如何编写住宅商品房买卖合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 08:24:28 52 人看过

卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关规定,甲方通过_,自___________;年____;月_____;月_______;年____________。经北京市住房和土地管理局审批,批准挂牌出售。北京市商品房销售许可证号为_

乙方自愿购买甲方的_________________;房屋,房屋用途为___,甲方还应将该房屋的共享土地使用面积转让给乙方。

双方协商签订本买卖合同。

第一条___________________________。住房条件见附件。土地面积,土地使用期自房屋产权转让之日起,上述面积已由房地产局测绘。。交付地点:甲方同意按照《建设工程质量管理办法》对乙方购买的房屋自交付之日起提供担保,第五条乙方同意,在社区物业管理委员会或业主管理委员会选择物业管理机构之前,由甲方或甲方指定的物业管理公司管理乙方购买的房屋双方同意自本合同签订之日起30日内持本合同及相关证件前往北京,由房地产交易管理部门办理房屋买卖合同签订及产权转让手续,办理上述手续所产生的税费,在本合同生效后,除不可抗力外,如甲方未能按时交付房屋,乙方有权向甲方追讨违约金。自约定的房屋交付日第二日起至实际交付日止,每延迟一天,甲方应按乙方支付的房价的万分之一支付违约金(大写)向乙方支付违约金。逾期超过天,如果甲方未能在当天交付房屋(法定节假日顺延),乙方有权终止本合同。本合同终止自乙方书面通知甲方之日起生效。除在本合同终止后30天内将双倍定金退还乙方外,甲方应将乙方支付的全部房价和利息返还给乙方。本合同生效后,除不可抗力外,如果乙方未能按时支付,利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算,甲方有权向乙方追讨违约金,违约金自本合同约定的支付日期后第二天起计算,至实际支付之日止。乙方每延迟一天应支付延迟交货价格的万分之一(大写),并向甲方支付延迟违约金。逾期超过天的,如果乙方仍未能在当天支付(法定节假日顺延),甲方有权终止本合同。本合同的终止自甲方书面通知乙方之日起生效。甲方不退还乙方支付的定金,甲方将退还乙方支付的房价。

第九条本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜,双方可签订补充协议。本合同附件及双方签订的补充协议是本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

第十条因履行本合同发生的争议,由双方协商解决。如协商不成,双方同意按下列条款进行____________________________________,甲方(签字):法定代表人:,“p>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码:联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系联系电话:

