农村自建房屋施工承包合同怎么样写呢-法师兄

农村自建房屋施工承包合同怎么样写呢

来源：互联网时间： 2023-06-12 14:41:42 481 人看过

甲方：

乙方：

甲方将工程委托乙方施工,协议如下：

1.工程名称：

2.工程地址:

3.工程施工内容：。

4.工期要求：工作日

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

5.施工费用：

1)、承包方式：

2)、本合同内容总工程施工费：人民币元整)￥元)。

6.付款方式：

乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的%人民币元整工程款;工程竣工并验收合格后(竣工后一周未验收视为验收合格)，一周内付给乙方应得剩余工程款元整。

7.乙方的义务：

1)乙方必须按图施工，甲方负责技术监督。

2)乙方需保证工期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。

3)乙方必须遵守协议各项条款，否则造成一切经济损失由乙方负责。

4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作，由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。

5)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品，因产品质量不合格造成的，乙方不承担责任。

8.甲方义务：

1)甲方保证乙方施工条件。

2)甲方必须执行协议各条款，否则造成一切经济损失由甲方负责。

3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作，由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。

4)甲方所提供的材料、设备必须符合建设方及规范要求。

11.违约责任：

1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时完工，每迟交工一天，扣除合同总价款的%，直至扣除合同总金额的%，超过工期天，外包合同自动解除，甲方有权将该工程再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。因甲方另外增加的工程量迟交的工程除外。

2)如甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，支付合同总价款的%作为违约金。

12.争议的解决：

执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，通过诉讼解决。

13.其它未尽事宜，双方协商解决。

14.本协议一式两份，甲乙方各执一份。

15.本协议经签字盖章后生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同内容相关文章

工程分包
承包农村自建房需要资质吗

原则上建设工程合同中发包人及承包人均要求具备相关资质，但《中华人民共和国建筑法》第83条规定农民自建低层住宅的建筑活动不适用建筑法，农民可以将自建低层住宅承包给无建筑资质的人。而对于农民自建高层建筑，根据《村庄和集镇规划建设管理条例》第21条、第23条规定，农民兴建两层（不含两层）以上住宅必须由取得相应资格证书的单位进行设计或选用通用设计、标准设计，除修缮房屋以外的施工必须由取得相应资格证书的单位或工匠承担。因此，农民自建高层建筑发包人及承包人均需取得相应资质。一、建筑工程合同可以进行转让吗可以依法转让建筑工程合同。法律规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。二、工程违法转包连带责任如何确定建设工程分包是指在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认

2023-03-20

394人看过
结婚证
农村自建房屋赠与书要如何写

村民将自建的房屋赠与他人的，要注意写清楚赠与人和受赠人的信息，所赠房屋的位置、房屋如何取得等的信息，为避免纠纷可以找村委进行见证。主要内容为：1、赠与人与受赠人的姓名、性别、出生日期和家庭住址；2、赠与人与受赠人的关系；3、赠与的理由；4、被赠与标的物的名称、数量和基本状况、坐落地点；5、赠与人对赠与行为的意思表示；6、赠与人在赠与书上签名或盖章、签名日期。一、济南房产赠与过户费用过户有两种方式，一种是赠与过户，第二种是买卖过户。如果该房产打算进行转让，赠与过户免交营业税和所得税，契税和工本费是需要交的，赠与还需办理公证手续，今后再次转让需交20%的所得税。但是如果赠与是直系亲属，接受赠与后以后转让是不需要交20%的所得税;如果不是直系亲属，就一定会在你转让时追加20%所得税。办理赠与需要夫妻双方带着身份证、户口结婚证、房产证、受赠人带着身份证就可以，公证费是房产评估的2%。(一)契税:二

2023-03-22

390人看过
立遗嘱
农村自建房继承规定是怎样的？

一、农村自建房继承规定是怎样的?农村自建房是可以继承的。继承时需要办理的手续如下：1、注销户籍。农村自建房的继承需要到被继承人户籍所在地的派出所注销户籍，办理死亡证明;2、自建房评估。农村自建房继承评估公司会根据房屋的位置、朝向、面积等因素，作出专业的价格分析和楼价评估，定出准确的物业市值价格。3、继承公证。到区或市公证处办理继承权公证，领取继承公证书。在办理公证时，必须提供房屋权属人的死亡证明书、合法机关出具的合法农村自建房继承人名单证明，以及原房屋权属人立有的遗嘱(如有遗嘱)，亦应提交遗嘱原件。若部分合法继承人自愿放弃继承权，必须出具放弃财产承诺证明。4、房屋测绘。到房地产测绘部门申请办理房屋面积测绘或转绘手续，领取测绘成果或者附图，以便办理产权登记手续5、继承登记。办理房屋过户登记，申请人是继承人或者受遗赠人。申请人应当向登记机构提交下列文件：房地产登记申请书、身份证明、房屋产权权证

