如何提交工程索赔证据-法师兄

如何提交工程索赔证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 20:01:12 270 人看过

如何提交工程索赔证据施工单位负责提交索赔证据，可分为两种情况：一种是施工单位申请合同时需要向对方提交索赔证据；另一种情况是，如果索赔未经合同另一方同意，需要通过诉讼或仲裁解决，则应将索赔证据提交法院（或仲裁庭）。<1。索赔证据的主体是提出索赔的施工单位。中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定，施工单位在索赔过程中应当承担举证责任。

2。索赔证据的提交应当在规定的期限内完成。

施工单位向对方申请索赔时，应在施工合同规定的期限内提交证据。如果合同另一方不同意索赔，需要通过诉讼或仲裁解决的，应在规定的举证期限内进行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多举证责任相关文章

诉讼代理
目前工程索赔可以提供哪些证据来证明

工程索赔证据要证明的内容有索赔事项的发生、索赔存在的依据；施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。工程索赔过程中需要搜集哪些证据1．合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2．施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试（检）验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3．工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工

2023-07-27

467人看过
业主
怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-04-18

321人看过
证据收集
工程索赔证据收集技巧

当工程索赔事件发生时，要及时收集以下证据：招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等；工程各项往来的信件、指令、信函、通知、答复等；工程各项会议纪要；工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更指令等；工程各项经发，人或者工程师签认的签证；施工计划及现场实施情况记录；施工日志及工长工作日志、备忘录；工程送电、送水、道路开通封闭的日期，数量记录；施工图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；工程验收报告及各项技术鉴定报告等。重婚怎么搜集证据？1、犯罪嫌疑人已经和原配结婚的证据，比如结婚证、结婚登记审核表。2、证明犯罪嫌疑人又结婚的，比如结婚证或者结婚登记审核表或者他们举办婚礼的视频、照片、证人证言等。3、如果犯罪嫌疑人跟后者没有结婚登记的，需要证明二人对外以夫妻相称，比如邻居的证言、物业的证言等。还需要证明二人共同长期居住。比如房东的证言，物业的证言和其他了解情况

2023-06-30

468人看过
仲裁机构
如何运用索赔程序及时提出索赔

业主未能按合同约定履行自己的各项义务或者发生错误，给施工企业造成损失时，施工企业可按索赔程序以书面形式向业主或发包人提出索赔。发出索赔意向通知书。在索赔事件发生后，施工单位应把握索赔时机，迅速作出反应。在索赔事件发生后的28天内向监理工程师递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是施工单位就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝施工单位的要求，施工企业将失去索赔的权利。随后，施工企业应对合同的实施进行跟踪、分析，了解事件经过、前因后果，掌握事件详细情况，分析这些损害事件是由谁引起的，它的责任应由谁来承担。在实际工作中，事件的责任往往是多方面的，所以必须进行责任分解，划清责任范围。按照合同判明这些事件是否违反合同条款，是否在合同规定的赔偿范围之内。与此同时，要抓紧收集证据，并在索赔事件持续期间一直保持完整的当时记录，这是索赔要求

2023-06-15

128人看过

法律综合知识
工程索赔需要提交的资料

一、工程索赔需要提交的资料工程索赔需要准备以下证据：1．施工单位资质证书；2．工程招投标文件；3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；5．施工图纸；6．不可抗力证明文件及损失证明；7．工程进度情况、工程施工日志；8．工程量增减的签证；9．设计变更的文件；10．质量验收的证明；11．工程进度付款凭据；12．工程分包情况；13．工程总决算书或分阶段结算书等。上述的证据都是在诉讼前就已经形成的，所以在施工过程中，要注意这些证据材料的搜集、管理。二、工程索赔的方式有哪些1．首先进行协商处理；2．协商不成的，可委托律师先行向债务人发送律师函进行催收；3．催收未果的，可以向人民法院提起诉讼，要求对方还款、支付利息或者违约金。三、工程索赔怎么写欠条工程款欠条应具备以下内容：1．标题：工程款欠条；2．主体：欠款人和施工方，如果欠款人是个人，要求写全名。这个名字应该是

2023-11-27

241人看过
工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过
合同条款
如何在建设工程中提出违约索赔

