建设工程合同工期延误怎么办-法师兄

建设工程合同工期延误怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-06 21:45:29 102 人看过

工期索赔，是发包人和承包人行使自身权利的行为，双方可以相互索赔，但必须有正当索赔理由，必须具有证据。没有证据，证据不足，承包人则无法举证证明自身索赔的理由的正当性，无法举证证明自己的工期损失。

施工工期延误，如果是施工方违约造成，发包方可以要求赔偿，索赔费用包括窝工费、材料保管费等，并要求施工方抓紧施工，缩短延误的工期。对于承包人来说，就是在发包人过错的情形下，顺延工期，以减轻工期压力，避免承担工期违约金，获得因发包人原因顺延工期而额外增加的费用。

律师补充：

因疫情造成的工期延误，理论上说新型冠状病毒疫情这种异常的事件应当认定是无法预见、不可避免、不能克服的客观存在，其性质属于法律上规定的不可抗力事件。

在新型肺炎疫情持续发展的情况下，建议承包人各项目根据项目所属地防控疫情要求、各项目签署的《建设工程施工合同》相关条款约定严格按照合同约定的步骤及时会同监理人收集证明不可抗力发生以及造成损失的证据，说明不可抗力引起阻碍的详细情况，及时、认真、仔细统计所造成的损失，并按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。

【法律依据】

《民法典》

第七百九十五条

施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

违约金
怎么索要工程合同工期延误的违约金

一、怎么索要工程合同工期延误的违约金索要工程合同工期延误的违约金首先要证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。第一，认定开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：1、合同中约定具体的日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证；没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间；若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。第二，认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解

2023-06-18

482人看过
工程施工
建设工程施工中承包人工期延误存在哪些风险

工期延误，往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定，因7种原因之一造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延。其中“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行”，工期应顺延。但该条在实践中往往发生争议。如：江苏某公司给北京某开发公司施工一幢商住综合楼。中途，承包人主张：开发公司多次不及时支付进度款，致使无法施工，遂停工。发包人主张：施工企业多报已完成工程量，属多报进度款，我们当然要审核扣减。争议的焦点变成，究竟是施工企业多报当月已完成工程量，还是开发公司拖延支付进度款?众所周知，施工进程是一个变动的动态过程，承包人在日后纠纷时，要举证证明每月实际完成的工程量是属实的，才能证明发包人故意扣减、不及时支付进度款的违约行为是客观存在的，由此产生工期延长对于承包人来说，才能免责。防范对策：承包人在月底报送当月已

2023-06-12

328人看过
法律综合知识
建筑工程工期延误每天赔偿标准

一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1．建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变，而是依据合同中的具体约定来确定。2．一般来说，赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算，如0．1％至0．5％之间，且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20％。3．这一标准旨在平衡双方的利益，既体现了对违约方的惩罚，也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5％，进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1．在合同中，双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2．当实际工期超出约定工期时，即视为工期延误，此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3．需要注意的是，赔偿金的计算应基于公平、合理的原则，既要考虑到承包人的违约程度

2024-08-02

191人看过
施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷与建设工程分包合同纠纷

相关的案由有：招标投标买卖合同纠纷；串通投标不正当竞争纠纷、。除此之外，如招投标纠纷属建设施工纠纷的其中一项诉请，还可以建设工程施工合同纠纷作为案由；如既没有签订建设施工合同，也不属于上述的案由，可以以合同纠纷作为案由，因为招标文件与投标文件虽然并不成立建设工程施工合同，但其中对于投标保证金等先合同义务的内容形成了一个合同；此外，还存在以不当得利作为案由的可能；缔约过失责任纠纷也可作为案由。一、装修属于承揽合同么一般认为装修合同属于承揽合同，适用承揽合同的相关约定。但是在案由上又属于装饰装修合同，列在建设工程合同案由下，适用不动产专属管辖。装修合同是不是属于承揽合同纠纷要依据具体案情才能确定，如果签订的是承揽合同，就是承揽合同纠纷《民法典》第七百七十条：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十

2023-03-06

135人看过

业主
什么是建设工程合同？建设工程合同的种类有哪些？

时间:2010-04-19来源:中国人大网作者:刘维娜点击:次建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动，主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。建设工程的主体是发包人和承包人。发包人，一般为建设工程的建设单位，即投资建设该项工程的单位，通常也称作业主。此外建设工程实行总承包的，总承包单位经发包人同意，在法律规定的范围内对部分工程项目进行分包的，工程总承包单位即成为分包工程的发包人。建设工程的承包人，即实施建设工程的勘察、设计、施工等业务的单位，包括对建设工程实行总承包的单位和承包分包工程的单位。由于一项工程的建设需要经过勘察、设计、施工等若干过程才能最终完成，所以，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2023-06-09

401人看过
法律综合知识
在建设工程施工合同中，疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由？

因疫情原因导致无法开工，在市住建委发布通知所述期间的，因该情况属于不能预见、不能避免及不能克服的事项，该期间应予以扣除。如另行通知开复工时间后，其他政府文件限制人员流动导致无法保障施工的，施工单位可根据实际情况主张适用公平原则减轻或免除违约责任。【来源：天津律师协会】版权归原作者所有

