合同工期计算的正确方式
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 15:44:25 279 人看过

合同工期的确定有以下原则:

1、竣工日期为双方确认的日期;

2、竣工验收合格的,以竣工验收合同之日为竣工日期;

3、承包人已提交竣工验收报告,发包人延误验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

4、未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,以占有建设工程之日为竣工日期。

工程合同工期顺延的情形有哪些

发生下列情形工程合同工期顺延:

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

发生这些情况下,理论上来说均可以要求顺延工期。当然在实践能否顺延工期、顺延工期后能否在法律上得到支持、能否据此进行索赔(工期延误与索赔是相应关联一对概念)还是一个非常复杂的问题。因为一方面需要具体问题具体应对,另一方面工期的顺延还涉及顺延程序、证据固定、索赔权利的主张等系列的问题。

现实中,要是发生了上述二十种情形之一的话,则就可以要求将之前约定好的工期顺延

至于顺延到什么时候,则需要具体问题具体分析,至少要确定一个比较合理的顺延期限才可以。

《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月26日 18:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 代通知金天数计算方式是正确的吗?
    一、代通知金天数计算方式是正确的吗?代通知金按照天数计算的方式是不正确的。代通知金的计算方式与天数无关,只与劳动者离职上月的工资金额有关。用人单位辞退员工是需要向劳动者赔偿一个月的工资作为代通知金的。需要注意的是,单位辞退员工需要提前30天通知劳动者,否则的话是需要赔偿一个月的代通知金作为补偿的。二、相关法律依据《劳动合同法》第四十条的规定,“有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。三、其他需要注意的事项第一,未提前30日
    2023-04-13
    255人看过
  • 员工买断工龄的精确计算方式
    买断工龄一般是指,参照员工在用人单位的工龄、工资、岗位等方面,结合企业自身的实际情况,企业一次性支付一定金额的货币给员工,解除员工和企业之间的劳动关系。也就是企业让那些工作了几乎一辈子的员工,拿完遣散费就离职。买断工龄这种情况一般只发生在国有企业和集体企业里。不过现实生活中,很少有企业会一次性买断员工的工龄。我国法律规定买断工龄是不合法的。辞退员工代通知金怎么算的经济补偿办法>>第五条经劳动合同当事人协商一致,由用人单位解除劳动合同的,用人单位应根据劳动者在本单位工作年限,每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。没有提前通知的还要支付一个月的工资作为代通知金。代通知金的具体计算需要确定辞退是由哪一方提出,是否属于延迟告知时间,并且确认代通知金的发放是否遵循国家劳动合同的标准,最后才能进行具体金额的计算。代通知金的使用有利于
    2023-07-01
    469人看过
  • 如何确定承诺期的计算方式
    一、如何确定承诺期的计算方式确定承诺期的计算方式是如果要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算;如果信件未载明日期的,自投寄该信件的邮戳日期开始计算;如果要约以电话、传真等快速通讯方式作出的,承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。《民法典》第四百八十一条承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的,承诺应当依照下列规定到达:(一)要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺;(二)要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。二、承诺书内容怎样写?承诺书应当写明以下内容:1.标题写明承诺的事项;2.注明承诺的对象;3.承诺的具体内容;4.承诺人的姓名以及写承诺书的年月日;5.当事人认为应当注明的其他内容。依法成立的承诺书具有法律效力,对当事人具有约束力。三、承诺书和保证书谁最有法律效果承诺书和保证书如果是自愿签订,而且符合条件的,均具有法律效
    2023-07-11
    113人看过
  • 正确的合同作废方式是怎样的
    一般用以下几种方式表示合同作废:1.签订新的合同,并在新合同中约定某年某月某日双方(或多方)签订的某某合同作废。2.将合同原件全部收齐,在合同签约各方的共同监督下销毁。3.合同的各方分别向其他几方书面承诺合同作废。一、银行抵押合同丢了怎么办银行抵押合同丢了,可通过注销合同、重新签订的方式补下新合同。购房合同丢失后根据不同的情况需要不同的解决方式,主要有以下三种:1、如果是在购房合同没有做预售登记前丢失合同的,只需将剩余的合同作废,和开发商重新签订一份合同;2、如果是在购房合同做完预售登记,没有开始办理银行按揭前丢失的,应在报纸上刊登合同作废的声明,到期满后,拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同,然后和开发商重新签订一份合同,再去做预售登记;3、如果是在做完预售登记,已经办理好银行按揭手续后丢失的,则购房者除需要办理第二种情况所办理的手续外,还要和办理贷款的银行签订一份变更协议
    2023-02-17
    491人看过
  • 计算医疗费、误工费、护理费和营养费的正确方式
