2024工程合同变更的条件是什么-法师兄

2024工程合同变更的条件是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-21 06:43:33 285 人看过

工程合同变更的条件是什么

首先，我国《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。

其次，合同变更的条件主要有：

1、存在着合法有效的合同关系。

2、合同内容发生变化，如上所述，狭义的合同变更即指合同内容的变化而不包括合同主体的变化。根据《民法典》第470条的规定，合同的内容一般包括标的等八项内容，这些内容的变化即可认为是合同的变更，当然合同的内容可以由当事人自由约定，因此合同其他内容的变化亦可认为是合同变更。但是合同的变更，不得全部改变合同内容或者改变合同的主要内容，否则就不再是合同的变更，而是合同的更新。

3、合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决，有时依形成权人的意思表示。如果是双方当事人协商同意变更合同，则必须遵循有关民事法律行为的规定，符合民事法律行为的生效要件；如果是根据法律规定变更合同，则必须根据法律规定的程序和方法变更合同。

4、须遵守法律要求的方式。对合同的变更，法律要求采取一定方式的，必须遵守这种要求。有的合同变更必须经过法院的裁决。如果当事人在合同中约定了合同的变更须采取特定的方式如书面形式，当事人必须遵守这种约定。法律规定，法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

《中华人民共和国民法典》：第六章　合同的变更和转让　　第五百四十三条　当事人协商一致，可以变更合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
情势变更合同应当符合的条件是什么

情势变更合同应当符合以下条件：1、发生了情势变更的客观事实；2、情势变更是当事人所不能预见，不能避免，不能克服的；3、情势变更的事实发生在合同生效之后，履行完毕之前；4、情势变更致使合同履行显失公平。根据《民法典》第五百三十三条第一款规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受到不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。一、增值税变化是否可以调整价款增值税下调合同是否降价要看变更的理由是否符合合同变更的法律规定。合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公或者不能实现合同目的，或者双方协商一致决定变更的，可以变更合同。也就是说增值税下调后导致继续

2023-03-07

430人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的

在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定。一、工程质量有问题需要什么证据，如何预防工程质量问题工程质量有问题需要证据：搜集建筑工程合同，人证，物证等。如何预防：1、发包人应当对《建设工程施工合同》引起充分重视。在签订合同时，一定要重视合同条款如施工要求、工期、付款条件、工程质量标准、验收标准及违约责任的设计。很多客户一直认为签订合同是无用的，认为这种违约之类的倒霉事情是不会发生在自己身上的，或者认为委托律师介入会增加公司成本。这是一种理解上的误区，合同签订的最直观的效果是双方当事人对权利义务有一个清晰的认识，从而会按照大家约定的条款来完成工作，有一种督促的作

2023-03-05

132人看过
不可抗力
合同变更的形式是怎样的以及合同变更的条件

一、合同变更的形式是怎样的？合同变更的形式有：1.当事人协商一致变更合同；2.人民法院或者仲裁机构变更合同。符合情势变更条件的，当事人协商不成，可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。合同变更的几种类型分别是依法律行为变更、依裁判变更、依法律规定变更。依法律行为变更一般是指发生了“双方协商一致”的法律行为而变更；依裁判变更是指当事人依照法律规定请求法院或仲裁机构通过裁决来对合同进行变更；依法律规定是指当法律规定的情形出现时，合同无需当事人请求而当然地发生变更的效力。二、合同变更的条件合同变更的条件如下：1.合同变更需要已经存在着合同关系。合同的变更，是改变原合同关系，没有原合同关系便无合同变更的对象。2.合同变更需要合同内容发生变化。3.合同的变更是依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决的，有时依形成权人的意思表示。4.合同变更须遵守法律要求的方式。三、合同变更的原因有哪些合同变更的原因包括

2023-06-20

58人看过
举证责任
合同付款条件变更原因是什么

合同付款条件变更一般是由于付款方式无效造成的。一、合同付款方式有哪些合同的付款方式是很多的，一般包括一次性付款和分期付款。但是除了这两种常见的付款方式，还有一些特殊合同下的付款形式也是存在的，即其他债务抵消，易货交易，或者是银行按揭贷款和住房公积金贷款这两种，也是比较常用的。因此对于合同付款方式的选择，一般是由当事人双方自行协商处理，在协商之后自行约定。二、买卖合同违约责任条款怎么写在买卖合同中，违约责任的规定通常有两种方式：1、对双方的权利和义务规定特殊的违约责任；2、在约定的质量、交货和付款条件下，并按照当事人履行义务的方式，无论采取何种方式，合同中的违约责任应当尽可能明确地承担方式和违约金。否则有必要要求权利人承担举证责任，不利于维护自身权利。三、怎么区别无效合同和可变更可撤销的合同区别无效合同和可变更可撤销合同的方式：1、无效合同是合同虽然已成立，但因严重欠缺有效要件，在法律上不按

