土地承包合同中违约要承担责任吗-法师兄

土地承包合同中违约要承担责任吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 16:00:49 326 人看过

土地承包合同中违约需要承担责任，具体责任有：继续履行的违约责任、采取补救措施的违约责任、赔偿损失的违约责任。违约造成的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

土地承包合同变更需要哪些材料

变更条件：已存在土地承包合同关系。土地承包合同的变更须依据法律的规定或者当事人的约定。土地承包合同变更应当遵守法定的方式。必须有土地承包合同内容的变化。

承包方有稳定的非农职业或者有稳定的收入来源的，经发包方同意，可以将全部或者部分土地承包经营权转让给其他从事农业生产经营的农户，由该农户同发包方确立新的承包关系，原承包方与发包方在该土地上的承包关系即行终止。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十四条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多土地承包相关文章

继续履行
合同违约要承担的责任主要包括哪些

合同违约要承担当事人约定的违约责任，例如支付违约金、赔偿损失等；如果当事人未约定的，则可以协议补充或根据合同的相关条款等因素来确定；仍无法确定的，由受损害方视情况请求违约方合理地承担修理、重作、更换、退货等违约的责任。一、合同没规定违约金对方违约该怎么办合同没规定违约金，对方违约的，当事人可以订立关于违约金的补充协议；如果协商不成的，可以根据合同的相关条款或者交易习惯来确定；如果仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换等违约责任。二、分期付款合同没约定违约金分期付款合同没约定违约金但存在因违约给当事人造成损害的情形，可以要求违约损害赔偿。当事人之间可以订立协议补充违约责任条款，或者根据合同的相关条款来确定违约责任；仍不能确定的，受损害方可以视情况请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。三、协议违约怎么办签了协议想违约的，违约

2023-06-28

52人看过
中标
放弃中标要承担违约责任吗

一、放弃中标要承担违约责任吗依据我国相关法律的规定，招标结束后中标人放弃中标，不与招标人签订合同的，要承担违约的责任，履约保证金不予退还。《中华人民共和国招标投标法》第四十五条中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。二、建筑工程中标的程序(一)

2023-06-02

274人看过
法律综合知识
违约责任在承揽合同中应当承担哪些

一、违约责任在承揽合同中应当承担哪些1．不能完成工作或不能交付的责任承揽人不能按照定作人的要求在约定时间内完成工作或不能在约定时间内交付工作成果的，应当按约赔偿违约金。2．迟延交付的责任承揽人不能在合同规定的期限内交付工作成果的，应向定作人支付违约金，并继续履行合同或者赔偿损失。3．交付的工作成果不符合质量要求的责任承揽人交付的工作成果不符合质量要求，定作人接受该工作成果的，应当按质论价，减少报酬；定作人不同意接受该工作成果的，承揽人应当按定作人的要求修理、重作，承担逾期交付的责任并赔偿损失。4．擅自更换材料或修理物零部件的责任《民法典》明确禁止承揽人对定作人提供的材料擅自进行更换，更换不需要修理的零部件。承揽人违反这一规定的，应按定作人的要求重作或重新修理，并承担逾期交付的责任。5．保管不善的责任承揽人对材料或者工作成果保管不善，致使材料毁损、灭失的，应赔偿定作人因此而遭受的损失，并承担

2023-10-26

247人看过
仲裁机构
在合同中未约定违约责任，应该如何承担违约责任？

合同里没有约定违约金，违约金等于违约所造成的实际经济损失。实际损失，既包括当事人因为违约方的违约行为带来的已经发生的必然的损失，也包括因为对方违约，合同签订时预期可能获得的收益无法通过合同获得，因此导致的预期的未来收益损失。比如买卖合同中，买方拒绝购买，拒绝付款，卖方因履行这一合同本来能够获得的利润也不再能实现，这就属于预期收益损失。没有约定违约金怎么维护合同的权益双方当事人在合同中没有约定违约金的，一方违约给对方造成损失的，另一方当事人可以主张相应的利息作为补偿，利息的计算标准按照人民银行同期贷款利率计算。原告的诉讼请求对于主张违约金还是主张利息损失不明确的，法官可以行使释明权，要求当事人明确诉讼请求，同时承担相应的法律后果。《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失

2023-08-11

100人看过

债权人
施工合同承包人承担的违约责任有什么

施工合同承包人承担的违约责任包括，承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。而如果因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人就要担责。一、民事责任主要包括违约责任吗违约责任是民事责任的一部分。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十三条【第三人原因造成违约时违约责任承担】当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。二、民法典关于不履行合同的规定如果对方不履行合同，另一方可以向法院起诉要求对方继续履行或者解除合同赔偿相应的损失当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。1、当事人一方明确表示或者以自

2023-04-11

400人看过
法律综合知识
土地承包合同怎么写，土地承包合同违约如何赔偿？

土地承包合同，写明双方约定人的基本身份信息，土地的基本相关信息，承包的用途，期限和起止日期，双方约定人的权利义务和违约责任等合理条款。土地承包合同违约的赔偿根据违约情况可以要求其停止侵害，恢复原状，消除危险，赔偿损失等。一、土地承包合同怎么写土地承包合同，应写明承包方和发包方的基本身份信息；土地的名称、面积等信息；承包的用途；承包的期限和起止日期；双方的权利义务；以及违约责任等条款。二、土地承包合同违约如何赔偿？土地承包合同违约的赔偿是基于不同的违约情况而定的，具体情况如下：1．承包方没有依约定交纳承包费，构成违约的，应当按照《民法典》的规定承担违约责任，对于因承包费或交纳承包费等方面产生争议的，承包合同的双方当事人可请求人民法院予以解决。2．承包方给土地造成永久性损害的，《农村土地承包法》第60条第2项规定：承包方给承包地造成永久性损害的，发包方有权制止，并有权要求承包方赔偿由此造成的损