    1.营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。2.护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。3.误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。工伤保险护理费怎么算1.生活完全不能自理护理费赔偿金额=统筹地区上年度职工月平均工资(元/月)50%。2.生活大部分不能自理护理费赔偿金额=统筹地区上年度职工月平均工资(元/月)40%。3.生活部分不能自理护理费赔偿金额=统筹地区上年度职工月平均工资(元/月)30%。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费
    2023-07-04
    205人看过
  • 如何正确计算合同违约金?
    合同当事人对违约金有约定的,按照约定的违约金数额、计算标准计算。当事人可以约定一方违约时根据双方具体情况向一方支付一定数额的违约金,也可以以违约时造成的损失百分之几来计算违约金。根据我国法律的规定,当事人可以约定合同的违约金,若违约金约定不合法的,另一方有权向人民法院请求增加或减少。借款合同违约金怎么算借款合同就是通常说的民间借贷,为防止借贷双方规避法律,以违约金的方式获取高息,对借贷合同当事人约定违约金或者利率的,人民法院在借贷合同纠纷案件审理过程中是依法主动进行审查:1、借贷双方约定的违约金或利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院会支持。2、借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院也会支持。3、借贷双方约定的违约金或利率介于24%与36%之间的,这一段的债务我们把它
    2023-07-01
    381人看过
  • 施工合同延期违约计算方式有哪些
    一、施工合同延期违约计算方式有哪些1、工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。国家没有硬性规定违约金的最高限额,主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定,形成文字写入合同。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十二条,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。二、工程延期的原因有哪些(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进
    2023-06-14
    332人看过
  • 职工带薪年休假的正确计算方法
    1、带薪年休假的条件包括连续工作时间条件(带薪年休假的资格条件)和累计工作时间条件(确定带薪年休假多少的条件)。2、职工连续工作1年以上是享受带薪年休假的资格条件,只要该员工参加工作后曾经连续工作满1年以上,该资格条件就已具备。3、“连续工作满1年以上”相当于一张不限次数使用的资格证明,员工凭该证明可以在任何一家就职的公司享受带薪年休假待遇,直至退休。并不是在新的工作单位又需连续工作1年以上才有资格享受带薪年休假。4、“连续工作时间”既包括职工在同一用人单位连续工作满12个月以上的情形,也包括职工在不同用人单位连续工作满12个月以上的情形。中断多长时间算不连续,对此国家并没有统一的规定,个别省市的地方规范性文件对此有规定,如重庆市规定不得间断超过一个月以上。5、深圳市的规定有些特殊,《深圳市中级人民法院关于审理劳动争议案件的裁判指引》第109条规定,“连续工作满12个月以上”既包括劳动者在
    2023-08-16
    120人看过
  • 计算劳动赔偿月工资的正确方法
    劳动赔偿月工资需依据工作年限和离职前十二月的工资来计算才正确。按照下列的方法计算经济补偿金:1、按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付;2、六个月以上不满一年的,按一年计算;3、不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。经济补偿金是指在劳动者无过失的情况下,劳动合同解除或终止时,用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。劳动者在单位工作的年限,应从劳动者向该用人单位提供劳动之日起计算。如果由于各种原因,用人单位与劳动者未及时签订劳动合同的,不影响工作年限的计算。未签劳务合同的劳动赔偿怎么计算?未签劳务合同的劳动赔偿计算方法如下:1、可以要求赔偿双倍工资,单位在自用工之日起一个月内都没有和劳动者签订劳动合同的,劳动者有权主张从用工之日的第二个月起到一年内的双倍工资。其中的一倍工资在之前已经发放的,直接主张另外一倍;2、可以赔偿主张实际工作的工资以及补缴
    2023-07-22
    182人看过
  • 转正式员工还没有签合同算不算正式
    转正合同没签不算正式员工。此时劳动关系还处于非正式状态,用人单位对劳动者是否合格进行考核,劳动者对用人单位是否符合自己要求也进行考核的期限,考核合格之后,签了转正合同才算正式员工。《劳动合同法》第十九条规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。一、试用期不签劳动合同如何赔偿首先在试用期内用人单位未和你签订劳动合同的做法是违法的。首先,可以要求支付双倍工资的。根据法律规定,单位自用工之日起即与职工建立了劳动关系,应当订立书面劳动合同。己建立劳动关系,
    2023-04-01
    495人看过
  • 劳动合同到期补偿金怎么计算是正确的?
