索赔函回复应该怎么写?
来源:互联网 时间: 2023-06-19 20:54:11 147 人看过

索赔函回复主要是针对对方的索赔函的内容,按照己方的观点,逐项进行回复,包括理由和结论。可参考以下范文:

《索赔回复函》

以下属54#、55#楼在建桩基础工程施工阶段发生的四项单项索赔,同时处理则可以定义为一揽子索赔,甲乙双方应以法律法规及合同约定协商解决。

承包单位提出索赔:

1、土方开挖未提供详细管网分布图,造成承包商在施工作业区域内不能采取积极有效保护措施或无作业面致使停工。

2、增加人防工程承包商已在进行桩基础工程量70%(8.25)后接到通知,至9月10日完成自搅拌砼浇灌后停止大面施工;后留两个班组(4人)于54#挖桩至10月14日下午完成商品砼浇灌,后期停工至11月5日下午铺路、着手土方外运。即大面停工时间段为9月10日至10月13日,10月15至11月4日。

以上事实客观存在,我方认为承包商可提出工期索赔及合理适当的管理、器械租货投入费用索赔。

业主提出反索赔:

1、在桩基础施工过程中,由于承包商的质量行为造成桩成品砼标号等级降低,带来设计变更及工期滞后。

2、开工后承包商不依据甲乙双方订立合同、不服从管理及时报送方案、进度计划、质量报表、测量成果及办理开工报告等,造成管理混乱。

以上业主亦有理可依、有据可查,我方认为承包商应对以上事项作出必要解释并承担违约赔偿责任。

北京XXXX有限责任公司

200X年X月X日

在实践中,您应该在回复函中,针对对方的索赔内容和依据一一进行回复,在回复中要注意有理有据,还可以提出自己的反索赔,也可以要求和对方再行商榷。如果您遇到合同纠纷。

一、工程索赔期限

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的,或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条,规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条,规定的索赔时限也是28天,同时,还进一步规定,承包人未在28天内提出索赔请求的,即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定,也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

索赔程序:

1.提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3.工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4.工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

