施工合同工期压缩不得超过15%-法师兄

施工合同工期压缩不得超过15%

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:41:05 247 人看过

据《东方早报》报道，盲目压缩合理施工工期将被有效遏制。记者昨天从市建交委获悉，由上海市建筑建材业市场管理总站组织编制的《上海市建设工程施工工期定额(2011)》(以下简称《施工工期定额》)已开始实施，市建交委也明确做出规定：招标工期要求与《施工工期定额》的压缩幅度不得超过15%(含)，加强合同工期的源头管理，保障合理工期。

目前，本市建筑市场普遍存在盲目压缩合理施工工期现象，给工程质量和安全埋下隐患。针对这一现象，相关负责人表示，上海市政府在《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》中已明确建设单位应当根据实际情况对工程充分评估、论证，科学确定合理的施工工期。在工程招标投标时，要将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件，任何单位和个人不得任意压缩合理的施工工期。此次，《施工工期定额》的发布实施，就是为科学确定合理工期提供了依据，招标工期要求与《施工工期定额》的压缩幅度不得超过15%(含)。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程招标投标相关文章

工资
公司压缩工资是否合规？

压工资是违法的。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故的拖欠劳动者的工资。用人单位不能延期支付劳动者工资，应该及时准时的向员工支付劳动报酬。当月可以发放上月的工资，如果公司拖欠工资，劳动者可以到劳动监察大队投诉，由劳动监察大队责令用人单位限期发放工资。国企压一个月工资算合法吗？不合法。公司压员工一个月工资分为两种情况：一、如果单位压你的工资是为了限制你的离去（转投其他公司）或作为押金就是不合法的，你就有理由可以通过劳动监察部本解决这件事情。二、如果公司有这项规定，而且还不是为了限制你、扣你的押金，那法律就没有那么多的规定了，公司就可以这样做。用人单位存在克扣、拖欠工资的行为，建议到当地有管辖权的劳动监察大队反映和投诉，催讨被拖欠的工资。《工资支付暂行规定》第七条工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次，

2023-07-05

237人看过
书面合同
施工合同备案超过多少天到期

施工合同备案超过30天到期，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，所以施工合同备案超过三十天就到期了，订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。一、申请办理合同备案需要提供以下材料1、《建设工程施工合同备案表》（收取原件4份，此表要到政务中心窗口领）。2、全部《建设工程施工合同》；3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份，留存副本1份，建议签订施工合同使用统一格式的示范文本），招标文件和招标控制价及电子数据，（收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份）。4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份）。5、经发、

2023-02-27

266人看过
承诺
施工合同有效期是不是施工工期

一、施工合同有效期是不是施工工期（一）合同工期“合同工期”指承包人在投标函内承诺堯成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。（三）缺陷责任期缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，斯限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定般为1年。二、违法分包合同无效违法分包，再分包合同无效，关于违法分包的认定如何来认定呢？认定的标准是建设工程质量管理条例第78条规定的违法分包是指下列情形：（一）总承包单位将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的，属于违法分包；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，总承包单位将其承包的部分建设工

2023-05-06

388人看过
工资
压缩员工工资的限定规则

压工资不能超过30天。工资至少一月一发，发工资的时间必须要提前约定，且用人单位不得拖欠和克扣员工工资。涉及工资的具体发放日期，主要是看劳动合同是如何约定的，具体到不同地方，可能规定有差异。资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。用人单位不得克扣劳动者工资，有下列情况之一的，用人单位代扣劳动者工资，用人单位代扣代缴的个人所得税；用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用；法院判决，裁定中要求代扣的抚养费，赡养费；法律，法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。厂里压工资一般压多久压工资违法。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应

2023-07-07

393人看过

法定代表人
加工合同超期应对措施

加工合同超期三年双方达不成一致，可以去法院诉讼解决。加工合同发生超期后，双方达不成一致，可以去法院诉讼解决，当事人起诉，应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址，当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。委托加工合同通用版＜p＞委托方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞受托方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞甲方因生产经营需要，委托乙方生产加工零部件，现经双方协商签订如下合同以资共同信守：＜／p＞＜p＞一、委托加工物品零部件名称＜／p＞＜p＞规格型号＜／p＞＜p＞单位＜／p＞＜p＞数量＜／p＞＜p＞交货日期＜／p＞＜p＞二、甲方提供主要材料耗用定额零部件名称＜／p＞＜p＞规格型号＜／p

2023-07-04

79人看过
消费者
压缩肉过期半年多还在卖

2月12日中午，市民王先生在青岛敦化路一家名为立真便利的超市花6元购买了一袋压缩肉，买回家后才发现早已超出保质期。记者陪同王先生来到该超市发现，超市货架上的压缩肉全部超出保质期，最长的已经过期半年有余。超市老板表示是一时疏忽，没有注意到该商品已经过期，按原价给王先生退了钱。我当时有急事，在超市里也没有仔细查验，回家准备打开吃的时候才发现早已经过期了。王先生告诉记者，压缩肉外包装上标明的生产日期是2010年9月，而产品标签上的保质期为3个月，也就是说2010年12月就到期了。产品要求的储藏条件是0℃至4℃，超市里根本就没有冷藏储存，直接就在货架上摆着卖，质量很难保证。王先生说，幸亏没打开吃，不然肯定要吃坏肚子。2月12日下午，记者跟随王先生一起来到这家超市，超市的门头和店面都不大，一位姓王的女老板正在超市内整理东西。记者在超市一处货架上看到，十余袋不同品牌的压缩肉堆放在一起。记者把货架上所有