年法定代表人:法定代表人,“p>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码:联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系号码>联系电话>联系电话>联系电话>联系电话>联系联系电话:年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 01:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖合同相关文章
  • 写住宅基地买卖合同有效吗
    宅基地买卖合同当然无效。需要确定的是,我国是土地公有制的社会主义国家,城市土地属于国家所有,农村部分土地属于集体所有。因此,宅基地是本村村民集体所有的,而不能纳入个人所有部分。本村村民享有的,只是对宅基地的使用权,这是村民集体赋予内部成员的一项权益。本村村民并不享有对宅基地的单独所有权。因此,宅基地买卖合同涉及侵犯了集体公共利益,处分了不属于个人合法财产的权益,是违法的合同,当然不会发生法律效力。一、非农业户口农村宅基地可否继承宅基地是属于农民集体所有的,是农民基于集体经济组织的成员身份而享有的,可以用于修建住宅的集体建设用地,一般来讲非农户口不能继承。农民若想要获得宅基地,前提是作为本村的集体成员之一,所以村民们一旦把户口从农村迁移到城市就不再算是属于本村的成员了。并且村民虽然拥有了宅基地的房屋的所有权,但是宅基地还是属于村集体的。宅基地虽然不能被继承,但是宅基地的房屋还是可以被继承的。
    2023-03-14
    340人看过
  • 怎么写商品房预售房屋买卖合同
    出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生:年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:分协议书第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:1.人力不可抗
    2023-05-05
    395人看过
  • 房产买卖合同编写的有效性
    房产买卖合同应当这样写才有效:1、双方当事人的相关信息,包括姓名、性别、住所和联系方式;2、房产的具体情况;3、房产的质量是如何的,必须写清楚;4、房屋的价款,以及价款的支付时间和方式;5、出卖人必须保证第三人对房产没有任何权利;6、可以约定何时办理过户登记;7、违约责任;8、争议的解决方法。房产买卖合同有效么房屋买卖合同是否具有法律效力,应以其是否满足下列条件:1、行为人具有相应的民事行为能力;2、意思表示真实;3、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。违背公序良俗的民事法律行为无效。行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。《中华人民共和国民法典》第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
    2023-07-01
    220人看过
  • 编写二手房买卖合同的技巧
    二手房买卖合同
    签订二手房买卖合同可以这样写:1、写清楚双方当事人的名称或者姓名、住所;2、需要在合同中明确写写清楚房屋的具体位置、房屋的产权归属、房屋的面积、房屋的结构等;3、在合同中主要写清楚房屋的总价款、付款方式、付款条件,双方还要明确按国家规定缴交各自应该缴交的税费和杂费。二手房合同怎么备案?二手房合同怎么备案市区范围内的二手房交易,买卖双方经有备案资质的中介机构达成交易的,可由中介机构操作人员直接进行合同备案。双方自行达成交易的,双方可携带相关资料至行政服务中心房管窗口现场备案。1、二手房合同为什么要备案依据建设部、中国人民银行《关于加强房地产经纪管理、规范交易结算资金账户管理有关问题的通知》(建住房〔2006〕321号)并结合江阴市实际情况,二手房买卖合同进行备案,旨在进一步规范我市二手房交易市场行为,保障二手房交易安全,提高二手房交易的透明度。2、二手房合同备案的核心内容是什么我市市区范围内
    2023-07-02
    99人看过
  • 2024商品房买卖合同范本怎么写
    出卖人:_________________住所:_________________邮编:_________________营业执照号码:_________资格证书号码:_________法定代表人:____________联系电话:_____________委托代理人:_________联系电话:_____________买受人:_______________国籍:_________________性别:_________________出生年月日:_________住所(址)_________邮编:_________证件名称:_________号码:_________联系电话:_________委托/法定代理人:_________住所(址)_________联系电话:_________根据《民法典》(2021.1.1生效)、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买
    2024-04-11
    168人看过
  • 车位买卖合同写商品房有效吗
    根据最高人民法院颁布的《审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释》,所涉及的房屋必须为新建而非二手房。若您发现购买的房屋存在违规行为,有权通过诉讼途径追究开发商的违约责任,并请求其承担相应的赔偿责任。然而,在处理此类纠纷时,请注意不要滥用《审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释》中规定的一倍赔偿条款。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-05-10
    188人看过
  • 私人宅基地如何写买卖合同书
    一、私人宅基地如何写买卖合同书甲方:乙方:甲乙双方就宅基地使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议如下:1、宅基地坐落、面积甲方将坐落于______的宅基地转让给乙方,该宅基地登记面积共xx平方米。具体位置东至xx,南至xx,西至xx,北至xx。上述宅基地的使用权及附属设施包括:甲方现有所在宅基地的一切建设设施及水电户口等。终身归乙方享有。2、保证此宅基地手续真实,来源合法,权属清楚,四至界限清楚。若发生与甲方有关的权属或债务纠纷,概由甲方负责,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责全部赔偿。3、转让金额该宗地的转让价格为人民币_________元,大写:____________元整。4、付款方式及期限乙方向甲方预付人民币贰万元,剩余款在取得宅基地使用权证及相关手续后交付给乙方。5、宅基地交付时间:______年_____月_______日。6、房产归属(1)在该宅基地上的房屋由乙
