工程到期未完工该怎么索赔-法师兄

工程到期未完工该怎么索赔

来源：互联网时间： 2024-03-28 06:45:04 161 人看过

一、工程到期未完工该怎么索赔

在工程到期未完工的情况下，施工单位应根据合同约定来寻求索赔。

1．如果合同中有明确的违约条款，施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。

2．如果合同没有明确的违约条款，施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿，或者按照法律规定支付相应的违约金。

在我国法律体系中，《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。

施工单位在索赔时，可以依据这些法律规定，结合实际情况，要求发包方承担相应的赔偿责任。

二、逾期工程的法律责任

逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。

1．施工单位未能按期完成工程，如果合同中有明确的违约责任条款，施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。

2．如果合同没有明确的违约责任条款，施工单位应当根据实际损失进行赔偿。

3．发包方在逾期工程中也可能承担一定的法律责任：如果发包方未能按照合同约定提供必要的条件或者未能及时支付工程进度款，导致工程逾期，施工单位可以要求发包方承担相应的违约责任。

三、发包方拖延验收对策

面对发包方拖延验收的情况，承包方可以采取以下对策：

1．承包方应当按照合同约定及时提交竣工验收报告。这是承包方主张工程竣工日期的重要依据。

如果发包方故意拖延验收，承包方可以依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，以提交验收报告之日为竣工日期。

2．承包方可以利用相关司法解释的规定维护自身权益。

例如，根据司法解释的规定，如果发包方在承包方提交验收报告后一定期限内未组织验收，承包方可以视为工程已经通过验收。

3．如果发包方仍然坚持拖延验收，承包方可以采取法律途径维护自身权益。

承包方可以向法院提起诉讼或者申请仲裁机构仲裁，要求发包方承担相应的违约责任和赔偿责任。在这个过程中，承包方需要充分收集证据，证明自己的主张和损失情况。

总之，在工程到期未完工和逾期工程的情况下，施工单位和发包方应当根据合同约定和法律规定承担相应的法律责任。

承包方在面对发包方拖延验收的情况时，应当采取积极的对策来维护自身权益。同时，双方也可以通过协商和调解等方式解决纠纷，避免诉累和不必要的损失。

《中华人民共和国民法典》：第九章　买卖合同　　第六百一十七条　出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

继续履行
施工合同到期后工程拖延未完成

工程建设合同到期后，因施工单位原因造成工程未能按期完工的，施工单位会构成合同违约，要承担违约责任。施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。工程施工合同税率工程合同的税率包括了以下几项：1、增值税：按照工程结算款计算增值税，税率是11％。2、城建税：按增值税计算缴纳城建税，城建税税率：纳税人所在地在市区的，税率为7％税人所在地在县城、镇的，税率为5％税人所在地不在市区、县城、镇的，税率为1％。3、教育费附加：按增值税计算缴纳，税率3％。4、印花税：按建筑安装工程承包合同金额的0．3计算缴纳。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-02

167人看过
仲裁机构
装修逾期未完工索赔起诉状范本

起诉状的写法和内容：原告：被告：诉讼请求：事实与理由：证据和证据来源，证人姓名和住址：此致人民法院起诉人：年月日附：本诉状副本x份。具体的内容根据具体案情定。在起诉书中列明相关的违约事实和相关的证明材料和资料即可。劳动纠纷民事起诉状范本原告：XXX，女，汉族，19XX年X月XX日出生，住址xx省XX市XX县XX镇XX组96号，身份证号XXXXXXXXXXX，电话XXXXX。被告：＊＊＊XXXXXXXX有限公司，住所地：＊＊＊XXXX天隆XXXX室，送达地址为：：＊＊XXXXXXXX室；法定代表人：XXXX，系该公司总经理。诉讼请求：1．判令被告立即向原告支付双倍工资中一倍即人民币＊＊＊＊元；2．判令被告向原告支付违法解除劳动合同赔偿金＊＊＊＊＊元3．判令被告向原告支付20＊＊年＊月至20＊＊年＊月的扣发工资＊＊＊＊元；4．判令被告向原告支付加班工资＊＊＊＊＊元；5．判令被告赔偿原告因未办理

2023-07-07

299人看过
强制执行
工程款未支付到位如何索赔

一、建筑工程付款滞后如何索赔1、拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题，但对拖欠工程款的问题没有裁判权，强制权。但如果是政府工程，可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定，向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后，应当落实专人，督促、核实施工单位按照劳动合同的约定，向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时，只能向劳务分包企业支付，不得向无资质的个体承包人支付，不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的，应当从解除合同之日起一月内付

2023-03-25

111人看过
调解原则
工程未完成，工程款未支付，怎么办？

干完工程不给工程款的处理办法如下：1、干完工程不给工程款，施工者可以用工程老板协商沟通，争取通过协商方式要回工程款；2、干完工程不给工程款，施工者可以向当地的劳动局或当地劳动执法监察大队投诉举报；3、干完工程不给工程款，施工者可以向劳动仲裁机构，申请劳动仲裁；4、干完工程不给工程款，施工者可以向人民法院提起诉讼，诉求工程方支付工程款。挖机干完活不给钱该怎么办用人单位无故拖欠其工资，讨薪有以下途径：劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉；可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资；有欠条的，可以直接起诉到法院，要求支付欠条里的工资数额。如果仲裁委裁决用人单位支付其被拖欠的工资，但是用人单位在规定的时间内没有起诉，也拒绝履行生效的裁决书的，劳动者可以向当地的人民法院申请强制执行。《中华人民共和国劳动法》第七十七条用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法

