因为大风大雨工程怎么索赔-法师兄

因为大风大雨工程怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-19 08:31:50 447 人看过

一、因为大风大雨工程怎么索赔

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

二、出现不可抗力后的法律效果是什么

出现不可抗力后的法律效果为导致诉讼时效中止、当事人可以解除合同。

《中华人民共和国民法典》第一百九十四条在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：

（一）不可抗力；

（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

（三）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；

（四）权利人被义务人或者其他人控制；

（五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多遗产管理相关文章

母公司
大陆掀查税风暴台商屋漏逢雨

国际金融海啸来临，不少大陆台商海外订单萎缩，不少华东地区台商指出，长三角近日再掀税务风暴，一些台湾著名的电子上市柜公司，已有多家遭大陆税局查核移转订价，令不少台商感叹屋漏偏逢连夜雨。据长三角多家电子大厂表示，这几年来，大陆税局查税功力更上层楼，几乎只要有厂商成为查税标的，就难逃补税命运。华东地区多数台资电子厂都是来自台湾上市柜公司转投资，大陆税局很容易从台湾母公司披露的公开信息，推算出大陆厂的获利情况。一家电子业者说，台湾上市柜公司爱惜名声，只要大陆厂遭查税，多半不敢对人言，甚至还须私下谈妥条件，以大股东名义支付补税款，不敢以公司名义出帐。厂商抱怨，外有国际金融海啸、内有查税风暴，双重打击都快重伤了。勤业众信会计师事务所会计师杜启尧表示，自大陆税改政策进入严征管时代，查税行动就一波波进行。大陆税局查税还有三大法宝，包含征管期长、拥有税收检测权，甚至还可祭出刑责，令不少台商都得谨慎应对。依大

2023-06-07

164人看过
律师事务所
股民欲起诉索赔大龙或面临重大法律风险

从豪掷50.5亿元加冕北京新地王，到被北京国土局取消在京继续拿地资格，再到地王地块被收回、2亿保证金打水漂，大龙地产在2010年初坐了一次疯狂过山车。有关大龙地产的各种议论、猜测远没结束，由此而产生的法律纠纷或刚刚开始。据近日多家媒体报道，由于股价暴涨之后又暴跌，股民反应强烈，哈尔滨、南京有股民欲起诉大龙地产，甚至索赔。对此，北京问天律师事务所李雪森认为，大龙地产及其高管对股民有赔偿责任，但是否应承担赔偿责任，要由行政机关、司法机关做出处理或裁决，但是无论如何，大龙股份公司确实面临着重大的法律风险。同时他表示，股民认为大龙股份公司董事、监事、高级管理人员应承担赔偿责任的，可依照公司法有关规定，运用法律手段，维护合法权益。他表示，房地产业、证券业，这是两个与民生密切相关的行业，又是是非不断的行业。而顺义地王被收回事件，恰恰是这两个行业的交叉，但愿这仅仅是一个经营决策失误的案例，不存在其他内幕

2023-04-24

121人看过
总公司
辽宁省大连市城乡建设委员会关于对大连轻工学院风雨操场网架工程

辽宁省大连市城乡建设委员会关于对大连轻工学院风雨操场网架工程来源：未知作者：发布部门:辽宁省大连市城乡建设委员会发布文号:大建招发[2003]35号各有关单位：2002年12月31日，在大连轻工学院风雨操场网架工程招投标活动中，由于中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司涉嫌串通投标，市建委招标投标管理处依法终止了该项目招标活动。经与招标人共同调查，串通投标情况属实。为维护建设工程交易秩序，市建委决定：一、该项目前期招投标工作无效，由招标人依法重新组织招标。二、鉴于违规行为未给招标人造成经济损失，不予追究经济责任，但串通投标行为影响恶劣，责令中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司提交书面整改报告，取消3个单位对本项目的投标资格。三、对中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司三家单位