    2023-05-06
    146人看过
  • 商品房买卖合同如何更名,无效房屋买卖合同的后果
    一、商品房买卖合同如何更名签订房屋买卖合同后,房屋买卖合同的双方当事人协商一致的,可以变更房屋买卖合同的名称。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。二、无效房屋买卖合同的后果无效的房屋买卖合同自成立时起就没有法律效力,任何人在任何时候都可以主张该合同无效。该无效合同自成立时起即无效,具有溯及力。无效的房屋买卖合同房屋买卖由人民法院、仲裁机关确认。房屋买卖合同被宣告无效后,将产生以下法律后果:(1)出卖人返还房屋价款,买受人返还房屋,涉及到房屋因买受人装修增值部分出卖可适当给予补偿。(2)有过错的一方应赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。(3)在商品房买卖过程中,如涉及到开发商恶意行为而导致合同无效,则开商有可能支付已付购房款一
    2024-01-20
    219人看过
  • 农村买卖宅基地和房屋的合同如何写
    一、农村买卖宅基地和房屋的合同如何写宅基地不可以买卖。因为宅基地的所有权归集体所有。农村房屋买卖协议一般写明以下内容:1、当事人的姓名或者名称和住所;2、买卖房屋的面积、地址、设施等情况;3、价款及其支付方式;4、履行期限;5、违约责任;6、解决争议的方法等。二、农村宅基地可以继承吗?1、农村宅基地所有权归集体,不可以继承。但是宅基地使用权可以与房屋一同继承。农民的宅基地使用权可以依法由城镇户籍的子女继承并办理不动产登记。被继承人的房屋作为其遗产由继承人继承,按照房地一体原则,继承人继承取得房屋房屋所有权和宅基地使用权,农村宅基地不能被单独继承。2、宅基地使用权受到法律的严格限制。一是用途限制,二是面积限制。对已取得宅基地使用权的,权利人如需变更土地用途,必须依法经过批准。农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地面积不能超过省、自治区、直辖市规定的标准。三是宅基地使用权的转让受法律限制。三
    2024-01-13
    461人看过
  • 个人住宅租房合同如何书写
    出租方:(以下简称甲方)____________承租方:(以下简称乙方)____________甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自____年____月____日至____年____月____日,计__个月。二、本房屋月租金为人民币____元,按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内,乙方向甲方支付___全月/季/年租金。三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。四、乙方同意预交元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。五、房屋租赁期为,从__年__月__日至__年__月__日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金___的违约
    2023-05-29
    85人看过
  • 住宅转让如何写合同
    要注名房产的价格、房产证的交付日期、后期要产生的费用由谁来承担还有之前期的费用是否结清关于房产证方面有拖延纠纷等重要的情况的话,或者是原房主对于价格不满的调整,出现违约情况要确定好相关的责任还有赔付的方式。去国家的公证处做公证也是非常重要的。公证的内容就是你和原房主之间的关于这套房的价格、房产证的交付日期、违约的责任等内容,一定要写得具体全面。同时还要记得留下原房主的购房协议复印件,身份证的复印件等。如果没有房本的话,一定要有能证明产权归属的复印件肯定得有。一、住宅转让要交哪些税买方需交纳的税费如下:(交易价以房管部门的标准为准)契税:交易价*1.5%(个人普通住宅)其他:交易价*3%,包括总建筑面积超过144平方米的住宅或商铺,写字楼等。交易手续费:交易面积*3元每平方米交易印花税:交易价*0.05%产权登记费:个人:50元每人(每加一个增加10元);单位:80元每宗工本印花税费:5元一
    2023-02-23
    469人看过
  • 买卖商品房如何退房?
    法律综合知识
    1、买房人发出退房通知。买房人可通过挂号信、传真或者电话的形式向开发商提出。2、15天内办好各种手续。3、开发商退还房款。开发商应当在买房人发出退房通知后,将全部购房款返还给买房人,并且办理完毕公积金管理机构或者贷款银行的还款手续。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
    2024-05-07
    216人看过
  • 商品房买卖合同齐缝处如何盖章
    合同盖章的流程包括以下步骤:(1)首先应在落款处加盖公章。在此过程中,务必要仔细检验所盖印章的完整性和清晰度;(2)其次,也可考虑使用骑缝章进行盖章操作。具体做法是,将每个页码在侧面错位排列,确保每一页均能露出一小部分,且这部分面积应稍大于印章本身的大小。随后,用适量的印油涂抹于印章之上,并将其轻轻按压至错位摆放的多页文件侧边缘上。待印油完全干燥之后,再将多页文件的侧边缘重新展开,以确认是否存在未被覆盖的页面。若发现有遗漏之处,则需及时进行补盖处理。《中华人民共和国民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。
    2024-07-24
    77人看过
  • 卖房协议书怎么写商品房买卖合同协议
    甲方(卖方):乙方(买方):甲乙双方就房屋买卖事事项,达成以下合同条款:一、甲方自愿坐落市区路小区号楼单元房间(建筑面积)平方米,储藏室平方米,产权证号)房地产出售给乙方,与出售房地产相关的土地使用权同时出售给乙方(附房地产证复印件和房地产位置图)。二、双方约定上述房地产及附属建筑物总价为人民币大写;即人民币小写.三、乙方在签订本合同时支付定金,即小写.四.从乙方支付定金之日起个月内向甲方支付首付款(从中扣除定金),首付款以外的款项通过银行住房抵押交付(相关期限和程序按抵押银行规定办理)。甲方保证该房产合法,权属明确,有合法的土地使用权(已缴纳土地出让金)。六、办理房地产证明产生的相关税费方承担。七、乙方支付首付后,甲方积极配合乙方办理房地产转让手续,房地产转让到乙方名义时,乙方应向甲方支付全部房款余额。八、甲方应房地产交付给乙方;届时,该房地产应无担保、抵押、房地产缺陷,无人出租、使用;
    2023-08-07
    378人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖合同是指购房者购买商品房时与房地产开发商签订的合同,用于明确买卖双方的权利和义务。 通常包括房屋的位置、面积、价格、交付时间、违约责任等条款。在签订商品房买卖合同时,双方需要认真阅读合同条款,了解自己的权利和义务,并确保合同内容真... 更多>

