房屋维修导致装修延期-法师兄

房屋维修导致装修延期

来源：互联网时间： 2023-05-04 18:23:29 253 人看过

房屋维修导致装修延期需要赔偿吗

不需要。

装修工程延期应该如何索赔

首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。

划定责任很重要1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。

工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。

如何预防装修延期的现象发生1、选择专业的装修公司。在选择装修公司的时候，业主要全方位的考虑装修公司的能力，不能轻易的相信装修公司的承诺。2、在装修前最好统一的规划。在施工前，业主需要认真确认好装修方案，同时对装修的流程做好规划，在施工之后，尽量的避免装修项目的改动。

3、在合同中明确好装修工期。与装修公司确认好工期，在签订合同的时候一定要在合同中做好说明，不能听信装修公司口头上的承诺，同时还要在合同当中详细说明延期情况与违约金额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
延期交房装修期是否顺延

在房屋尚未正式交付使用之前，包括但不仅限于预期交房日期有所延后的情况，我们建议您暂缓装修工程。尽管房屋的主体结构或许已经完工，但其内部与外部仍然存在着诸多施工环节等待完善，目前尚难以达到理想的装修条件，并且由于室内缺乏必要的水电设施，实际操作中几乎无法开展任何形式的装修作业。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

2024-04-24

477人看过
房屋装修
精装修房屋装修标准夸大

近日，有媒体爆出，安信品牌地板有的批次甲醛释放量超过合同约定标准5倍，长期使用会威胁健康，而不少大鳄级的开发商都在使用安信地板，此消息让不少购房者重新考量精装房敢不敢买。拎包入住，曾是精装房的一大卖点，近年也很受购房者欢迎。近日，有媒体爆出，安信品牌地板有的批次甲醛释放量超过合同约定标准5倍，长期使用会威胁健康，而不少大鳄级的开发商都在使用安信地板，此消息让不少购房者重新考量精装房敢不敢买。有装修业内人士向记者报料，精装房对外公布的装修标准普遍是实际成本的3倍，不能在人工上省成本只能在材料上动手脚，精装房质量参差不齐。业内呼吁，规范精装房市场，亟需出台行业标准。精装房占市场两成多哪些楼盘不是精装的啊，我现在只想看毛坯房。20日，一名计划近期购房的市民曹女士告诉记者，最近一直在看房，本来觉得精装房也不错，交房就能入住不用再花几个月时间装修，不过这两天看到安信地板的报道后，就打消了这个念头。还

2023-06-10

78人看过
法律综合知识
房屋保修期内不维修怎么办？

一、房屋保修期内不维修怎么办？1．根据房屋销售合同约定：业主有权向开发商提出书面正式保修要求。如果开发商不履行保修责任，业主可以向房管部门或当地建设工程质量监督站投诉。2．协商解决：业主可以先尝试与开发商协商解决，并向开发商提出维修要求，并要求其在合同中约定维修方案和时间，并监督其实施。3．相关部门投诉：如果与开发商协商无果，业主可以向相关部门投诉，如住建、房产等部门，并提供相关证据和资料，请求他们协调解决问题。4．法律途径解决：如果以上措施都无法解决问题，业主可以考虑寻求法律途径解决，咨询专业律师，了解相关法律规定和维权途径。二、房屋保修期内不维修的违约金怎么计算合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当

2024-02-08

438人看过
法律综合知识
房子维修延期交房如何维权

针对房屋交付期限延迟的维权行为，作为购房者可考虑以下步骤：首先以书面形式向开发商提出催告，并就合同的最终履行期限达成一致意见；若催告已达三个月或更长时间，则有权根据法律规定行使合同解除权并要求退房，同时还应由开发商承担相应的违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-08-18

385人看过

仲裁机构
民法典中装修房屋延期怎么处理

一、民法典中装修房屋延期怎么处理装修房屋延期属于违约行为，应当按照合同约定承担违约责任，合同没有约定的，按法定。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭。法律依据：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、房屋装修合同纠纷怎么处理1、协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。

2023-04-13

286人看过
房屋装修
工商查处房屋装修延期是如何的

工商查处房屋装修延期是如何的?工商不会查处房屋装修延期问题。装修延期如何赔偿在确定装修的时候，为了人工支出、房屋使用等通常会定个交房日期，但实际中，一些装修公司或者是私人装修因为预期错误，导致不能及时交房。而房主因为对方到期交不了房，就会导致本来确定好搬房，或者是作为婚房的到最后没法用上，实际造成损失。由于本来就是因为装修方的延期导致损失，因此房主可要求装修方赔偿。但要是双方当初就装修没有签订任何合同条款，那么房主就会担心因为没有约定违约责任，装修延期的话就没法取得赔偿。其实，在装修延期的问题上，一旦出现，那么房主的损失就会有一定损失。因此，通常就是在装修前就约定好违约责任，还有就是即使没约好这个责任，那么就约好的时间内没收工的，房主仍可就事实损失请求赔偿的，具体如下：装修合同没有约定违约责任，房主事后可以协商签订补充协议书明确违约责任。这就是在发生后延期的时候就违约赔偿添加在协议书内，这

