工程合同违约函怎么写-法师兄

工程合同违约函怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-09 20:02:21 256 人看过

因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微，不一定导致工程进度延误的，视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的，一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。

一、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：

1、工程量增加；

2、发包人变更设计；

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；

4、发包人未按约支付工程款；

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；

6、工程质量鉴定。

二、工程进度款的支付

1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

2、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发

出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从

工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。

3、发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

继承人
国际工程履约保函应怎样写

致：______________亲爱的先生：____________号合同履约保函题目：___________________鉴于____________公司(以下简称NPOG)就油田地面设施施工、试运和移交与____________(以下简称承包商)于_____________年______月______日签订了____________号合同(以下简称合同)，我们____________，是遵照____________法律组建的一家公司，总部设在____________，(以下简称担保人)，在此向NPOG提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。(b)如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、

2023-06-14

103人看过
法律综合知识
合同违约后向违约单位发什么函

一、合同违约后向违约单位发什么函违约告知函是在确认合同违约行为后，告知对方的正式书面文件。它通常包含以下元素：1．明确指出违约方的身份及违约事实，如认购书所约定的付款期限未被遵守的情况；2．列出因违约行为导致的具体损失，并明确告知将依据《民法典》相关条款追究违约责任。3．违约告知函应包括违约事实、所引用的法律法规、违约责任及后果，并以发函单位的营销部名义和具体日期正式发出。4．引用法律条文时，如《中华人民共和国民法典》第五百七十七条和第五百八十四条，应保留原文表述，确保法律准确性不受影响。二、违约具备的条件违约责任的成立基于几个关键条件：1．存在不履行或不完全履行合同义务的行为，如拒绝履行、部分履行、迟延履行、质量瑕疵或不正确履行等；2．违约行为必须造成了实际的损害事实，无论是财产损害还是其他不利后果；3．损害结果与违约行为之间需要存在直接的因果关系。这些构成要件和条件的内容，在撰写违约告

2024-01-09

447人看过
合同根本违约
购销合同违约怎么发告知函,合同根本违约的情形

一、购销合同违约怎么发告知函购销合同违约后，如果当事人解除合同的，可以向违约方发现告知函，告知函可以通过邮寄、电子邮件、短信等方式发送。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。第五百六十五条【合同解除程序】当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或

2023-04-19

495人看过
法律综合知识
不履行工程付款违约合同怎么写起诉状

一、不履行工程付款违约合同怎么写起诉状？1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日（确实不清楚的可以写个大概年龄）住址、联系方式5项是必须有的。单位诉讼主体的，要写明单位名称、法定代表人、住址（住所地）联系方式，最好能附有其营业执照的复印件。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令XXXXX；”的格式来写。另外，现在有的法院要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分。4、事实与理由。即先说明事实（比如受到侵害），再说明要求赔偿的理由（实体法的规定）和提起诉讼（程序法的规定）的理由。实践中为了简便，有些简单的案件也可以不详细列明理由，只写“依法应承担责任”、“依法起诉至

2024-01-25

390人看过

合同无效
合同违约交不了货怎么出公函

出催货公函。1、不能按合同规定的数量交货者，向需方支付不能交货部分货款总值3％的违约金。如需方仍然需要，供方须如数补交，其补交部分按逾期交货处理，但不支付违约金。2、交货中掺杂使假、以次充好者，需方有权拒收，同时按违约处理，向需方偿付该货款总值5％以下的违约金。一、无效合同里的违约条款是否无效合同无效，违约条款继续有效。（一）在合同无效的情况下，有三种条款是有效的：1、合同中独立存在的有关解决争议方法的条款；2、因合同无效返还由该合同取得的财产；3、有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的应当各自承担相应责任。违约条款属于上述第一项中的争议解决条款，即使合同无效，违约金条款也继续适用。守约方可以向违约方主张赔偿责任。《民法典》第一百五十五条【无效、被撤销的民事法律行为自始无效】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。《民法典》第五百零七条【争议解决条款效力】合同不

2023-03-02

349人看过
违约金
索要违约金的告知函怎么写

违约金告知函__有限公司：__律师事务所接受__委托，就贵公司拖欠委托人货款事宜，致函如下：贵公司与__于年月日签订__号采购合同一份，贵公司向委托人采购__，合同总价计人民币__万元。委托人已依约履行了全部合同义务，贵公司接收__后已投入生产并且生产的__已上市销售，但贵公司早应支付的第三期价款__万元尚未支付委托人，已属违约。现委托人授权本律师致函贵公司，请贵公司在收到本函后__个工作日内付清全部应付款项和违约金或及时回复，以示诚信，并求长期合作。相信贵公司不会为此付出法律负面代价及企业声誉损失。特此函告联系电话：__律师事务所__律师年月日《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违

2023-03-20

86人看过
法律综合知识
因违约产生合同纠纷如何写律师函？

一、因违约产生合同纠纷如何写律师函？＿＿＿公司：律师事务所，接受＿＿＿委托（下称委托人），就委托人与贵公司签订的＿＿＿协议书善后处理一事，致函贵司如下：贵司与委托人订立＿＿＿协议书，说明贵司从事商业特许经营活动。贵司在发展委托人为加盟商时，隐瞒了贵司的实际情况，存在欺诈行为，致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。贵司在订立协议后，也未依法办理信息披露和备案手续。贵司的上述行为，给委托人造成了经济损失。请贵司在收函后＿＿＿日内，将收取的保证金，以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人，并赔偿委托人的费、费等损失；或与委托人本人联系协商处理。逾期，本律师将依法起诉。专此函达。谢谢！致礼！律师事务所律师：年月日二、合同纠纷起诉流程有哪些？1、确定诉讼管辖的法院法院是否有管辖权，主要是约定管辖和法定管辖两种方式确定，合同双方在合同签订时可能会对诉讼纠纷可能管辖的法院作出选择，双方经过协商约