2023-04-29

176人看过
房屋权属登记
自建农村房屋的合法手续

农村自建房手续：1、首先由建房户提出申请，户主提出书面申请之后，会让申请人填写相关表格。2、申请人所在的村民委员会按照实际情况来签署意见并加盖公章。3、村民委员会递交到镇政府，然后镇政府进行初审并负责调地工作。4、镇政府会分村定期定点张榜公布初审意见。5、镇政府张榜公布初审意见，如果没有人员反对的，会报县级机关联合审批。6、县国土资源局收取建房保证费用，核发农村个人建房建设工程许可证。7、建房户开工前报告镇政府，镇政府现场查验敲桩定位而且实行建设全程管理。8、建房竣工后，建房户应向镇政府申请竣工验收。9、镇政府会同县有关部门派人现场查验，按规定核发建房竣工验收合格证，退还建房同地保证金。10、建房户凭验收合格证，然后向国土登记部门申请房地产权利登记。11、建房户领取房屋产权证。农村自建房能贷款吗农村房子贷款的前提是你的房子要有房产证，并经过评估．你看一下这个：以往农村住房无法抵押，主要是农

2023-07-03

208人看过

工程承包
工程承包合同写什么呢

工程承包合同的主要内容包括以下几项：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。6、技术资料交付时间。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务，还需要当事人相互协作，协助对方履行义务。一、承包人单方解除合同的情形有哪些1、不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之

2023-02-26

457人看过
工程承包
农村建房承包合同书包括哪些条款？

一、农村建房承包合同书包括哪些条款?农村建房承包合同书1、工程概况工程名称：私人住宅。工程地点：某某镇某某村某某合作社，甲方原有住宅院内。工程内容：设计图以内的所有建筑工程。建筑面积：共148.8平方米。2、工程承包范围承包范围：包工不包料。3、合同工期开工日期：xx年3月8日(农历二月初一)。竣工日期：xx年7月8日(农历六月初六)。合同工期总日历天数102天。4、合同价款工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。5、质量标准工程质量标准：按图施工，确保工程质量。6、甲乙双方的权利及义务(1)甲方应向乙方提供三通一平。(2)按期付款。(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。(5)在施工过程中，如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象，甲方有权要求乙方返工。7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。8、本合同自

2023-06-01

175人看过
书面合同
农村承包没签合同会怎么样？

农村没有签订承包合同可以与对方补签合同。发包方应当与承包方签订书面承包合同，当事人未签订书面合同，但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。土地承包合同应当依法办理登记，土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。一、农村的土地承包给个人是否有权买卖农村土地承包后，土地的所有权性质不变。承包地不得买卖。承包人只能依照法律的规定对其土地承包经营权进行流转。土地承包合同签订后，土地承包经营人对其承包的土地只有使用权，没有所有权，更不允许任何人非法买卖。我国宪法规定了土地的两种所有方式，一种是国家所有，另一种是集体所有。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。全民所有，即国家所有的土地的所有权由国务院代表国家行使。我国农村实行的是以家庭承包为基础统分结合的双层经营体制，土地等生产资料的所

2023-03-29

112人看过
免责条款
农村房屋租赁合同纠纷之农村房屋租赁合同协议书怎么写

农村房屋租赁合同协议书出租方(以下简称甲方)：_____承租方(以下简称乙方)：_____甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条房屋基本情况。甲方将坐落在________________________的房屋，建筑面积___平方米、使用面积___平方米，出租给乙方使用。装修及设备情况：___________。第二条房屋用途。该房屋用途为租赁住房。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。如不得随意另外出租给其他人。乙方如利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的。甲方可以终止合同，收回房屋。第三条租赁期限。租赁期限自___年___月___日至___年___月___日止。合同期满后，如甲方仍继续出租房屋，乙方在同等条件下拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到新的房屋，可与甲方协商酌情延长租赁__期限。第四条租金。1.甲乙双方议定月租金_____元，计人民币(大写)

2023-06-01

192人看过

农村集体经济组织
农村自建房屋交易是否合规？

农村自建房的买卖需考虑多个因素,包括自建房本身的合法性及转让的对象。转让对象需为同一集体经济组织的内部成员,且符合当地宅基地申请条件且无其他房产。若受让方不符合条件或已有其他房产,则转让方将无法再申请宅基地。根据《中华人民共和国土地管理法》,农村村民一户只能享有一处宅基地,进行转让售卖等申请将不予批准。农村自建房的买卖是否合规，需要综合考虑多个因素，包括自建房本身的合法性以及转让的对象等。农村自建房的转让对象需要满足一定的要求：一是受让方必须与转让方是同一个集体经济组织的内部成员。二是受让方必须要符合当地宅基地的申请条件，且没有其他房产。只有满足以上两点，转让方才能将农村自建房转让给受让方。《中华人民共和国土地管理法》规定农村村民一户只能享有一处宅基地，若进行转让售卖等，再申请宅基地者则不予批准。农村自建房转让对象有哪些要求？农村自建房转让对象在办理相关手续时，需要符合一定的条件。根据我