    • 非住宅商品房可以买卖吗
      吉林省在线咨询 2023-09-04
      如果不具有法律规定的未依法领取权属证书等不得转让的情形,非住宅商品房可以买卖。 根据《城市房地产管理法》第三十八条的规定,下列房地产,不得转让: (一)以出让方式取得土地使用权的,不符合本法第三十九条规定的条件的; (二)司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的; (三)依法收回土地使用权的; (四)共有房地产,未经其他共有人书面同意的; (五)权属有争议的; (六)未依
    • 购买商品住宅房
      湖南在线咨询 2022-11-01
      一套房1.5%。二套房以上3%,具体咨询当地税务局
    • 住宅和商品房预售合同怎么写
      河南在线咨询 2022-11-07
      1、审查是否具备“五证”.购房人签订预售合同应当注意审查开发商的《房地产证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》是否“五证”齐全。上述证明文件中的建设单位、项目、建筑面积是否前后一致,开发商名称是否与签约时的名称一致。 2、购房人应当要求开发商签署由房管部门编制的统一合同文本,并查明代表开发商签字的人是否是其法人代表,如不是法人代表,则要审
    • 买卖商品房怎么写合同
      重庆在线咨询 2021-03-06
      认购书签订了之后在多少日之内和房地产开发商签订买卖合同,签订买卖合同就应该非常慎重的对待,因为买房人的权利和义务都体现在买卖里面。一旦将来和房地产商发生纠纷,购房合同是解决双方分歧的最主要的根据和凭证。 所以,在签定合同之前,购房者需要仔细审查开发商的资格和“五证”,如果是现房,根据规定发展商已经不需要办理销售许可证了,而应当改为办理大产权证的审批手续,去产权登记部门进行登记。办理房屋产权证一定要
    • 咨询我如何理解商品住房买卖合同备案?
      吉林省在线咨询 2022-07-16
      关于商品住房买卖合同备案是指房地产开发企业取得了《商品房预(销)售许可证》和预登记通知单后,在与承购人签订《商品房买卖合同》之日起30日内,由房地产开发企业向项目管辖范围的房产交易管理部门申请办理商品房预售合同备案手续。