2023-06-07

346人看过
业主
工程中大型设备闲置如何索赔

1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包

2023-03-30

55人看过

工程转包
暴雨停工费的索赔问题

暴雨水浸造成的停工的索赔方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间，但20日当天没有停工是重大决策失误，应该有人承担责任。之所以这样说，是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息，组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下，做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情

2023-08-13

313人看过
鉴定结论
下大雨摔伤算不算工伤？

一、下大雨摔伤算不算工伤工作中摔伤的，算工伤；上下班途中摔伤，不是工伤。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、申办条件1、职工经区、县人力资源社会保障局认定为工伤(确认为老工伤)人员。2、用人单位按规定缴纳工伤保险费。3、工伤职工事故发生月已参加本市社会保险，并按规定缴纳了社会保险费。三、申请材料1、《认定工伤决定书》或《确认意见书》复印件

2023-04-28

300人看过
不可抗力
暴雨水浸停工索赔策略？

暴雨水浸是一种不可抗力因素，如果它导致了停工，承包方可以免除违约责任，但需要按照合同约定承担费用。如果暴雨水浸属于可排除妨碍，承包方应排除妨碍，继续施工，如果未尽许可，擅自停工，那么承包方需要承担违约责任。对于暴雨水浸造成的停工，其索赔分为两种情况。第一种情况是，暴雨水浸属于可排除妨碍，承包方应排除妨碍，继续施工，如果未尽许可，擅自停工，那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素，如果造成了人员的伤亡，需要起所属单位承担费用；如果造成了设备的损害，由承包人承担损害。因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样

2023-06-30

185人看过
合同条款
工程范围扩大时，监理人如何索赔

1、（1）监理工程师对施工单位的索赔申请进行审查：收到施工单位索赔意向通知后，监理工程师应建立自己的索赔档案，密切关注事件的影响，并在检查施工单位记录的同时，提出其不同意或希望增加的记录记录事项。收到正式索赔报告后，认真研究施工单位提交的索赔资料。首先，在责任不确定的情况下，客观分析事件原因，复核合同相关条款，研究施工单位的索赔证据，查阅其同期记录。通过对事件的分析，监理工程师可以根据合同条款划清责任范围，必要时请施工单位提供进一步补充资料。特别是对施工单位和施工单位或监理工程师共同负责的事件的影响，应规定各方承担合同责任的比例。最后，审查施工单位提出的索赔要求，剔除合理部分，制定合理的索赔金额和工期延长天数。（2）索赔条件：根据合同条件中与索赔原因有关的条款和内容，监理工程师确定施工单位索赔的条件可概括为：（1）与合同相比，该事件已经给施工单位造成了额外的费用，或工期的直接损失；二是监理

2023-05-07

461人看过

仲裁机构
工程变更索赔有什么风险

工程变更索赔的风险管理建设项目中的工程变更与索赔几乎是不可避免的，变更与索赔管理是风险管理的重要内容。对变更和索赔的成功管理直接有益于工程项目的工期和最终成本。无论是业主还是承包商，作为一名风险管理者，必须做到：(1)知道任何一种施工方法或风险转移合同条款都不能完全避免施工风险;(2)了解所采用的合同条款可能产生的风险种类和大小;(3)考虑好出现风险时进行挽救的有效方法和措施。1业主的作用1.1选择恰当的建设管理方式建设管理方法可以由业主自主选择。通常情况下，业主或项目经理经营管理工程项目是必要的。有的业主对建设工程管理并不精通，他们可以寻找一个总承包能力的机构，采用设计施工一体化的模式，并且要求其提供履约保证金。大部分业主愿意参与设计、施工过程，他们可选用传统的建设管理方法。传统的建没管理方法不仅可以对工程项目的设计、施工进行有效控制，而且便于对大型工程进行分解。1.2选择合适的施工方案

2023-04-27

198人看过
意外事件
上班途中因风大掀起雨衣导致单方交通事故是否属于工伤

一、上班途中因风大掀起雨衣导致单方交通事故是否属于工伤不属于工伤。在风雨中骑行电动车应尽小心谨慎注意义务，在风大雨大的情况下未采取停车整理雨衣或推行电动车等避险措施，而选择继续骑行，因风掀起雨衣遮挡其视线，致电动车撞到非机动车道路路牙，引发单方交通事故。该起事故并非不可预见的意外事件，而系其主要过失所致。法律依据：《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其