2023-06-07

158人看过
诉讼时效
施工合同超过再审期怎么救济途径

不论民、行、刑案，均可向检察机关申请再审检察建议或者抗诉。那么，因逾期申请再审而被法院驳回后，当事人能否转而向检察机关申请再审检察建议或者抗诉呢？而在民事案件方面，《民事诉讼法》第209条规定当事人向检察机关申请再审检察建议或者抗诉规定了三个前提条件：“（一）人民法院驳回再审申请的；（二）人民法院逾期未对再审申请作出裁定的；（三）再审判决、裁定有明显错误的”。一、再审审查期限民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查，符合法律规定情形的，裁定再审；不符合法律规定的，裁定驳回申请。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。这项规定对再审申请审查的期限进行明确，有利于保障当事人的权利落实，提高诉讼效率当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出；二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或者应当知道之

2023-02-28

215人看过
建筑工程索赔
施工企业超合同工期如何处理

施工合同约定工期时，超过合同工期同工期，需要分不同的原因进行讨论：1、如果是承包商的原因，比如承包商的场地协调有问题，导致施工商无法进场施工，或者承包商提供施工材料，但材料无法进场，一般由承包商承担延期责任；2、由于施工方的原因，如设备、人员不足、施工人员拖延严重等，超过工期的，由施工方负责；3、由于不可抗力的因素，即客观不能施工的情况，如停电、政府原因或天气原因造成的施工不能继续，由此产生的延期不应由施工方负责，发包人不得向施工方承担赔偿责任。一、工程索赔的范围是什么建筑工程索赔的适用范围：1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；4、业主材料质量问题或材料供应不及时

2023-06-26

294人看过

工资
工资不得超过劳动仲裁期限

劳动争议仲裁期限是从劳动关系终止时算起，还是从用人单位拒绝支付劳动者工资时算起？昨天上午，家住榆林街2号的余女士拨打热线咨询。正是因为不懂这一点，3个月的3000多元辛苦费白白浪费了3月26日，余女士在文文的老家青羊区成都一家厨房设备公司应聘了一份销售员的工作。双方在劳动合同中约定，公司于每月8日支付余女士-2600元作为上个月的月底工资；第一季度未完成销售任务的，降薪10%；6月初，余女士患上了关节突肿，但她仍坚持带病经商。6月28日，他接到公司的电话通知，称因不适合公司工作而被辞退。于女士要求公司在结算前两个月内共支付5000多元，公司负责人承诺7月份结算得到公司回复后，于女士一直等到8月份才兑现工资。因为孩子上学要交学费，8月29日他们到公司领了2000元工资，公司明知公司拒绝支付剩余工资，就答应9月份交剩下的钱，10月27日，余女士拿起法律武器，来到青羊区劳动争议仲裁委员会，向公司

2023-05-07

398人看过
预付款
施工合同总价允许超过多少

约定违约金超过百分之二十一般是有效的，合同约定违约金应以守约方的实际损失，以调整到实际损失的130％为原则，如果超过实际损害的百分之二十，一般是可以认定为有效的。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为民法典。一、施工合同重要条款有哪些对于建设工程施工合同的内容，根据《民法典》第795条的规定，主要包括以下条款：（1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等；（2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限；（3）中间交工工程的开工和竣工时间；（4）工程质量，即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中，

2023-03-17

257人看过
合同条款
铁路施工承包商能否缩短工期

铁路施工承包商能否缩短工期？根据我国有关法律法规，铁路建设承包商在进行铁路工程施工时，应按标准进行施工，不得违反法律法规，缩短工期。铁路建设项目的建设工期，应当根据工程地质条件、技术复杂程度等因素，按照国家标准、行业标准和技术规范合理确定和调整。任何单位和个人不得违反前款规定，要求铁路建设、设计、施工单位缩短工期。建设工程设计合同中设计人的违约责任。（2）设计人因自身原因未能在专用合同条款规定的时间内交付工程设计文件的，应按专用合同条款的规定向发包人支付违约金，经双方确认后，上述违约金可从发包人应支付的设计费中扣除。（3）设计人负责对工程设计文件中的遗漏或错误进行修改或补充。因设计人原因造成工程质量事故或其他设计问题事故的，设计人除采取补救措施外，还应当通过建筑工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任，或者根据直接经济损失的程度和合同专用条款向用人单位支付赔偿金。（4）设计人未经发包人同意将工

2023-05-07

86人看过
工资
离职工资被压缩三个月是否合法？

不合法。用人单位提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。员工工资必须在次月三十号前发放，只要单位没有违法就是合法。离职工资三个月以后发合法吗离职3个月后才发工资是不合法的。如果未及时支付工资，有两个途径可以要求支付工资：1、劳动者可以到当地劳动局劳动监察投诉。2、可以到当地劳动局申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，还可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。《中华人民共和国公司法》第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，

2023-07-03

494人看过

工资
两个月内压缩工资是否符合法规？

公司压两个月工资不合法。严格来说，其实很多劳动者认为的单位压工资与法律上面认为的压工资并不是一回事。一般法律上认为，用人单位扣押劳动者部分工资作为押金的，此时的行为属于压工资，并且这一行为也是不合法的。但实践中，有的单位是在次月的中旬才支付上个月的工资，这种情况也被劳动者认为是压了工资，但此时一般是不会认定为违法。业绩不达标扣工资合法吗得看劳动合同是否有相关约定而定。具体内容如下：如果劳动合同约定，在业绩不达标时，可以根据用人单位规章制度扣钱的，那就可以扣钱。扣钱后的工资，不得低于当地最低的工资标准，但如果双方在损失发生后另有约定的除外。具体而言，就是一个月扣工资不能超过当月工资的20％，并且扣除后的剩余部分不得低于当地最低工资标准，若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，就按最低工资标准支付。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖

2023-07-04

243人看过
不可抗力
工期延误超过合同约定

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。合同施工时间怎么写根据《民法

2023-07-04

433人看过