5.持续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复,视为该项索赔成立。

6.仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人、业主广泛的讨论后,工程师应向承包人和业主提出自己的《索赔处理决定》。工程师的《索赔处理决定》不是终局性的,对承包人和业主都不具有强制性约束力,如果工程师坚持对索赔的答复,承包人或发包人不能接受,即进入仲裁或诉讼程序。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月08日 15:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工伤可不可以写索赔函
    索赔函是指合同双方中的一方,根据法律法规和双方签订的合同,以对方违反合同约定,造成当事人经济损失或精神损失为理由,向另一方提出赔偿或维护其他权利的书面材料。所以工伤是可以书写索赔函的。工伤索赔申请书该如何写申XX市劳动局:我叫张XX,系陕西省宁强县人。2007年元月,我来到xx区xxx煤矿做煤矿内液压支柱顶柱工作。2007年2月7日,由于液压住倾斜压断右手小指,环指皮肤裂伤。后送太原长城医院手术治疗10天,按医嘱在家养伤5个月。事故发生后,煤矿包工队xxx队长只支付了全部医药费用,但没有解决我伤前劳动20天的工资、我工伤期间的工资,以及一次性伤残补助金。根据我和包工队xxx的口头协议,劳工一天工资水平为80元。那么,陈现欠我20天工资1600元。我受伤治疗共5个月,陈应当支付我工伤期间工资12000元。事故给我个人及其家庭带来了很大痛苦,现我小指不能弯曲,环指不能伸直,形成了功能性障碍。按
    2023-06-11
    214人看过
  • 检察建议书复函怎么写
    检察建议书复函检察建议回复XXX人民检察院:贵院于2012年7月16日下发给我所的古检民行建字[2012]01号《检察建议书》已收悉,我单位对此十分重视,并召开会议做了认真研讨,针对《检察建议书》的内容,结合我所电力安全管理实际情况,做了如下工作措施:一、认真宣传学习电力安全有关法律法规、强化安全管理意识1、组织全所职工学习《电力法》、《电力设施保护条例》及相关法律法规,不断增强单位职工安全意识,促使职工在今后的工作中把安全放在首位,不断促进电力安全。2、加强对农户的用电知识宣传教育,组织辖区内所有农户学习《电力供应与使用条例》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法律法规。通过学习,辖区内农户对电力安全有了新的认识,对今后预防此类安全事故的发生起到了至关重要的作用。二、组织有关人员开展辖区线路的维护工作针对辖区内线路存在的安全隐患进行全面排查,对存在的安全隐患一经发现,立即处理
    2023-05-04
    465人看过
  • 三方协议解约函模板应该怎么写?
    一、三方协议解约函模板应该怎么写??解约函XXX公司人力资源部门:本人系__________大学__________本科毕业生,于__________被贵公司录取成为新进员工,并于_____________接受到贵公司所盖章的三方就业协议书。由于___________原因,本人_____________,经过一段时间的慎重考虑之后,很遗憾地,我正式向贵公司提出解约申请,希望贵公司能够考虑本人的特殊情况,准许本人解除与贵公司签订的三方就业协议,并出具解约函,声明终止三方就业协议的法律效应。对此,对贵公司在招聘过程中对本人的厚爱表示由衷的感谢,并对解约过程中给你们带来的不便表示深深的歉意。此致敬礼!申请人:_____________申请人签名:____________申请日期:____________二、解约换发协议书的手续如果有毕业生签约后又找到更好的单位,想违约,办理程序如下:先拿到原签约
    2023-06-01
    203人看过
  • 工程欠款律师函回复函
    一、工程欠款律师函回复函律师函××公司:××律师事务所受××公司和××公司(下称委托人)的共同委托,指派××律师就贵公司拖欠委托人土地使用权转让价款一事,郑重致函贵公司:根据委托人提供的×××合字【20××】×号《土地使用权转让合同》、《补充协议》、《土地使用权转让补充协议(之二)》、《承诺书》等资料表明,贵公司至今尚拖欠委托人土地使用权转让价款×××万元(¥***.00元)。贵公司拖欠土地使用权转让价款的行为违反了上述合同及补充协议的约定,已构成了违约,严重损害了委托人的合法权益。委托人有权依照有关法律规定及合同约定追究贵公司的违约责任。为妥善解决此事,本律师建议贵公司在收到本函次日起五个工作日内与委托人进行协商解决。否则,本律师将根据委托人的指令通过法律途径解决此事。××律师事务所承办律师:××二o××年×月×日二、工程欠款纠纷律师费怎么收取律师费是以标的的比例为依据进行收取的,根据不
    2023-05-03
    453人看过
  • 商标驳回应该怎样复审
    商标注册被驳回要在15日内向国家知识产权局申请复审,申请复审时需要提交如下材料:1、复审申请人的身份证明;2、复审申请书;3、商标驳回通知书;4、与本驳回复审案件有关的证据材料;5、根据实际情况,需要的其它材料。商标驳回复审费用要好多(1)驳回商标复审申请人必须是被商标局驳回商标的原申请人,其他人不具有申请资格。(2)驳回商标复审申请,必须在法定时限内提出。(3)驳回商标复审申请的内容,必须是被驳回的商标注册申请书中的确切内容,复审理由必须针对商标局驳回理由。否则,该复审申请则被视为无效。(4)申请驳回商标复审,必须将《商标驳回通知书》原件和《驳回商标复审申请书》二份寄送商标评审委员会。(5)交纳商标评审费。符合上述要件的,商标评审委员会受理该申请。手续不齐备的,退回申请书件限期补办。商标评审委员会经分析研究,集体讨论,以委员的多数意见,作终局决定。多数委员认为复审申请理由成立的,终局决定