2023-08-30

97人看过
施工合同纠纷
农村建房施工合同纠纷应对策略

这类纠纷发生后，在合同性质的界定上会有争议，有人认为是雇佣劳务的关系，有人认为是加工承揽关系，不同法律关系，双方当事人的权利义务是有区别的。因此，这类合同发生纠纷时，由于没有书面合同，与建设工程施工合同的处理区别较大。通常双方协商解决，或者由村委会等基层组织调解。协商无效的，起诉到法院。农村建房如何起诉？1、工程若没有结算，要及时发函件要求对方结算，若不结算，要保留好建筑工程合同及相关工程签证、会议纪要等能证明施工关系及工程量及工程价款及工程竣工的相关证据，及时起诉对方。若工程没有完工，可以申请法院对工程量进行鉴定，来确定工程量及价格。2、若公司已经结算，对方若不给钱，可以直接起诉，要求对方支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条：人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

2023-07-05

308人看过
安全责任
房屋建筑施工合同的撰写要素

首先施工合同的标题，施工双方主体的基本信息。根据有相关法律规定，以及双方的利益着想，签订该合同的目的。最重要的是，施工地点，工程量大小，承包价格及其付款方式，安全责任划分。违约责任，纠纷处理方式。最后双方签字盖章，注明日期。房屋建筑面积怎么计算房屋建筑面积计算方式为：建筑面积＝套内建筑面积＋公摊面积。建筑面积是指建筑物外墙（柱）勒脚以上各层外围水平投影面积之和，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等。公摊面积指商品房销售中应分摊计入销售面积的商品房中公共建筑空间的面积。公摊面积＝公摊系数＊套内建筑面积公摊系数＝总公共分摊面积／（套内建筑面积＊总套数套内建筑面积＝套内使用面积＋墙体面积。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所

2023-07-16

234人看过
合同生效
农村自建房屋的交易

农村自建房可以买卖，按照合法的程序走，既是合法的买卖，但是并不能完全自由买卖，农村自建房买卖需要符合以下两个条件。一、买卖双方同属于同村农民，卖方必须要拥有两处以上房子，就是要确保卖掉这间自建房，自己也还有居住的房子。因为你卖掉自建房后，就不能再重新申请宅基地使用权。每户农民只能拥有一处宅基地。二、买方必须是本村村民，且目前没有自建房。卖方自建房是合法建筑，是符合集体经济规划，而且买卖双方交易要取得集体经济组织批准。农村自建房买卖合同是否有效农村自建房买卖合同不一定有效，要具体情况具体分析：一、如果是同一个集体经济组织的成员之间签订的自建房买卖合同应当认定有效。二、如果是本集体经济组织成员与外集体经济组织成员之间签订的房屋买卖合同，只要其符合合同生效要件的，也应当认定有效。三、对于农村居民与城镇居民签订的自建房买卖合同，则应当认定合同无效。因为农民的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居

2023-07-11

112人看过

合同终止条件
房屋建筑施工承包合同终止条件有哪些

房屋建筑施工承包合同终止条件有：1、合同相关的权利已经实现，义务已经履行完毕；2、合同相关的权利义务抵销；2、合同相关的权利义务归于一人；3、房屋建筑施工承包合同的其他终止条件。一、股权转让签订合同后可以解除吗股权转让登记后一般不能解除合同，因为股权转让登记完成后说明合同义务已经履行完毕，该合同的权利义务关系终止，也就不存在解除合同的问题。根据法律规定，有下列情形之一的，债权债务终止：(一)债务已经履行;(二)债务相互抵销;(三)债务人依法将标的物提存;(四)债权人免除债务;(五)债权债务同归于一人;(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。二、法定的民事合同解除程序有哪些合同中法定的终止条件出现时终止是合同双方的权利义务关系消除。有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(一)债务已经按照约定履行。(二)合同解除。(三)债务相互抵销。(四)债务人依法将

2023-06-28

429人看过
欠条
农村建房工钱欠条怎么写

欠条内容合法、格式规范，签字或盖章就具有法律效力。欠条以欠款人手写为佳，但要注意书写规范。欠条打印件同样具有法律效力，但容易伪造。欠款人签名同时应按手印。欠款发生的日期—定要写清楚。欠款金额要同时用阿拉伯数字和中文大写，并写清币种。一、手写的欠条有法律效力吗?手写的欠条只要是真实意思的表示，是具有法律效力的。手写的欠条具有法律效力，只要把欠款的原因、款数写清楚，欠款人签字，那么手写的欠条就具有法律效力。如果欠条上明确约定还款期的，则该欠条在还款期之日起3年内有效。若无明确约定还款期，则在首次主张权利之日起3年内有效。二、现在借条怎么写有法律效力1、借条以借款人手写为佳，但要注意书写规范。借条打印件同样具有法律效力，但容易伪造。借款人签名同时应按手印。借款人的信息一定要写清楚身份证号，并要在书写借条时要求借款人提供原件进行核对。2、借款发生的日期—定要写清楚，最好精确到日，可以在借条中约定还

2023-04-10

329人看过