乙方:_________
第一条:乙方加工事项,以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条:乙方须按照外包加工单所列的各项规定,如加工说明、数量、交货日期等确实履行,准时交货。
第三条:乙方所交的加工品应保证为合格品,并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况,且经甲方验收后,始认为合格。
第四条:材料由_________方负责。
第五条:若材料由甲方负责供应时,废料率为_________。
第六条:验收时的检验方法是采用_________,正常检验,二级检验水准。一次抽样计划,alq为_________,或正常检验,四级检验水准。一边规格界限,形式_________,alq为_________。
第七条:乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期,或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方,但因天灾或人力不可抗拒的事故,经甲方认为属实者,则不在此限。
(一)过期5日内,每逾1天,按未交部分总价,处_________违约金。
(二)继续逾期5天以上至10天以内者,每逾一天按未交部分总价,处_________违约金。
(三)继续逾期10天以上至20天以内者,每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
(四)继续逾期20天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以价款的一倍计算。
第八条:通过验收的货品在甲方再加工时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条:乙方送交加工品,因不良导致甲方生产线停工,其工时损失要由乙方负责,如果甲方发生非常严重不良后果,则甲方有权取消外包加工单。
第十条:按期交足定货而合格率为100%,给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%,给予总价_________奖励金。
第十一条:试用厂商的试用期间为三个月,每月接受甲方外包质量管理检查一次,试用期满,视其考核评分到达_________分以上者,才能正式成为甲方的加工厂商。
第十二条:加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次,每月考核质量,交货期,价格这三项,每年总考核一次,划分等级。
第十三条:付款条件:乙方交来的货品经甲方验收合格后,甲方_________。
第十四条:乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
-
加工承揽合同的两个经典范本
418人看过
-
附件工程承揽合同样本:示范文本
270人看过
-
承揽加工合同:承揽合同的订立
248人看过
-
印花税的加工承揽合同范围
142人看过
-
什么是加工承揽合同?加工承揽合同的类型有哪些?
444人看过
-
承揽合同(示范文本)
298人看过
-
加工承揽合同诉讼上诉状的范X是怎样写的呢?青海在线咨询 2022-08-01原告:姓名张三性别男出生日期XXXX年XX月XX日 民族汉籍贯顺德联系电话:XXXXXXXX 现住地址:顺德区大良街道XX路XX巷XX号 被告:姓名李四性别男出生日期XXXX年XX月XX日 民族汉籍贯顺德联系电话:XXXXXXXX 现住地址:顺德区容桂街道XX路XX巷XX号 请求事项: 1、请求法院判令被告立即支付加工款XXX元及利息XX元(利息从XXXX年XX月XX日起按XX利率暂计至起诉之日止
-
-
承揽合同与劳务合同的范本山东在线咨询 2023-01-15出租方(简称甲方):身份证号:承租方(简称乙方):身份证号: 根据我国《民法典》及其有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就有关店铺租赁事宜达成如下承揽合同与劳务合同: 第一条租赁范围及用途: 甲方同意将位于____________________________的商铺,(该商铺具体地址以房产证中标示为准),在良好及可租赁的状态下租给乙方作为经营休闲会所使用(经营范围),
-
买卖合同包含加工承揽吗陕西在线咨询 2022-11-141、加工承揽合同属于独立的合同种类,不属于买卖合同。 2、根据《民法典》第七百七十条,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
-
服务外包合同加班的范本是什么?江西在线咨询 2022-08-07服务外包合同加班费的规定是甲方:XXX科技有限公司 乙方: 乙方遵照《XXX外包服务合同》为甲方提供外包服务工作,经双方协商一致,为确保相应工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露,并防止上述保密信息被滥用,甲乙双方达成如下协议: 一、乙方作为甲方外包服务承接方,其工作任务依据外包服务工作的有关任务书确定,本协议仅涉及乙方承担或参与该外包服务工作过程中及以后的保密责任。