2023-06-13

118人看过
房屋装修
装修合同引发房屋装修纠纷

根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定,该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件由本条规定的人民法院管辖:(一)因房地产纠纷提起的诉讼,由房地产所在地人民法院管辖。因此,该案件应由房地产所在地人民法院管辖。根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定，该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，下列案件由本条规定的人民法院管辖：（一）因房地产纠纷提起的诉讼，由房地产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一款、第二款规定，民事诉讼法第三十三条第一款规定的房地产纠纷，是指房地产权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，根据房地产纠纷确定管辖。【房地产纠纷房地产纠纷是指在房地产交易、抵押、融资、租赁等过程中,因各

2023-10-30

79人看过
房屋装修
您知道吗？房屋装修也有保修期

许多商品都有保修期，可您知道吗?从2013年9月1日起，我国首部《家居行业经营服务规范》(以下简称《规范》)正式施行，房屋装修也有了保修期，且房屋部位不同保修期也不同，装修合同中必须标明保修期的时限。然而，记者在采访中发现，《规范》从出台至今，很多业主并不了解，甚至没听过相关条款。近日，市民任女士因为房屋保修期的事发了愁。1、朋友到家聚会，发现吊顶裂了缝2013年12月8日，洛龙区某小区的任女士邀请朋友到家聚会。席间，朋友问任女士：你家的吊顶咋裂缝了，掉下来伤着人可咋办?快修修吧!朋友一句关心的话，让本来高兴的任女士郁闷起来。她发现，餐厅吊顶南部巴掌大小的面积裂了好几道缝。任女士说，2011年7月18日，她和洛阳一家装修公司签订合同，她交付3.1万元，由装修公司派人对屋顶及墙壁包工装修，当年10月初完工交付。没想到才两年多，吊顶就裂缝了。任女士当即跟装修公司联系，找到当时的工程负责人崔某，

2023-06-10

232人看过

法律综合知识
房屋漏水是延期交房还是漏水维修

在尚未正式交付使用之际便已经发生了渗漏的情况下，通常需要由房地产开发商承担相应的修复责任。在保修期限之内，如果发现住房自身存在严重的质量缺陷导致了渗漏现象，那么我们理所当然应该寻找并要求开发商对其进行有效地修补和修正。倘若开发商拒绝承认该质量问题的存在，我们则需立即委托专业的鉴定机构来对此进行全面而深入的检测和评估。然而，如果住房已超过保修期限，且仅仅是由于正常的使用时间和老化状况所引发的渗漏问题，那么这就需要由业主自行承担相关的修复费用和责任。《商品房销售管理办法》第三十五条商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第六百一十七条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八

2024-07-26

112人看过
法律综合知识
房屋质量问题维修延期费是多少

对于延期交付房产所导致的赔偿问题，我们建议将违约金设定为按照每日延误向买方支付相当于买卖总价格百分之零点五的金额作为违约金。当当事人认为约定的违约金过高并要求适当降低时，应以违约金超过实际损害的比例达到30％为原则进行相应调整；而在另一方面，如果当事人主张约定的违约金过低且要求提高时，则应根据违约行为所造成的实际损失来确定最终的违约金数额。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。

2024-08-07

205人看过
法律综合知识
房屋保修期内维修责任谁承担

房屋保修期内维修责任由开发商承担，保修期外由产权人或者侵权人承担责任。房屋本身存在质量问题的，应找开发商进行修缮，开发商拒绝承认存在质量问题的应当及时委托专业的鉴定机构做出鉴定，正常使用老化造成的，自行处理。《商品房销售管理办法》第三十五条商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第六百一十七条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。

2024-08-03

302人看过
国务院
房屋维修保修期有哪些新规定

房屋保修期的规定如下：1、房屋基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程等保修期为5年；3、供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。一、工程质保期是多少年民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为1年；建筑物的照明电气，上下水管线安装工程为6个月；建筑物的供热、供冷系统为一个采暖、供冷期；室外的卜下水和小区道路为1年工艺建筑的设备、电气、仪表、工艺管线和有特殊要求的工程，其保修内容和期限，由使用单位和施工单位在合同中规定。二、防水保修期几年屋面防水工程最低保修期限是5年。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和

2023-03-17

245人看过

法律综合知识
房屋装修工程维修合同违约金怎么确定？

一、房屋装修工程维修合同违约金怎么确定？房屋装修合同违约可以根据损失来获得赔偿，但赔偿金额是不能过高，必须要在一个合理的范围内，损害赔偿也必须要遵循一定的原则。装修合同违约赔偿标准，具体如下所述：1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。2、当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。二、合同违约责任的形式有什么？1、实际履行。对“实际履行”之界定，各国存在较大分歧。要言之，大陆法把实际履行作为主要救济方法，一方当事人违约，另

2024-01-25

256人看过
法律综合知识
延期交房能不能装修房子

若开发商未能如约交付房屋，则需承担相应的违约责任。买方有权向开发商发送正式的书面催促函，督促其按照所签订的购房合同约定及时履约。若经过三个月的书面催促后，开发商仍然未予理睬，买方则可依法启动购房合同中的解约条款，并要求开发商承担相应的违约赔偿责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-08-17

284人看过