工程延期与工程延误的区别
来源:互联网 时间: 2023-04-13 15:23:02 205 人看过

1、工程延期与工程延误的区别

工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

2、工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

a、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

b、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的

c、离检查及不利的外界条件等;

d、异常恶劣的气候条件;

e、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

f、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

a、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

b、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

c、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

d、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

e、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

f、临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

g、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

h、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

i、如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

j、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

3、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 20:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  •  延误工期能否要求赔偿施工延误
    根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误,您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法,您可以按照以下步骤进行:首先,根据定额计价的工程索赔费用计算合同,或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,
    2023-10-03
    324人看过
  • 建筑工程合同中应对工期延误的措施
    建设工程合同工期延误后,要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况,或由于不可抗力造成的,并有证据证明情况的。根据实际情况,可以顺延工期,否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效,所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的,法院或者仲裁机构根据,造成合同无效当事人的过错责任,判决各方承担损失。工期延误赔偿标准上限一般是20%。如果没有约定最高违约金,通常以20%左右为标准,但是没有绝对限制,如果造成损失远远超过20%的损失的话,仍然可以继续主张。根据相关法律的规定,工期延误赔偿没有绝对的上限,通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的,违约金要求过高的,也可以进行谈判来向法院申请适当调节。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)》规定:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照
    2023-07-01
    399人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定
    建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等
    2023-03-20
    428人看过
  • 工程延期的申报与审批程序有哪些
    1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监
    2023-06-15
    492人看过
  • 工程款延付,工期可以延长吗
    要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款,就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行时,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。律师补充:工期顺延一般包括下列情况:1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;3、发包人突然变更施工计划等各种情形。【法律法规】《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十
    2023-05-06
    83人看过
  • 承诺延误与承诺超期有什么区别?
    承诺超期与承诺延误有以下区别:承诺超期的承诺是在承诺期限届满后发出,承诺延误的承诺是在承诺期限内发出;前者中承诺原则上按无效处理,但要约人及时认可的则有效,后者承诺原则上按有效处理,但要约人及时表示反对的则无效。《中华人民共和国民法典》第四百八十六条规定,受要约人超过承诺期限发出承诺,或者在承诺期限内发出承诺,按照通常情形不能及时到达要约人的,为新要约;但是,要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。第四百八十七条规定,受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情形能够及时到达要约人,但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的,除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外,该承诺有效。一、承诺迟到的法律后果承诺迟到为新要约,要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。按照一般情形承诺能在法定期限内到达而由于其他原因未到达,承诺仍然有效,要约人不接受除外。承诺的内容应当与要约的内容一致。
    2023-03-12
    307人看过
  • 工程垫资的内涵与外延