    一、劳动合同到期补偿金怎么计算是正确的?1、仅就合同到期不续签的经济补偿而言,是从《劳动合同法》实施以后开始计算的,标准为《劳动合同法》第四十七条“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿”的规定。2、经济补偿基数,以在劳动合同终止前十二个月的平均工资为准。3、劳动争议仲裁的时效为一年。但如果《劳动合同法》实施以后,已经连续签订过两次劳动合同,那么具备可与公司签订无固定期限劳动合同的资格,合同到期后,只要你提出,公司就必须签订无固定期限劳动合同,而不得擅自终止。否则,公司需承担支付《劳动合同法》第八十二条第二款规定的“用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资”的法律责任。而不只是支付经济补偿了事。二
    2024-02-06
    489人看过
  • 技术转让合同的正确书写方式
    写技术转让合同时应注意:1、国务院部委、省、自治区、直辖市、自治区、直辖市、计划单列市、地、市级计划,不属于计划的项目;2、技术秘密的范围和保密期限是指各方承担技术保密义务的内容、保密地区和保密的起止时间以及技术秘密泄露的责任;3、使用非专利技术的范围是指使用非专利技术的区域范围和具体方式;4、如果合同是通过中介机构签订的,中介合同应作为本合同的附件;5、双方约定的定金、财产抵押和担保的,应将定金、财产抵押和担保程序的复印件作为本合同的附件。技术转让合同履行地怎样确定合同履行地点就是合同按照约定或者实际实施的地点。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。那么,要确定买卖合同的管辖,就应首先确定被告住所地或合同履行地。技术转让合同包括专利权转让、实施许可、技术秘密转让合同等,根据民事诉讼法第二十四条的规定,其管辖法院应当确
    2023-07-04
    262人看过
  • 合同的正确书写方式:房屋买卖
    房屋买卖的,其合同可以这样写:1、卖家的相关信息,包括姓名、性别、民族、住所和联系方式;2、买家的相关信息,包括姓名、性别、民族、住所和联系方式;3、房屋的面积;4、房屋的质量和面积;5、房屋的价款,以及房款的支付时间和方式;6、卖家何时向买家交房;7、双方违约后的违约责任;8、发生争议后,其争议的解决方式。房屋买卖纠纷怎么处理纠纷的解决方式有以下几种:1、协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁。合同当事入协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。《中华人民共和国民法典
    2023-07-01
    443人看过
  • 合同顺延协议的正确书写方式
    劳动合同顺延协议,具体应当写明劳动合同顺延开始的时间、顺延的原因、劳动合同双方同意顺延的意思表示、违约责任等具体的合同条款。法律规定,当劳动合同期满时,如果劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。解除劳动合同协议怎么写解除劳动合同协议应当包括如下内容:1、协议当事人(用人单位、劳动者)信息;2、双方协议解除劳动合同的意思表示;3、解除合同的原因、解除的时间;4、关于劳动者的工资福利的支付,经济补偿金,社保等问题的约定。其中重点需要关注的就是第4点,需要明确在协议中载明,防止后续出现不必要的纠纷。《中华人民共和国劳动合同法》第三条订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关
    2023-07-15
    389人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 正确的加班费计算方式
      山西在线咨询 2023-11-02
      加班费的正确计算方式: 一、制度工作时间的计算年工作日:365天-104天(休息日)-11天(法定节假日)=250天;季工作日:250天÷4季=62.5天/季;月工作日:250天÷12月=20.83天/月;工作小时数的计算:以月、季、年的工作日乘以每日的8小时。 二、日工资、小时工资的折算按照《劳动法》第五十一条的规定,法定节假日用人单位应当依法支付工资,即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的1
    • 正确的合同作废方式有哪些,合同作废的正确方式是什么
      甘肃在线咨询 2022-12-08
      我们都知道合同在现代社会的许多领域,特别是经济领域和交易当中因为其具有法律效力被广泛地进行使用,而合同既然能够成立具备法律效力,那么就有作废丧失法律效力的时候,那么正确的合同作废方式有哪些,合同作废的正确方式是什么?
    • 工资多少合适正确的计算方法
      内蒙古在线咨询 2022-04-24
      员工工资的正确计算方式是:出勤天数乘以每天的工资。应当按照21.75计算,因每个月天数不一样,按照30天算肯定不合理,所以应当按照法律规定的21.75平均工作日×实际工作日(即排除双休日)进行计算。 也就是说周一至周五每天8小时,超过8小时算加班加班费是1.5倍计算方法是底薪除以21.75除以8乘以1.5乘以加班小时数。周六周日加班为2倍,法定节假日如五一十一、就是三倍。
    • 代通知金天数计算方式是正确的吗
      浙江在线咨询 2023-02-24
      代通知金一般不是按天数计算的,而是根据劳动者上个月的工资标准计算的。
    • 正确的合同作废方式有哪些?
      香港在线咨询 2023-06-12
      一般用以下几种方式表示合同作废: 1、签订新的合同,并在新合同中约定某年某月某日双方(或多方)签订的某某合同作废。 2、将合同原件全部收齐,在合同签约各方的共同监督下销毁。 3、合同的各方分别向其他几方书面承诺合同作废。 根据《民法典》第562条规定:当事人协商一致,可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。