2024-01-26

260人看过
仲裁机构
怎么写乙方违约合同

乙方违约后，需要承担相应的违约责任。1、合同中有违约责任的约定，一般可以直接适用违约责任的约定。2、如果没有约定，可以根据实际损失主张违约责任。同时，违约责任的约定低于实际损失的，可以按照实际损失予以主张。乙方违约合同怎么赔偿根据法律规定，乙方违约的赔偿方式是：有约定的按约定；无约定或约定不明确的，可以协商解决；协商不成，可以向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。如果违约金过分高于或过分低于损失时，可以请求法院或仲裁机构予以适当减少或增加。《民法典》第五百八十五条约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2023-07-31

437人看过

合同期限
劳动服务合同到期续约函怎么写？

一、劳动服务合同到期续约函怎么写？劳动服务合同到期续约函范文如下：单位与你于____年____月____日签订的《劳动合同》的期限将于____年____月____日届满，单位决定继续与你续订劳动合同，如同意续订合同，请于____月____日上/下午____时到____(部门)办理续订劳动合同手续。如不同意续订合同，请于____月____日前以书面方式答复单位。通知方(签名或盖章)年月日签收回执本人已收到单位(______)于____年____月____日发出的《续订劳动合同通知书》。被通知方(签名或盖章)年月日续签劳动合同能变更岗位吗续签劳动合同职工可以变更岗位。劳动合同终止的法定条件之一是劳动合同期满。也就是说，如果不存在诸如职工处于医疗期、女职工“三期”等劳动合同应顺延的情形，那么，劳动合同期限届满即行终止。在劳动合同终止时，企业可以与职工续签劳动合同，也可以不与职工续签(按《劳动合同

2023-04-16

386人看过
法律综合知识
律师函合同违约范文

一、律师函合同违约范文＿＿＿公司：XXXX律师事务所XX，接受＿＿＿委托（下称委托人），就委托人与贵公司签订的＿＿＿协议书善后处理一事，致函贵司如下：贵司与委托人订立＿＿＿协议书，说明贵司从事商业特许经营活动。贵司在发展委托人为加盟商时，隐瞒了贵司的实际情况，存在欺诈行为，致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。贵司在订立协议后，也未依法办理信息披露和备案手续。贵司的上述行为，给委托人造成了经济损失。请贵司在收函后＿＿＿日内，将收取的XX保证金，以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人，并赔偿委托人的XX费、XX费等损失；或与委托人本人联系协商处理。逾期，本律师将依法起诉。专此函达。谢谢！致礼！XXXX律师事务所律师：年月日二、合同违约金一般是多少合同违约金一般是不得超过实际损失的30％，具体由签订合同的双方当事人自行决定。如果约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者

2022-08-18

364人看过
违约金
施工合同约定的延误工期违约金怎么写

施工合同中未约定延误工期的违约金的，当事人可以签订补充协议来约定违约金的数额；或者按照合同的相关条款等因素来确定违约责任；仍不能确定的，受损害方可以视情形合理地请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。工程延误工期索赔标准工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，

2023-08-16

302人看过
法律综合知识
合同对方违约怎么发函给对方

一、合同对方违约怎么发函给对方合同对方违约发函给对方的时候需要注意写明标题、正文以及结尾的内容。合同违约告知函由三部分组成，标题直接写告知函，正文要写被告知的对象、合同违约的事实、合同违约要承担的责任等内容，结尾写告知人、告知时间。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同违约金的赔偿方式1．违约金是合同救济方式的一种，也是对违约的一种经济制裁。当事人不履行或不适当履行债务时，必须按合同约定给付对方一定数额的金钱或者金钱以外的其他财产；2．一般情况下，合同违约金上限是不超过实际损失的30％。但是如果过高或者过低，受害方可以请求法院给予减少或者增加；3．违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损失不可能完全相符；因此，发生纠

2023-07-14

241人看过

不可抗力
我国租赁合同解约通知函怎么写？

一、租赁合同解约通知函怎么写？致***公司：贵司与我两司于****年**月**日签订了《*****协议》，约定：*********(协议相关内容)我司在协议签订后即按协议规定完全履行了合同义务*****(履行情况)，但是贵司仍未履行自己的相关合同义务。期间，经我司与贵司多次沟通，贵司均一直拖延搪塞，至今仍未履行合同义务。并且，贵司从未主动向我司通报关于履行合同相关义务的计划。贵司的行为已严重违反上述《******协议》约定，构成根本违约，也伤害了合作双方之间的信任。现我司根据协议第****条郑重向贵司通知如下：1、贵我两司于****年**月**日签订的《*****协议》于贵司收到本通知函之日起解除;2、贵司应在收到本函之日起**日内给付所欠我司货款及相应利息损失。若贵司未在上述期限内未能给付所欠我司货款及相应利息损失，我司将通过诉讼途径解决此事，届时贵司不仅需向我司给付上述货款及利息，还将

2023-04-13

185人看过
法律综合知识
合同违约金违约保函金额过高要怎么样办？

一、合同违约金合同违约金违约保函金额过高要怎么样办？合同违约金违约保函金额过高是可以要求隆低的；《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务债务。二、支付违约赔偿金赔偿金的原则有什么？1、全部损失原则：违约当事人不仅要赔偿对方财产直接减少的现实损失，而且要赔偿对方的可得利益损失；2、合理预见原则：违约方当事人只能对其主观上有过错的行为和能够预见的后果承担赔偿责任，对不能预见的后果不负赔偿责任；3、减轻损害原则：受害方当事人对违约时，负有及时采取有效措施

2024-02-02

93人看过