    2023-08-09
    184人看过
  • 写催款函回函的策略
    催款函的目互还是为了将款项按期收回,回函无外乎是体现自己的一个还款计划。如果合作良好,属于正常拖欠的话给客户一个具体点的还款计划即可,如果自己确实资金困难也可以写上,希望对方谅解,给予宽限还款时日;属于合同执行存在问题可以将问题描述清楚,并要求对方就此问题给出解决方案和计划,把问题解决再谈还款。催款函的作用是什么?①查询催款函可以及时了解对方单位拖欠款的原因,沟通信息,以便采取相应的对策和措施,协调双方的关系。②催收债权方为了加速资金流动以及合理周转,扩大再生产,会对债务有意或无意拖欠付款的行为采取催款措施。通过催款可以及时追回拖欠款,尽可能避免或减少经济损失。③凭证如果由于拖欠付款给债权方造成了实际经济损失,催款函又可以起到记载凭证作用,即当催款单位在想有关方面提出追查对方的经济责任时,催款函可以作为一种有力的凭证。另外,催款函可以起到中断诉讼时效的作用。一般我国民事诉讼中规定3年的诉讼
    2023-05-01
    240人看过
  • 买到假烟应该怎么索赔
    买到假烟的,可以要求三倍赔偿,如果三倍不足500的,为500元。经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。买到假烟老板不承认不给退怎么办买到假烟商家不承认时可通过以下方法处理:1、将卷烟送到烟草专卖局法规处(质检小组),如果经鉴定是假烟,法规处(质检小组)会联系专卖处,由后者依法依规进行处理。消费者需要详细说明出售卷烟店铺的地址和店名,以便于执法人员进行调查;2、拨打“12313”举报电话进行投诉举报。如果是在节假日期间,烟草部门工作人员无法及时赶到现场,消费者与零售商又存在争议,可以用信封或其他物品将烟封存,由消费者与零售商在封口处签字,待烟草部门上班后再送到质检部门进行鉴定。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的
    2023-07-22
    75人看过
  • 医疗纠纷应该怎么索赔
    发生医疗纠纷医患双方的索赔途径:1、双方自愿协商;2、申请人民调解;3、申请行政调解;4、向人民法院提起诉讼;5、法律、法规规定的其他途径。一、旅游纠纷处理方式有几种?旅游纠纷属于民事纠纷,旅游者与旅游经营者发生纠纷,可以通过下列途径解决:双方协商、调解、仲裁和诉讼等途径。以上解决的方式和途径具有不同的特点,旅游者可以根据自身需要选择运用。1、双方协商。双方协商以达成双方和解,即由旅游者和旅游经营者协商,在自愿平等的基础上,本着解决问题的诚意,通过摆事实讲道理,交换意见互谅互让,从而协商解决的争议的一种办法。这种方法直接、及时、平和,成本较低,对双方都有利。但双方协商的缺点在于协商结果无法律上的强制力,一旦一方或双方反悔,则需要通过其他途径再行解决。2、向消费者协会、旅游投诉受理机构或者有关调解组织申请调解。调解是指在中立第三方的主持下,通过劝解、疏导等,使双方自愿进行协商,达成协议、解决
    2023-04-06
    461人看过
  • 医生误诊应该怎么索赔?
    医生误诊只要属于医疗事故,患者及其家属就能对医疗机构进行索赔。索赔的主要项目包括医疗费、误工费、交通费、精神损害抚慰金、住院伙食补助费等费用。三、医生误诊导致轻微伤属于医疗事故吗医生误诊但没有造成伤害的不属于医疗事故。我国法律规定,医疗事故是指因为医疗机构或医务人员的过失给患者的身体健康带来的不必要的损害的事件。因此,造成伤害是构成医疗事故的必要前提条件之一。仅是误诊没有造成损伤的,不认定是医疗事故。根据《医疗事故处理条例》第二条的规定,本条例所称医疗事故,是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。以上是对这个问题的解答。
    2023-06-22
    96人看过
  • 律师函正文应该如何写
    1.委托声明委托声明由委托来源及委托事项两部分组成。委托声明主要是向送达对象表明律师向其出具律师函的合法授权来源,以及委托人的委托事项,即委托人想让送达对象做什么或不做什么。实务中有些律师函直接以律师本人受委托名义向送达对象发函,根本没把律师事务所放在眼里,因为他在委托声明中压根没提到所执业的律师事务所。这样的表述是不符合律师执业规范中要求由律师事务所统一接受委托的要求的。委托声明的规范表述应该为:×××律师事务所(以下简称“本所”)依法接受×××(以下简称“×××”)的委托,特指派本所×××律师(以下简称“本律师”)就×××事宜出具本律师函。或者根据个人的表达习惯,把委托事项放在前面表述。2.事实简述?一封好的律师函应该在委托人提交的材料及委托人陈述的基础上,通过有组织、有逻辑性对案件事实进行叙述,使送达对象相信你列举事实的合理性及真实性,并迫使其做出对自己有利的行为。3.法律评论法律评
    2023-06-13
    110人看过
  • 索赔应该怎样避免敲诈勒索?