    工程垫资的本质是承包垫付的工程款,一般认为工程垫资有这样三个特征:第一、垫资在建设施工合同里有着明确的约定;第二、所垫资金必须用于施工合同项下的工程建设;第三、垫付的范畴是本应由发包人支付的工程款。工程垫资分类工程垫资大概可以分为两类:一类是直接垫资,即施工企业通过企业间资金借贷的方式,直接把资金借给发包方,这其实是一种企业间的资金拆借行为;二是间接垫资,即发包人要求承包人实际先行支付工程项目的材料费、劳务费等资金,从而改变习惯上的工程预付、中间结算或竣工结算的比例和时间,最终达到由施工企业垫资的目的。第一种垫资是企业间的借贷行为,是违反国家金融法规的,即使借贷双方签订了资金借贷合同,也是不受法律的保护的。而且因这种借贷行为产生的利息会被依法没收,对借贷双方还要从企业行政管理体系进行处罚。如果对方的偿还力不足的话,甚至连本金的回收都没有保证。第二种垫资情况目前最为普遍采取软垫的方式对于发包
    2023-07-23
    287人看过
  • 延误工程罚金的规定是什么?
    工程工期延误罚金是指在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,罚金是合同金额占合同预期时间的15%左右。工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建
    2023-04-18
    385人看过
  • 每天工程延误的罚款是多少
    没有固定的数字,需要根据合同确定。一般以支付合同总金额的0.1%~0.5%为宜,上限一般不超过20%~30%。根据《建筑工程量清单计价规范》(GB500500-2013(09))的有关规定,合同工程延期的,除合同另有约定外,延期赔偿的最高金额为合同价款的5%。赔偿后,承包人不得免除本合同项下的任何责任和义务。二、法律依据:《建筑工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(09)9.13误期赔偿。承包人因承包工程延误,应当赔偿发包人因此遭受的损失,并按照合同约定向发包人支付延误赔偿金。即使承包人支付了误期赔偿金,也不能免除承包人按合同承担的任何责任和义务。9.13.2发包人和承包人应在合同中就延误赔偿达成一致,并规定每个日历日的赔偿金额。除合同另有约定外,误期赔偿的最高金额为合同价格的5%。延误赔偿应列入竣工结算文件,并从结算中扣除。9.13.3如果在工程竣工前,合同工程中的一个单位工
    2023-05-07
    105人看过
  • 工程延期的审批原则
    监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。如有疑问,欢迎到本网进行法律咨询。一、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,
    2023-04-07
    422人看过
  • 工程延期最多可延期多少天?
    领取了施工许可证之后,最多可以延期六个月,分两次延期。建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。一、装修延期违约金50一天合理吗装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。一般双方在签订合同时,都会对合同的相关条款,以及违约以后,对违约金的约定,如果有一方违约的,应当支付其违约金二、装修工程延期怎么算违约金?装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。一般双方在签订合同时,都会对合同的相关条款,以及违约以后,对违约金的约定
    2023-04-06
    334人看过
  • 工程延期开工注意事项
    一、开工前准备工作1、组织项目部有关管理人员,熟悉图纸,准备图纸会审,确认是否有“危险性较大的分部分项工程”,如果有必须在该分部分项工程开工前做好专项安全施工方案报有关部门审批并组织专家论证。2、根据项目的具体情况,配备各种工具书,如“施工规范大全”、图集、临时用电规范、有关防水、保温施工等规范书集。3、提前做好临时围墙,主要路段高度2.5m以上,一般路段1.8m以上,并且对围墙进行美化。设置封闭式工地大门和门卫室,工地大门悬挂公司及项目名称,并在明显的位置挂设八牌一图。车辆出入口硬化处理,并设置符合有关部门规定的冲洗平台、隔水沟、沉沙池、排水沟和配备满足使用要求的高压冲洗设备等。4、施工区和生活区应分开设置,并且没有班组安全教育活动室,厨房与宿舍之间要有一定安全防火距离,工人宿舍门安装时必须向外开,生活污水要经过处理才能排入市政管网。二、基础部份1、复核规划部门定出四大角轴线是否与图纸相
    2023-04-27
    347人看过
  • 工程延期的责任承担
    一、工程延期的责任承担工程延期的责任承担如下:1.合同中有约定的,按合同约定的违约金计算;2.合同没有约定的,按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金;3.如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失,可要求法院适量降低约定的违约金。二、发包人致使工程停建的原因有哪些1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。三、工程延期的审批原则监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1.合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2.影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时
    2023-04-30
    130人看过
  • 工程延期的审批程序是怎样的?
    工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则:监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。工程延期的审批程序:1、当工程延期事件发生后,承包单
    2023-06-08
    406人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程延误是不是工程延期
      浙江在线咨询 2022-10-18
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 拖欠工程款与延期付款的区别
      海南在线咨询 2022-10-01
      延期毕竟是有个时间点的,拖欠就是没有具体时间,没能力支付
    • 工期顺延和工期延误到底有何区别
      青海在线咨询 2022-11-07
      1、工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,一般不需担责。 2、而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。 3、法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人
    • 工程施工期间因工程延误造成的赔偿
      四川在线咨询 2023-05-12
      工程因施工方被延误的,按照合同约定赔偿;合同没有约定的,按照造成的损失赔偿。 根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    • 工程延误的扣工程款违约金
      山东在线咨询 2021-11-20
      根据《建设工程量清单计价规范》的有关规定,承包人未按合同约定施工,实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程延误时,承包人应当赔偿发包人造成的损失,并按照合同向发包人支付延误赔偿费。即使承包人不支付误期赔偿费,也不能免除承包人照合同承担的任何责任和义务。双方应在合同中约定误期赔偿费,并在日历日明确赔偿金额。误期赔偿纳入竣工结算文件,在结算款中扣除。如果工程竣工前合同