建筑工程合同发包人违约责任是什么-法师兄

建筑工程合同发包人违约责任是什么

来源：互联网时间： 2023-03-21 21:52:28 151 人看过

（一）超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

（二）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

（三）工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。

（四）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。

（五）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

一、允许施工合同解除的情形

《民法典》第五百六十三条？？有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

施工合同具体当事人违约时合同解除：

1、合同当事人乙方的其他违约致使合同无法履行，合同双方可以解除合同。

2、承包人将其承包的全部工程转包个大人，发包人有权解除合同；

3、当事人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

继承人
发包人在建筑工程合同中需要承担哪些责任

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。民法典第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。依据《民法典》规定，建设工程合同发包人应承担以下责任：一、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》第八百零三条规定“发包人未按约定

2023-03-03

447人看过
违约金
建筑施工合同有哪几种违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。3、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。4、工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。一、施工人对建设工程质量承担的民事责任施工人对建设工程质量承担的民事责任需要分情况讨论，若是因施工人的原因而导致建筑工程质量不符合约定的，则发包人可要求其在在合理期限内无偿修理或者返工、改建。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二、承揽人应承担哪些违约责任？1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付

2023-03-14

390人看过
继续履行
违反工程建设承包合同，承包人有什么责任？

违反建设工程承包合同的责任如下：一、勘察设计质量差或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成的损失，勘察设计单位应继续完善设计，减免勘察设计费，直至损失赔偿。二、工程质量不符合合同规定，发包人有权要求限期无偿修理或返工改造。详细版工程建设承包合同样本＜p＞发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称甲方）＜／p＞＜p＞承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称乙方）＜／p＞＜p＞甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。＜／p＞＜p＞１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿＿份平方米。＜／p＞＜p＞４．承包内容：＜／p＞＜p＞５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿＿元。＜／p＞＜p＞６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：＜／p＞＜p＞（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜

2023-08-05

261人看过
合同审查
建筑工程合同审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容：（1）主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等。（2）履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：（1）资质情况；（2）施工能力；（3）社会信誉；（4）财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。一、总价合同与单价合同的区别1、性质不同总价合同，指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。单价合同亦称“单价不变合同”，发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。由合同确定的实物工程量单价，在合同有效期间原则上不变，并作为工程结算时所用单价；而工程量则按实际完成的数量结算，即量变价不变合同。2、分

2023-03-30

295人看过

工程施工合同
建筑工程施工合同开发商违约承包商要求解除合同

开发商因内部原因违约拖延支付工程款，（如开发商资金周转出现问题、股权转让股东变更、抵押、联营合资、内部管理层纠纷等等，导致对建筑承包商拖延支付工程款）。如拖延时间太长，承包商不堪等待，这种情况开发商已构成民法典上的根本违约，承包商不能实现合同目的可以要求解除合同，但如不注意已完成工程量的证据保全，以后其他施工单位接着施工，将不容易证明自己完成的工程量是多少，极有可能导致不利的诉讼结果，因此，承包商如考虑解除合同，应及时对已完成工程量采取证据保全措施。

2023-06-15

241人看过
仲裁机构
私人承包建筑合同违约合同怎么签

私人承包建筑合同违约合同需要通过协商一致的方式签订。建筑合同纠纷违约金认定是首先需要按照双方的合同来进行确定，没有约定的情况之下，根据实际损失确定。建设合同双方在建筑工程开始时需要签订相关的建筑合同，并且合同约定相关的违约金一方按不约定履行，就会需要承担相应的违约金。违约金有法定违约金与约定违约金之分，如果合同双方在合同中的违约责任中约定了违约金额，则在法律允许的范围内，按照约定的数额执行，如果没有约定相应的违约金额的，按照实际损失的金额进行赔付。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人约定的违约金超过造成损失的30%的，一般可以认定为“过分高于造

2023-02-28

162人看过
工程发包
工程发包人违约应负哪些责任?

1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经

2023-03-09

188人看过
工程转包
个人能否违法发包建筑工程？

建设单位将工程发包、分包给个人是违法行为。《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》对违法工程转包、分包等行为及相应处罚进行了明确，将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的，将处以50万元以上100万元以下罚款。建筑工程转包是违法吗建筑工程转包是违法的。建筑工程转包是指承包人在承包工程后将工程建设任务转让给第三人，转让人退出承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人，不得将其承包的全部工程肢解以分包名义转包给他人。根据《建筑法》第28条规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2023-07-23