    一、索赔应该怎样避免敲诈勒索?索赔需要注意利用合法的方式,这样可以避免敲诈勒索。索赔有可能会构成敲诈勒索罪,具体来说如果索赔的行为满足以下的要件,就可以认定提出赔偿请求的人就涉嫌犯了敲诈勒索罪:(一)客体要件本罪侵犯的各体是复杂客体,不仅侵犯公私财物的所有权,还危及他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,迫使被害人交出财物的行为。威胁,是指以恶害相通告迫使被害人处分财产,即如果不按照行为人的要求处分财产,就会在将来的某个时间遭受恶害。威胁内容的种类没有限制,包括对被害人及其亲属的生命、身体自由、名誉等进行威胁,威胁行为只要足以使他人产生恐惧心理即可,不要求现实上使被害人产生了恐惧心量。威胁的内容是将由行为人自己实现,还是将由他人实现在所不问,威胁内容的实现也不要求自
    2023-04-20
    282人看过
  • 刑事案件线索移交函怎么写
    案件移交函格式一般如下(下面涉及的司法机关可以根据实际需要变更):一、首部1.标题,分上下两行写明制作文书的机关名称“_____人民法院”和文书名称“案件移送函”。2.文书编号,即“()字第号”,按顺序填写年度、制作文书人民法院的简称、案件性质的简称、审判程序的简称、本文书的序号。二、正文1.抬头写受移送机关名称。2.“关于________________________一案”中的空白处写明当事人姓名或名称和案由。3.“因“之后的空白处写明移送的原因和理由,如“本案属公诉案件”等。4.“根据_______________________,现将该案送你处,请查收”。中的空白处应当写明依据的有关法律、法规、司法解释和其他规范性文件的规定。三、尾部1.注明制作日期,加盖人民法院印章。2.附件,写明附送的文书名称和份数。公安机关向检察院移交案件线索是什么意思1、法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公
    2023-06-14
    205人看过
  • 无行贿记录证明申请函应该怎么写
    ________市区人民检察院:兹有_______(企业名称)于_______(时间)因参加(具体招投标项目),根据招投标文件要求,现向贵院________(企业名称和员工姓名,后可填时间期限)有无行贿犯罪记录,特派某同志前往办理,请贵院予以协助查询并开具证明为盼!(如需查询多名员工,可附名单)姓名身份证号码职务企业名称(加盖印章):___________________年_____月_____日
    2023-06-12
    312人看过
  • 康复科医患协议应该怎么写
    康复科医患协议为建立良好的医患关系,促进医患之间的相互信赖和密切合作,使医护人员的诊治活动顺利开展,患者的疾病得到及时诊断、恰当治疗和早日康复,以达到提高医疗护理质量,维护病人康复之目的,特订如下协议:一、医方1、救死扶伤,时刻为患者着想,千方百计为患者解除病痛。2、尊重患者的人格和权利,对待患者,不分民族、性别、地位、财产状况,都一视同仁。3、文明用语,礼貌待人;讲究卫生,仪表端庄,举止稳重,作风严谨。4、廉洁行医,合理检查,合理用药;不接受患者的钱物和吃请。二、患方1、遵守医院有关住院规定,积极主动配合同意医护人员实施的各项诊断、治疗措施;如不同意实施,应当签字。2、保持病区整洁安静,不吸烟、不随地吐痰、不高声喧哗、不饮酒、看电视及收听广播不妨碍其他病员休息;做到剩菜剩饭入桶、废物入袋、不向窗外扔东西或倒水,阳台外勿晾晒衣服。不私带电炉,因床头都安装了中心供氧管道,以防着火爆炸。3、遵
    2023-06-02
    416人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 中介函回复函回复
      湖北在线咨询 2022-01-26
      不建议委托中介提供的律师。原因:一是买卖双方的纠纷成因中有可能涉及中介,届时该律师会代替中介规避利害而不能完全代表委托人的利益;二是委托人只有保持与自己的律师进行沟通才能保障律师获取信息的完整性和采取措施的正确性;三是效率因素。中间隔着中介,律师函发出去是否收到回复,应采取怎样对应措施。这些问题势必会因中间人的存在在传话中浪费时间,或传递不完全,不利于尽快解决问题。四是,中介的利益立场,永远和你是
    • 索赔函要怎样写
      贵州在线咨询 2022-09-03
      把具体的产品问题写清楚就可以了。大概的内容包括:标题——索赔函,必要时也可注明索赔原因,如《质量不符索赔函》等正文——主要包括索赔的依据、索赔原由和事实、处理办法以及额等落款——索赔方的名称、签章和日期附件——提供相关检验报告等,可省略索赔函一般适用于贸易过程中产生争议或发生纠纷后,受损方依据有关协议或规定,向违约方提出赔偿损失要求的函件。1、《》第111条对违反合同的作了如下规定:“当事人一方不
    • 法院回复函回复
      山东在线咨询 2022-03-21
      已经回复,咨询解决不了实际问题,带着您的材料,详谈电话联系。 中华人民共和国民事诉讼法 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
    • 发出索赔函的条件有哪些怎样写索赔函有发
      青海在线咨询 2022-07-25
      标题——索赔函,必要时也可注明索赔原因,如《质量不符索赔函》等正文——主要包括索赔的依据、索赔原由和事实、处理办法以及赔偿金额等落款——索赔方
    • 索赔函具体应该如何写,有哪些具体规定吗
      黑龙江在线咨询 2023-07-16
      标题——索赔函,必要时也可注明索赔原因,如《质量不符索赔函》等正文——主要包括索赔的依据、索赔原由和事实、处理办法以及赔偿金额等落款——索赔方