2023-12-09

397人看过
合同内容
工程延期合同怎么写

甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份编号为的工程合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。甲方：签字盖章：日期：乙方：签字盖章：日期：

2023-06-15

180人看过
违约金
建设工程合同无约定逾期竣工的违约金怎么办？

一般我们在拟定合同的时候，都会双方协商后约定违约责任，但是有时候也会出现违约责任约定不明确，甚至可能出于信任等原因未约定逾期交付违约责任的情况。在后期出现违约情况时，便不知道如何处理，特别是在建筑工程合同中，承包人拖延交付工程的情况较为常见，给发包人的利益造成巨大损失，带来许多麻烦。如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分

2023-05-01

91人看过

工程合同纠纷
合同建设工程建设合同是否有效？

认定建设施工合同无效后，其条款效力待定，合同无效不影响合同中独立存在的有关解决争议方面的条款的效力。即便建设工程施工合同无效，该工程经竣工验收合格的，也不影响承包人请求发包人按合同约定支付工程价款的权利。建设工程合同无效的情况有几种（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生，《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。根据《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招

2023-08-11

276人看过
合同无效
合同无效，建设工程质量合格怎么办

如何处理合同无效但建设工程质量合格的一般来说，验收合格的工程款必须按价格支付；如果验收不合格，工程款不予支付相关法律知识最高人民法院关于审理建筑合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条建筑工程施工合同无效，但建设项目已通过竣工验收，承包人根据合同要求支付工程价款的，应当得到最高人民法院《关于审理建筑合同纠纷案件适用法律的解释》的支持。第三条建筑工程施工合同无效的对竣工验收不合格的建设项目，分别按下列情况处理：（1）修复后的建设项目竣工验收合格，发包人要求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）经修复的建设项目竣工验收不合格，承包人要求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成损失，发包人有过错的，还应当承担相应的民事责任。N

2023-05-07

394人看过
违约金
施工合同中未约定延误工期违约金怎么办？

一、违约金的种类违约金可以分为补偿性违约金和惩罚性违约金。补偿性违约金的功能主要是为了弥补守约方受到的损失。惩罚性违约金则除了弥补损失外，还有额外的赔偿以作为对违约的惩罚。国内立法中，所有的违约金均指补偿性违约金，即一旦某一方违约，其需要向守约方承担的违约责任以实际损失为最高限。如果守约方想要获得实际损失外的赔偿(比如罚款)，则必须在合同中明确约定(但即便如此，依据《民法典》（2021年1月1日起实施）第五百八十五条之规定，违约金相对于实际损失过高的，违约方仍可要求适当减少)二、当事人要求违约方支付违约金的法律依据《民法典》第五百八十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”对于合同条款没有约定或约定

2023-04-03

421人看过
工程承包
怎么办理建设工程承包合同备案

1、到工程所在地政务服务中心建委窗口登记领取办理合同备案表格。2、按目录准备相关资料及刻电子数据光盘。3、提交资料给政务服务中心建委窗口。一般只要资料齐全且符合要求。3个工作日内就可以办理好合同备案。4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份）。5、经发、承包双方确认的工程预算书（收取工程预算书加盖申请单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份）。6、实行担保的工程，需提交双方的担保保函（查验原件，收取加盖单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份）。7、法定代表人授权委托书（收取原件1份）。8、《办理建管手续联系单》（查验原件，收取加盖申请单位公章的复印件1份）。9、中标通知书（收取加盖申请单位公章的复印件1份）。一、包工程需要交保证金吗包工程需要交纳保证金。中标人需要按工程造价总额的2％缴纳投标保证金。中标取

2023-03-30

129人看过

法律综合知识
建筑工程中建设工期怎么规定

一、建筑工程中建设工期怎么规定建设工程工期的相关规定是：招标人和中标人要在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同中可协商确定工期和验收日期。二、建筑工程中承包人的义务有哪些根据相关规定，承包人应该履行下列主要义务：1．做好施工前的准备工作，按期开工、确保工程质量，施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的那个作业人员从事特殊工种作业。2．接受发包人的必要监督。3．承包人应当按照约定的期限完成工程建设。4．对建设的工程负瑕疵担保责任。三、哪些情况下建设工程合同是无效的以下情况下建设工程合同是无效的：1．承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；2．存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；3．建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；4．违反招标投标效力规定的；5．违反工程建设标准规定的；6．低于成本价中标的；7．未取得建设用地规划许可证、建设工

2023-07-15

77人看过
法律综合知识
建筑工程合同延期，承包人怎么赔偿

工程合同的延期赔偿是：承包人的赔偿最高为支付合同价款的5％，但不应超过实际损失的30％。具体的数额标准可以双方在工程合同中协商约定，同时可以根据违约情形来判断实际损失。建筑工程合同延期，承包人怎么赔偿的法律依据《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。《中华人民共和国民法典》：第九章　买卖合同　　第六百一十七

2022-06-20

210人看过