189人看过

招标代理合同
建设工程合同发包人该承担什么样的责任？

建设工程合同发包人承担下列责任：1、做好施工前的一切准备工作，确保施工承包商准时进入施工现场；2、向承包人提供符合质量的材料和设备，因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应当承担责任；3、检查工程质量、进度；4、组织验收，建设工程竣工后，发包人应及时组织验收；5、支付价款，接收项目；6、交付使用。建设工程合同备案需要的材料建设工程合同包括了许多种，不同的种类的建设工程合同备案时需要的材料也不同。（一）勘察合同备案（1）、勘察合同原件3份；（2）、勘察合同备案表6份；（二）设计合同备案（1）、设计合同原件3份；（2）、设计合同备案表6份；（三）招标代理合同备案（1）、招标代理合同原件3份；（2）、招标代理合同备案表6份；（四）造价咨询合同备案（1）、造价咨询合同原件3份；（2）、造价咨询合同备案表6份；（五）施工合同备案。施工合同备案的有关程序和要求，是需要向建筑

2023-07-07

191人看过
合同违约责任
工程计量发包合同违约责任问题探讨

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。劳务工程发包合同要怎么签1、要保证劳务分包合同的相对方要有劳务作业资质，这是劳务分包合同合法有效的前提。与没有劳务作业资质的实际施工人签订的劳务分包合同无效。2、要注意区分劳务分包和违法分包或工程转包。劳务分包是合法的，而非法分包和工程转包是违法的。3、签订劳务分包合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务，尤其是安全生产的权利与义务。可以在劳务分包合同里约定由劳务分包人自己负责其施工队的生产安全，也即把劳务管理的内容加到劳务分包合同中来。4、如果要劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包

2023-07-16

332人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同中建筑施工人员有哪些责任

发包人在建筑工程合同中需要承担的责任有：提供设计依据资料；做好施工前准备工作，提供必要的现场工作条件；向承包人提供符合质量的材料、设备，进行外部协调工作；建设工程竣工后组织验收；保护设计人的知识产权；支付价款，接收工程。建筑工程施工合同风险有哪些建筑工程施工合同风险有：1、合同条款不完整，不严谨；2、对一方要求过于苛刻；3、承包商对业主的经营状况了解不够，签订施工合同后，可以以各种形式和理由拖欠工程款；4、违反法律法规签订合同。《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据

2023-08-09

390人看过
仲裁机构
建筑承包违约责任合同版本中该如何设定？

对工程合同中的违约条款的设定，要需要根据工程的具体内容、可能出现的违约情形，收双方通过协商的方式来确定，是没有固定的可以直接套用的表述的。根据《民法典》的规定，当事人既可以在合同中约定违约的责任形式，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度，可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额，同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。但是，违约责任可由当事人约定，并不是说当事人未约定违约责任的，不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任，这是法律赋予合同的效力，即使当事人未在合同规定违约责任，违约方也须依法律的直接规定承担违约责任。根据我国《民法典》第五百八十五条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁

2023-04-06

137人看过

优先购买权
甲方如何拟订建筑违约责任合同

当事人可以在合同中约定违约金，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度，可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额，同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。但是，违约责任可由当事人约定，并不是说当事人未约定违约责任的，不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任，这是法律赋予合同的效力，即使当事人未在合同规定违约责任，违约方也须依法律的直接规定承担违约责任。当事人之间约定的违约责任应当限定在法律允许范围之内。为了保障当事人约定的违约责任条件的公平合理，法律也要对其约定予以干预。如果约定不符合法律要求，也将被宣告无效或被撤销，从而适用法定的违约责任。房屋租赁合同甲方违约责任如何赔偿承租人房屋租赁合同中，甲方违约责任应分为以下几种情况进行赔偿：1、未按约定将房屋及其附属设施交付承租人使用的，应当支付违约金；给承租人造成

2023-08-18

146人看过
工程发包
建设工程发包人违约问题

工程施工中发包人违约的情况有：（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（二）未按合同约定支付合同价款的；（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；（四）造成暂停施工的；（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。建设工程发包人是否须对工程质量缺陷承担责任网友提问：建设工程质量的缺陷应当由承包人负责，为什么还要发包人对工程质量缺陷承担责任？律师解答：建设工程的质量关系到公共安全，为了确保建设工程质量，《民法典》、《建筑法》等法律、行政法规或者部颁规章都作出了许多具体规定，如有关承包人施工资质、工程分包、工程验收、工程保修、工程监理、建材供应等方面的规定，这些规定的核心都是为了保证工程质量。一般来讲，承包人的主要合同义务就是按照合同约定和国家标准施工，将合格的建设工程交付发包人，如果工程质量有缺陷，应由承包人承担责任。但在特殊情况下，建设工程质量缺陷与发

2023-07-28

328人看过