2023-06-12

219人看过
交通安全
大雪大雾冻雨三大交通“天敌”考验春运

目前正是春运高峰时节，而天气十分不凑巧，雨雪、大风降温和大雾天气将先后降临我国中东部，给春运造成不小的压力。今年春节前，大雪、大雾、冻雨这三大交通天敌看来要轮番出来捣乱了。大雪对铁路运输的影响春运的大动脉是铁路。铁路的公敌是大雪。积雪达到40厘米，列车就要减速;雪深超过50厘米，火车就要停驶。很多乘客曾经饱受因为大雪带来的的春运之苦。就拿最近两年来说，2008年雨雪冰冻灾害大家还记忆犹新。那场雨雪持续时间之长，让千万春节回家的人滞留火车站或封堵在途中。大雪甚至会给铁路运输带来更严重的后果：大雪容易导致事故的发生。今年1月因受降雪天气影响，1月3日下午6时左右，一列从哈尔滨开往包头市的1817次客运列车在乌兰察布市商都县大东沟村附近受阻，因风雪较大，列车所处位置又在低洼之地火车15节车厢被大雪掩埋，1000多名旅客受困。这些惨痛的事实让我们充分领略到暴风雪的威力。公路运输的天敌春运的第二路大

2023-06-08

361人看过
保险理赔
雨季汽车保险理赔十大攻略!

保险公司来不了拖车救援该怎么办?暴雨中，如您的爱车出险，保险公司又不能及时赶到现场帮助救援，建议您与保险公司联系后，自己找救援公司或汽修厂进行救援，合理的施救费保险公司可以赔付的。一定注意牵引车辆时的安全，避免损失扩大。自己叫救援把车拖到修理厂后能够直接修理吗?是否要经过保险公司的定损查勘?事故车辆到达修理厂后，您应及时通知保险公司工作人员到场进行损失核定;对于保险公司不能到场定损的情况，在征得保险公司同意后再进行处理。同时，您最好留下拆检照片、车辆旧件等作为证明参考。涉水车辆定损需要很长时间吗?由于涉水车辆的定损必须经过晾晒、拆解、检验等阶段，所以保险公司需要一定的时间。暴雨使墙倒塌砸伤车，或者大树砸坏车应该如何处理?要尽量的保留现场，留存相关照片等证明。在您保留现场的情况下，保险公司可以通过现场查勘，在车损险项下对车辆损失的修复费用进行赔偿。车辆涉水的损失由哪些车险险种买单?车辆无论是

2023-04-23

255人看过

汽车保险
大同市汽车保险索赔流程

一、报案1、事故发生后，保留事故现场，并立即向车辆的投保公司报案;2、如第三方损失为道路设施或者第三方损失为车辆，需向交警部门报案;二、现场处理1、保险公司人员到达现场，并出具《查勘报告2、交警部门到达现场，并现场出具《事故认定书提醒：一般情况下，如果在向保险公司报案时，保险公司要求向交警报案时，保险公司人员无需到现场处理!三、第三者修理1、如果第三者非机动车，则最好要求保险公司人员在进行现场处理时，直接达成三方(第三者、保险公司、车主)公认的一个核损价格，如果当场不能核定损失，则在进行第三者损失核定的时候或者过程中，要求保险公司给出核损价格提醒：如果不经过保险公司允许，自行答应第三者有关索赔金额的承诺，这种承诺保险公司是有权推翻重来的，如果重新核定的价格与第三者的要求有差距，则这个差距会由车主自行承担2、如果第三者是机动车，则要分以下两种情况：第一、如果第三者同意与车主一同前往车主选定的

2023-05-29

96人看过
业主
工程中大型设备闲置如何索赔,工程停工损失怎样计算

一、工程中大型设备闲置如何索赔1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程

2023-06-15

158人看过