[网友咨询]建设工程违约如何索赔？[律师答问]索赔是指在合同履行过程中，因对方应承担责任而非自身过错造成的实际损失，向对方提出经济赔偿和（或）延长工期的请求。工期索赔有两个方面，承包商工期索赔和业主工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。

2023-05-07

355人看过
合同条款
工程索赔如何预防

工程索赔的预防1.加强索赔的前瞻性预防。作为业主、监理工程师和承包商，都要借助自己的经验和有关规定，采取积极的措施防止可以预见的索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强对设计方案的审查等等。但如果索赔确实发生了，应积极采取措施，把索赔费用控制在最小范围之内。2.在市场经济条件下，合同是约束甲乙双方经济行为的准绳。作为业主方的管理人员应注意全面、严格地履行合同。合同在签约前应反复斟酌合同条款，注重合同文件文字的严密性，以防止在实施合同过程中因文字漏洞而造成索赔机会，从而导致额外投资。在设计管理方面应努力做到按合同规定索要设计图纸、资料，并要求设计单位提高设计质量，在条件允许的情况下引入设计竞争机制，提高设计服务质量。通过设计招标选择在信誉、设计水平、管理能力等方面较好的设计单位，尽可能地减少因设计原因增加工程造价的风险，提高设计后期服务质量。3.在物资供应方面，应做到设备和材料

2023-05-01

72人看过

法律综合知识
如何提出工伤索赔申请

一、如何提出工伤索赔申请1．当事人向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请并提交劳动关系证明、医疗诊断证明等材料；2．社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要对事故伤害进行调查核实；3．社会保险行政部门作出工伤认定的决定；4．社会保险行政部门将《认定工伤决定书》送达当事人，并抄送社会保险经办机构。二、不服工伤赔偿判决书怎么办一般来说，不服工伤赔偿判决书的，要根据该一审判决是否已经生效来处理：如果一审判决未生效的，可以在上诉期内（民事案件的上诉期为15天，刑事案件为10天）向上一级法院提起上诉，由上级法院重新审理和判决。根据《民事诉讼法》第一百六十四条规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。如果判决已生效的，可以向检察院申请抗诉，也可由当事人自行向法院申请再审或进行申诉。三、哪些项目属于工伤赔偿范畴工伤赔偿项目包括医疗费、伙

2023-09-16

381人看过
国务院
工程索赔内容有哪些？如何索赔

一、索赔处理的原则：1、必须以合同为依据。2、及时、合理地处理索赔，以完整、真实的a索赔证据为基础。3、加强主动控制，减少索赔。二、前提条件1.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。三、索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。5、非承包人的原因导致工程的暂时

2023-02-25

266人看过
业主
应提供哪些诉讼证据来索赔拖欠的工程款

1。招标文件、合同文本及附件、其他各类合同（备忘录、修正案等）、经业主批准的项目实施计划、各种工程图纸（含图纸修改说明）、技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算及其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会、澄清会资料等。通信（信件、电子邮件等）。如业主的变更令、各类批准函、通知、对承包商问题的答复等，需要注意的是，协商性和意向性信函不能作为变更令或合同变更文件。在合同执行过程中，承包人应及时取得业主、监理的口头指示、传真、电子邮件等书面证据，以及对工程问题的处理意见。信的信封也应该密封。信封上的邮戳记录了信件的确切收发日期，以此作为证明。各种会议记录。在授标前的标前会和澄清会上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要；在合同执行过程中，业主，工程师和承包商定期召开会议，研究实际情况，作出决议或决定。他们可以补充合同。但是，会谈纪要必须经各方签字方可生效。4。施工进度计

2023-05-07

385人看过
业主
如何做好工程索赔工作

进行工程索赔承包人可以在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。一、建设工程索赔的费用组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。（二）设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔

2023-03-26

358人看过

施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
违约金
索赔工程证据包括哪些方面？

本文提供了工程索赔证据的相关内容，包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。以下内容为工程索赔证据：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时，需及时做好记录；（4）记录建筑师和工程师的口头指示，并及时以书面形式报告建筑师予以承认；（5）工程照片需由专人管理：照片应标明拍摄日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。有哪些证据可以证明工程延误？工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:1. 延误通知:承包商

2023-11-18

413人看过