2023-02-04

105人看过

法律综合知识
集体合同变更的程序，集体合同的变更或解除的条件

集体合同变更的程序是需要有一方提议并说明理由、双方达成协议、协议通过、报登记机关备案。集体合同的变更或解除的条件经过双方同意并且不损害利益、计划修改或者取消集体合同等。一、集体合同变更的程序集体合同变更的程序是：1．一方提议，向对方说明需要变更或解除的理由；2．双方协商，达成书面协议；3．协议提交职工（代表）大会通过；4．报登记机关备案。变更或解除集体合同的建议或答复，应在集体合同规定或有关法律规定的期限内作出。集体合同的变更或解除，一般应经过当事人双方协商，但在某些情况下，也允许单方解除合同。集体合同的两种不同的变更或解除形式，其变更或解除程序也不同。二、集体合同的变更或解除的条件集体合同的变更或解除的条件如下：1．是双方经协商同意，不损害国家和社会利益。一般来说。集体合同经双方协商同意，允许变更或者解除。允许当事人协商变更或者解除集体合同的目的是使企业与工会及其所代表的全体员工的合同关

2022-10-04

207人看过
不可抗力
合同变更与合同解除的区别，合同变更的程序是什么

一、合同变更与合同解除的区别合同变更与合同解除的区别主要表现在：1.合同变更是对原合同的非实质性条款进行修改或补充，而并非根本改变合同的实质内容，更不需要消灭原合同关系，它只是对原合同的部分内容进行调整；而合同解除则要消灭原有的合同关系，终止合同的履行。2.合同变更的方式主要由双方当事人协商而产生，而合同解除则可因多种因素而发生。合同变更必须协商，而合同解除则并不一定要协商。3.合同解除是一种违约后的补救措施，它是在合同一方根本违约的情况下，另一方可以享有的合同解除权；但合同变更并非与补救联系在一起。4.合同变更因没有消灭原合同关系，因此，也就不产生溯及既往的问题。二、合同变更的程序是什么合同变更的程序如下：1.双方经过协商取得一致；2.变更合同一般应当采用书面形式；3.如果按照法律、行政法规的规定原来的合同是经过有关部门批准、登记的，合同变更后仍应报原批准机关批准、登记。三、合同变更和解

2023-05-03

473人看过
合同内容
变更合同应当符合什么条件？

情势变更合同符合的条件有：1、发生了情势变更的客观事实，这是适用该原则的前提条件。2、情势变更的事实发生在合同生效之后，履行完毕之前，若合同无效，则可直接适用无效处理原则；即无效的合同自始没有法律约束力，当事人可以不履行双方签订的合同，当然也就不存在变更或解除合同之必要。3、情势变更是当事人所不能预见，不能避免，不能克服的。4、情势变更致使合同履行显失公平。一、法律对合同履行的基本要求是什么法律对合同履行的基本要求一般有以下的4点：1、适当履行原则；2、协作履行原则；3、经济合理原则；4、情势变更原则。依据我国民法典的规定，合同履行的基本要求是遵循一定的原则，以保障合同双方当事人的利益。当事人要遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。二、情势变更原则所谓情势变更，是指合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致合同之基础动摇或丧失，若继续维持

2023-06-27

191人看过
不可抗力
施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么

变更建设工程施工合同的开工日期和竣工日期的条件是什么。因故不能按期开工建设的，应当向发证机关申请延长建设期限；逾期不竣工的，应当向发证机关申请延长建设期限，每次延期不得超过3个月，原则上延期两次。超过开工、竣工期限的，自动吊销施工许可证。施工单位申请变更时，应提交下列材料：1。变更申请书由建设单位、施工单位、监理单位法定代表人签名、盖章。2。对有工程合同担保的项目提供续期担保。3。施工许可证（正本和副本）。二是施工合同竣工日期变更的条件，在施工过程中，工期延误的原因是多方面的。从实际情况看，工期延长的主要原因是：1、工程量的增加，在施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，这必然导致工期的增加。在这种情况下，工期自然顺延。2。发包人变更设计发包人在施工过程中变更设计的，承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除，即相应的工期顺延。3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必

2023-05-07

61人看过

仲裁机构
什么条件下才能变更合同

变更合同需要的条件是当事人之间协商一致，变更的内容明确的，就可以变更。但如果变更合同主体的，除需得到对方当事人的同意，还需要是依照合同的性质、法律规定、当事人的约定是可以变更的才行。一、变更房屋备案合同配偶要同意吗变更房屋备案合同不一定需要配偶的同意。如果是以一方的名义与开发商签的合同，只需合同双方同意，即可变更合同。如果要变更备案合同，应先撤销原备案的合同。根据2021年生效的《民法典》第五百零九条第一款、第二款的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、网签合同不能变更吗网签合同能变更。只要经合同当事人之间协商一致，并且需要变更的合同内容是明确的，就能变更。但如果网签合同已经办理了