2023-07-04

377人看过

法律综合知识
工厂搬迁合同未到期该怎么赔偿

一、工厂搬迁合同未到期该怎么赔偿1、工厂搬迁，劳动者是有补偿的，按照规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。2、六个月以上不满一年的，按一年计算；3、不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。二、因工厂搬迁导致劳动纠纷追诉期是多久1年。劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。仲裁时效，因当事人一方向对方主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提

2024-02-01

65人看过
违约金
未约定工期索赔期限

关于这个问题，《建设工程施工合同2013年示范文本》第19．3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23．1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的，其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。（一）承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。（二）发包人解决工期延长的解决办法1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认

2023-02-23

333人看过
违约金
已完工工程未验收怎么办

一、已完工工程未验收怎么办可以去法院起诉对方，要求支付工程款。在建筑工程竣工后,如果甲方一直不验收,乙方可按合同约定向甲方申请验收,若甲方无故不肯验收可诉讼解决,要求按照合同支付工程款和利息或者违约金。法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。《中华人民共和国民法典》第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法

2023-03-26

425人看过
保全
工程签订两年未施工怎样索赔

施工单位未按合同约定交付工程构成违约的，合同有约定的，按合同约进行赔偿，没有约定的，一般是按实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、拖欠工程款找哪个部门拖欠工程款，承包商与建设方协商不成的，工人应向法

2023-04-02

380人看过

民事诉讼当事人
完成工程后，资金仍未到位，怎么办？

这段内容讲述了当事人因工程未得到相应报酬而准备相关证据，并向具有管辖权的人民法院提起诉讼以维护自己的合法权益。根据我国法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。因此，当事人应该准备相关证据，并向法院提起诉讼。由于工程未得到相应的报酬，当事人应准备相关证据，并直接向具有管辖权的人民法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。我国法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。民事诉讼如何提起？根据我国《民事诉讼法》的规定，民事诉讼的提起需要满足一定的法定条件。其中，起诉必须符合法律规定的条件，否则将无法获得法院受理。首先，原告和被告应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织。这是民事诉讼当事人必须满足的基本条件。其次，当事人之间发生纠纷，必须已经存在明

2023-09-01

455人看过
工资
工程未完工要怎么处理工人工资

工程未完工必须结算工人工资。建设方未支付工程款不可作为不支付工人工资的抗辩理由。若约定工人完成工作时即支付，则及时建设方未完成工程未进行验收，也应当支付工人的工资。若约定工程验收后进行支付，则可以依据此约定进行抗辩。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，按月支付即包括工资应当以月薪的形式发放，也包括应当每月支付。履约保函到期但工程未完工履约保函就是你的委托银行出具的保证某项合约顺利执行的书面保证函。如果你出现保函中规定的任何一项索偿条件，银行就会执行赔付。但一般银行在开具保函前会落实担保或保证金等反担保手段。到期后保函失效。银行退还未付保证金余额。《中华人民共和国劳动法》第四十七条用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。

2023-07-26

493人看过
法律综合知识
2023工伤索赔程序该怎么走呢

工伤索赔程序该怎么走呢1、向办理机构申办工伤赔偿，办理机构是用人单位至参保所在地区(县)社保分中心或者个人至各街道、镇(乡)社区事务受理服务中心或各区(县)社保分中心。2、符合办理规定，办理机构打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与办理机构各执一份。3、材料不全且表示可补全材料，办理机构打印《受理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与办理机构各执一份。办理机构将全部材料退还。4、不符合办理规定，办理机构打印《办理情况回执》一式二份，办事人员签名确认后，与办理机构各执一份。办理机构将全部材料复印后退还。申办条件1、职工经区、县人力资源社会保障局认定为工伤(确认为老工伤)人员；2、用人单位按规定缴纳工伤保险费；3、工伤职工事故发生月已参加本市社会保险，并按规定缴纳了社会保险费。申请材料(一)《认定工伤决定书》或《确认意见书》复印件、《鉴定结论书》复印件；(二)待遇享受人有效身

2023-02-07

456人看过
仲裁机构
熟人装修合同到期未完工怎么办

（一）看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任，如果有的话请求其承担约定的违约责任。（二）如果没有约定，需要证明你的损失，然后请求其赔偿你的损失。（三）视具体的情况而定可以请求其继续履行装修义务或者请求解除合同。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、装修合同上面有手改的有用吗如果装修合同上面有手改的是是双方协商的，一

2023-02-25

338人看过

工资
短期工未领到工资应该怎么处理

1、劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉；优点：方式简单。缺点：各地执法力度可能不是很大；2、可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。优点：除了工资外，还可以主张经济补偿、双倍工资等，并且一般都可以最终解决；缺点：申请劳动仲裁就是打劳动官司，程序稍多，需要专业人士指导3、有欠条的，可以直接起诉到法院，要求支付欠条里的工资数额。短期工需要工伤保险吗我国现在实行劳动合同制，劳动合同的期限有固定和无固定之分，所谓的临时工就是约定了固定的期限。比如一年或者八年等等。无论期限如何，只要是单位职工，都应该依照法律规定参加社会保险，包括工伤保险。《中华人民共和国社会保险法》第三十三条规定：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不

2023-07-05

346人看过
法律综合知识
怎样启动工程索赔，工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2024-01-14

224人看过