日止，即

2023-06-10

430人看过
业主
开发商延期交房业主如何要求开发商违约赔偿

开发商延期交房在你们的买卖合同中会约定违约责任，你们可以依据合同约定追究开发商的违约责任。如果合同没有约定逾期交房的违约责任，依据最高人民法院的司法解释，可以按照同地段同类房屋的租赁价格确定损失赔偿金额。一、开发商交房延期违约金怎么算关于违约金的数额，根据《最高人民法院关于审理纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：“商品房没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”也就是说，违约金的数额由双方当事人自行约定，在没有约定时，则适用本条之规定。但在约定了违约金数额的情况下，则需要同时考虑《解释》第十六条的规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于

2023-03-22

394人看过

业主
开发商交房违约向购房业主赔偿200万元

未能按时履约交房，宣城市银桥房地产公司日前向购房业主赔付违约金200万元。该市银桥房地产公司在经济技术开发区开发了“银桥湾小区”，去年底至今年初，陆续与120多户购房户签订了购房合同，约定交房期限为2009年5月31日。但没能按时交房，购房户通过各种渠道向相关部门申诉，要求房产商按照合同约定，以违约金形式赔偿损失。8月23日，当地工商、消协接到投诉，及时和建设部门沟通，先后3次邀请该开发公司负责人和业主代表共同协调解决问题，经过反复调解，开发公司表示同意承担逾期交房的违约责任，并承诺赔付120多户购房户的违约金总额200多万元。截至记者发稿时，购房业主已陆续领到赔偿款。(张敬波)

2023-06-10

359人看过
违约金
开发商能否获得破产违约金

根据我国《企业破产法》的规定，开发商破产后，违约金属于普通破产债权，这要视实际情况而定。根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条的规定，破产财产优先清偿破产费用和共同利益债务后，应当按照下列顺序清偿：（一）工资、医疗费，破产人欠职工的伤残抚恤费，应当计入职工个人账户的基本养老保险费、基本医疗保险费，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的赔偿金除前款规定的破产人应当负担的社会保险费用和税款外，破产人还应当负担的社会保险费用和税款；（三）一般破产债权。

2023-05-31

256人看过
法律综合知识
赔多少违约金开发商会退房

关于退房违约金方面，在购房合同中均有明确规定，当事人应严格履行合同并按照约定执行。如果未曾做出约定，按照惯例，需支付法定总房价价值金额的百分之二十作为赔偿金。若所产生的损失较为严重，可适度提高违约金额度，最高达主合同实际损失的百分之三十，但必须保证在约定范围内进行核算。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2024-05-18

369人看过
法律综合知识
开发商违约，业主如何维权？

如开发商缺证、延期交楼、房屋品质与合同约定的不相符、不合理收费、交楼后发生的质量问题等。业主可以追究开发商的违法责任。1、缺证延期交楼是问题出现比较多的环节。法律规定，交楼时建筑部门必须出具《工程竣工验收备案表》、《工程竣工验收报告》和《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如果开发商在交楼时不能出具上述两表两书的话，购房者有权要求退房；同时，延期交楼也是一个普遍的问题，一般来说这样是开发商违约在先。这时候应当仔细看一下合同，看看当中是否约定了装修质量问题的处理方式。一般来说，开发商在合同中都不会把装修质量作为交房条件，所以就此引发的争议只能按合同中约定的赔偿差价的双倍的方式处理。要是起诉的话，就一定要将合同分析清楚，不要让开发商钻了空子，而无法实现自己的要求。法院在判决时主要依据合同约定。另一种情况是，如果合同中约定了某项装修，但是开发商没有做，那就是另一回事了，这与以以次充好达不到标准

2023-12-31

385人看过

法律综合知识
开发商违约能否起诉业主

不幸的是，如果房地产开发企业出现了任何违反合同的行为，业主们可以依据相关的法律规定，行使其解除已签订的购买协议的权利，并且明确设定相应的违约责任，即要求对方承担起赔偿损失的责任；除此之外，在业主选择暂时保留取消协议的权力的同时，他们还可以根据房屋买卖合同中的条款规定，向公正的仲裁机构提出上诉或者依法向当地人民法院提起诉讼，请求判决房地产开发企业必须严格地履行其应尽的合同义务；假如房地产开发企业依然忽视这些法律条文，坚决拒绝履行其应负的责任，那么业主们将有权利通过人民法院的裁决来强制执行。《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人