2023-04-11

457人看过
仲裁机构
合同变更的要件合同变更须具备以下条件

（一）原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此，无原合同关系就无变更的对象，合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。同时，原合同关系若非合法有效，如合同无效、合同被撤销或者追认权人拒绝追认效力未定的合同，合同便自始失去法律约束力，即不存在合同关系，也就谈不上合同变更。（二）合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生合同变更主要是当事人双方协商一致的结果。我国《民法典》第五百四十三条第1款规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”在协商变更合同的情况下，变更合同的协议必须符合民事法律行为的有效要件，任何一方不得采取欺诈、胁迫的方式来欺骗或强制他方当事人变更合同。如果变更合同的协议不能成立或不能生效，则当事人仍然应按原合同的内容履行。①如果当事人对变更的内容约定不明确的，应视为未变更

2023-03-31

81人看过
仲裁机构
违约变更合同解除合同的条件分别是什么?

(一)、合同的变更变更合同，是一种法律行为，是指签约双方当事人在符合法律规定的条件下，就修改原订合同的内容所达成的协议。《民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。变更合同的条件(1)发生了使合同基础发生变化的客观情况;(2)合同变更应经当事人各方协商同意，任何一方不得擅自变更合同，擅自变更的合同无法律效力;(3)变更合同应采取书面形式，口头协议变更应有相应的证据;(4)按我国法律、法规的规定，由国家批准成立的合同，其内容的重大变更还应经原批准机关批准。如果合同变更前或变更时，可能存在或发生的给当事人一方造成损失的事实，合同变更后，受损害的一方仍可要求对方赔偿损失。当事人如果对合同变更的内容约定不明确的，视为未变更。(二)、合同的解除解除合同是一种法律行为，是指签约双方当事人在法律规定的条件下，在原

2023-06-17

277人看过
抵押合同
变更最高额抵押合同条款的条件是什么

《中华人民共和国民法典》第四百二十二条：最高额抵押担保的债权确定前，抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额。但是，变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响。一、最高额抵押一般适用于哪种情况（1）借款合同。在实践中，具体表现为：一是商业银行与企业有长期的业务关系，企业对一定期间内已经和将要发生的多次贷款提供总的抵押担保，商业银行在商定的最高贷款额度内多次对借款人贷款；二是商业银行与企业签署了贷款意向协议，尚未确定借款的具体时间和数额，只规定借款的最高限额，但有必须要预先提供抵押担保的情况下，企业会设定最高额抵押。本案即属于第一种情况。（2）债权人与债务人就某项商品在一定期间内连续发生交易而签订的合同，可以附最高额抵押合同。这种情况一般不适用于商业银行等金融机构。二、最高抵押权变更内容一是债权确定的期间。抵押权人与抵押人一般会在最高额抵押合同中约定债权确定的期间

2023-02-28

164人看过

合同生效
合同生效后的替换变更原合同的条件是什么

合同生效后的替换变更原合同的条件：1、由合同性质和内容决定当事人一方可替换变更合同；2、当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益；3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。一、车辆买卖合同书正本是否具有法律效力符合合同的生效要件的合同有效。合同的一般生效要件合同的一般生效要件如下：(1)当事人具有相应的订立合同的能力。所谓相应的订立合同的能力，是指合同主体据以独立订立合同并独立承担合同义务的主体资格。合同是当事人以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的、有意识地追求特定法律后果的行为，它直接关系到当事人的利害得失，因此要求当事人必须能够认识和辨认自己的行为，判断自己行为的法律后果，即必须具有相应的订立合同的能力。(2)意思表示真实。所谓意思表示是行为人将其产生、变更和终止民事权利和民事义务的意思表示于外部的行为。意识表示真实是合同有效的重要条件，在大多数情况下，行为人

2023-03-08

73人看过
申请劳动仲裁
工作地点变更是否属于劳动合同条件变更

劳动合同条款包括工作地点，工作地点是劳动合同的内容之一，所以，变更工作地点也是属于劳动合同的变更。根据《中华人民共和国劳动合同法》第十七条的规定，劳动合同应当具备以下条款：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。一、用人单位解除劳动合同的程序1、人事处提供本单位的经过工会讨论并且走完公示程序的劳动纪律以及劳动规章制度，尤其是据以作出解除劳动合同的劳动纪律以及规章制度；2、人事处提供劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的事实以及证据；3、通知工会：公司人事处将解除劳动

2023-04-02

61人看过