2022-08-10

222人看过
书面合同
承包人需要承担逾期竣工违约责任吗

如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大；也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。施工合同承包人违约责任有哪些1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。《中华人民共和国民法典》第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第八百零一条因施工人的原因致使建设

2023-07-23

316人看过
合同履行期限
承担违约责任的违约责任包括哪些

（1）签订认购书后，购房者不买房或要求换房，开发商不卖房或要求换房；（2）购房者不按期付款；（3）开发商不按期交房；（4）面积变动超过约定幅度；（5）房屋装修标准、质量不合要求，保修不到位；（6）产权过户手续不全或不能按期办理。承担违约责任的特殊情形1．预期违约（先期违约）指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。预期违约的构成要件：（1）时间在合同有效成立之后至合同履行期限截止前。（2）违约将导致合同目的落空。2．当事人双方都违约的情形（1）应当各自独立地承担相应的责任。（2）因第三人原因违约的情形，当事人应当向合同相对方承担违约责任，当事人与第三人的纠纷另行解决。3．违约与侵权竞合的情形受损害方有权选择要求其承担违约责任或要求其承担侵权责任。受损害方不能即要求对方承担违约责任，又要求其承担侵权责任，只能二者选其一。《中华人民共和国民法典》第五百八十二条履行不符

2023-08-05

241人看过

不可抗力
承担违约责任后合同解除吗

承担违约责任后，合同未必会解除，如果当事人协商一致的，或者具备约定的或法定的情形，则可以解除合同。例如因不可抗力致使不能实现合同目的、一方民事违约的，另一方可以依法与其解约。一、疫情期间合同可以解除吗当事人协商一致，可以解除合同。不能协商解除的，双方都有权利行使法定解除权。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行

2023-06-22

459人看过
继续履行
勘察、设计合同承包人承担什么违约责任

如果勘察人、设计人提交的勘察、设计文件不符合质量要求，将承担瑕疵履行违约责任；如果勘察人、设计人不按合同约定的期限提交勘察、设计文件，将承担迟延履行违约责任。《民法典》第800条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。在这里勘察人、设计人通过继续履行和赔偿损失的方式承担违约责任。一、施工合同承包人违约责任有哪些1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。《中华人民共和国民法典》第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改

2023-03-31

274人看过
法律综合知识
合同中没有违约条款,怎么承担违约责任

一、合同中没有违约条款,怎么承担违约责任合同中没有违约条款,承担违约责任方法如下：只要双方订立的合同是合法有效的，就受法律保护。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这就是法律对违约方采取的强制制裁措施。二、违约责任归责原则的意义1.能体现国家对违约行为立法政策的选择。如严格责任在于合理补充债权人的损失，体现了维护非违约方利益，保障社会公平的旨趣;而过错责品交易中所提倡的道德价值观念相一致，采用过错责任原则则能体现合同责任的惩罚和教育功能。2.理论意义。由于归责原则所解决的是合同责任的责任根据或标准，它对违约责任制度的内容起着决定性的作用，因此归责原则也就有其重要的理论意义，任何人对违约责任制度予以探讨，都不可能回避归责原则问题。3.司法意义。司法人员正确掌握归责原则，有利于从案件伊始判明非违约方有无证明违约方过错的义务

2023-01-27

406人看过
法律综合知识
土地承包合同中违约金如何计算？

一、土地承包合同中违约金如何计算?1、一旦双方发生纠纷，对方依照合同约定要求支付1万元的违约金时，可以请求法院适当减少违约金数额，一般来说，最高不超过损失的30%，即3300元的30%。2、违约金具有补偿性和惩罚性，但不能超过造成的损失，否则会违背公平原则，成为另一方谋取不正当利益和收入的手段，与约定明显不合理。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2022-07-06

100人看过

仲裁机构
合同中如何明确违约责任的承担？

合同的违约责任应写明：1、违约责任承担方式；2、违约责任条款约定，违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金；3、损害赔偿的范围；4、违约金，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。民法典中的违约责任问题当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未

2023-07-12

464人看过
合同协议解除
双方同意毁约合同还要承担违约责任吗

不需要承担违约责任，合同的解除，是合同有效成立后，因当事人一方或双方的意思表示，使合同关系归于消灭的行为。合同解除是合同之债终止的事由之一。合同解除是指在合同有效成立以后，当解除的条件具备时，因当事人一方或双方的意思表示，使合同自始或仅向将来消灭的行为，它也是一种法律制度。解除买卖合同一般有两种情形：一种是法定解除，一种为约定解除。合同解除的条件由法律直接加以规定者，其解除为法定解除，而当事人以合同形式，约定为一方或双方保留解除权的解除为约定解除。一、合同的法定解除我国现行《民法典》规定了五种情形，只要符合任意一种情形，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定

2023-06-23

281人看过