2024-08-02

326人看过
法律综合知识
业主违约开发商可以退吗

一、业主违约开发商可以退吗若房地产开发商未能履行其在法律规定或合约中所承诺的义务，消费者在满足相关法定或者约定的解除合同条件时，有权选择退房。当开发商出现以下违约情况时，消费者通常有权利要求退房：逾期交房时间超出约定期限，达到某一特定长度；所交付房屋的质量不符合先前协商好的合同标准；由于开发商的疏忽或过错导致消费者无法依照规定取得房屋所有权证书；购房面积与实际存在差异，且此差异的比例大于等于百分之三；开发商未经允许肆意改变规划设计方案，即购房者的权益因此受到侵犯等。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他

2024-07-11

251人看过
业主
138户业主联手告状开发商逾期交房赔违约金100万

逾期交房，开发商被判向138户业主赔偿违约金100万元！昨日，江汉北路江都仕嘉业主状告开发商逾期交房一案一审有了结果。我市今年起诉人数最多的房地产官司落下帷幕。业主诉称，按照购房合同，开发商应在今年7月31日之前交房。可当业主们准时去收房时，发现房屋水、电、气都还没有全部开通，能证明房屋质量过关的《竣工验收备案证》也没办妥。138户业主因此联手请来律师，将开发商告上江汉区法院。法庭上，开发商辩称，由于水、电、气方面的原因，交房确实延期到了8月20日。这20天的赔偿金，自己愿意掏。至于8月20日以后，业主因没看见“竣工验收备案证”而拒绝收房所造成的损失，与己无关。9月30日，法院组织原、被告双方进行庭前和解。此时，原告方知开发商已于9月7日领取了《竣工验收备案证》。法院认为，开发商逾期交房，应当支付违约金，逾期天数应从约定交房日的次日，即8月1日开始算起，直至业主知道开发商领证的9月30日止

2023-06-09

483人看过
业主
开发商逾期交房138业主状告获赔100万

开发商逾期交房应该如何处理呢?本文138业主同时状告开发商也给了我们启示。逾期交房，开发商被判向138户业主赔偿违约金100万元!昨日，江汉北路江都仕嘉业主状告开发商逾期交房一案一审有了结果。我市今年起诉人数最多的房地产官司落下帷幕。相关阅读：二手房交易流程房产税业主诉称，按照购房合同，开发商应在今年7月31日之前交房。可当业主们准时去收房时，发现房屋水、电、气都还没有全部开通，能证明房屋质量过关的《竣工验收备案证》也没办妥。138户业主因此联手请来律师，将开发商告上江汉区法院。法庭上，开发商辩称，由于水、电、气方面的原因，交房确实延期到了8月20日。这20天的赔偿金，自己愿意掏。至于8月20日以后，业主因没看见竣工验收备案证而拒绝收房所造成的损失，与己无关。9月30日，法院组织原、被告双方进行庭前和解。此时，原告方知开发商已于9月7日领取了《竣工验收备案证》。法院认为，开发商逾期交房，应

2023-06-05

251人看过

业主
开发商违约以及赔偿金是否不应该给业主？

延期交房的，业主的救济有：一、要求开发商尽快交房并支付逾期交房的违约金。广大业主可根据合同中的约定起诉开发商要求其尽快交房，并按照业主的实际损失赔付逾期交房违约金。二、业主有权解除合同。法律规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。如果是因为开发商资金链等方面的原因，造成交房遥遥无期，业主可以选择依法或依约定解除合同并要求开发商返还“购房款+利息+违约金”。一、按揭买房开发商不交房可以退吗按揭买房，开发商逾期交房，购房者在催告后三个月内仍未获得房屋的，可以退房。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延交付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行的，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法

2023-04-06

441人看过
法律综合知识
业主给开发商赔偿违约金收取标准是什么

依据相关合同条文规定，附加罚款的具体金额需按照特定比例进行折算，换言之，通常情况下应达到商品总价值的20％左右（除非在合同中有另行约定的情形），然而所设定的这一最高限制额度并不允许超出商品总价值的30％范畴。排除自然灾害（例如地震或洪涝等无法抵挡的外部因素）这类无法预见、无法避免并且不能克服的风险外，房地产开发商须承诺严格遵循约定的交房日期，若逾期超过约定期限60天仍未能按时交付房屋，那么每延误一天就需要支付房款总额的万分之三作为违约金；如果超过60天仍然未能交付，那么除了每日需支付房款总额的万分之三作为违约金以外，还需额外支付房款总额的万分之五作为违约赔偿金。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约

2024-08-06

483人看过