建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据-法师兄

建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

来源：互联网时间： 2023-04-15 15:53:19 445 人看过

一、可以向对方提起索赔的项目

1、业主拖延交付合格的施工现场

2、业主拖延交付图纸

3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等

4、业主拖延支付预付款或工程款

5、业主指定的分包商违约或延误

6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备

7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误

8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划

9、业主提供的设计数据或工程数据错误

10、业主原因暂停施工导致的延误

11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加

12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定

13、业主要求增加额外工程

14、业主的其他变更指令导致工期延长等

15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误

16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误

17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等

二、根据上述项目需要搜集的证据资料

1、各种工程合同文件

2、施工日志

3、工程照片及声像资料

4、来往信件、电话记录

5、会谈纪要

6、气象报告和资料

7、工程进度计划

8、投标前业主提供的参考资料和现场资料

9、工程备忘录及各种签证

10、工程结算资料和有关财务报告

11、各种检查验收报告和技术鉴定报告

12、其他，包括分包合同、订货单、采购单、工资单、官方的物价指数、国家法律、法规等

13、发包人指令书、确认书

14、承包人要求、请求、通知书

15、发包人提供的水文地质、地下管网资料，施工所需的证件、批件、临时用地占地证明手续、坐标控制点资料、图纸等

16、承包人的年、季、月施工计划，施工方案，施工组织设计及工程师批准、认可等

17、施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录

18、承包人要求预付通知，工程量核实确认单

19、发包人、承包人的材料供应清单、合格证书

20、竣工验收资料、竣工图

21、工程结算书、保修单等

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多施工合同纠纷相关文章

工程合同纠纷
工程合同纠纷要收集哪些证据，如何分配工程合同纠纷中的举证责任

一、工程合同纠纷要收集哪些证据？1、证明当事人（原、被告及第三人）诉讼主体资格的证据（1）当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证或户口本；（2）当事人为法人或其他组织的，应提交登记资料，如营业执照、事业法人、社团登记证等；（3）当事人名称在建设工程法律关系成立后如有变更的，应提交登记机关出具的变更证明。2、证明建设工程合同关系成立的证据（1）建设工程施工合同；（2）增减工程量的补充合同或备忘录、现场工程签证单等。3、证明建设工程合同履行情况的证据（1）工程预、决算报告；（2）支付工程款的付（收）款凭证；（3）当事人对工程、工程量共同确认的证据，如工程验收、结算凭证、质检报告等。4、提交诉讼请求的计算依据（1）支持诉讼请求的计算方法及计算清单，如本金、利息、违约金、赔偿金的计算清单；（2）当事人认为应当向法庭提交的其他证据。二、如何分配工程合同纠纷中的举证责任？人民法院在审理实际施工

2023-02-14

455人看过
工程质量纠纷
工程质量纠纷处理如何收集证据

1.施工现场的证据收集，应当考虑证据的来源。证据的固定方式与保全方式，因为施工现场随时间的推移，有些现场会被覆盖或破坏，而且有些招、摄影的背景很难区分现场的实际位置。除了摄像、拍照，还可以采用封样方式，比如工地用料、木材、钢材、墙砖、水泥等，可现场封样。2.制作调查笔录，通过对施工人员、项目部管理人员或驻工地代表、监理人员、材料管理员、鉴定人员的走访调查，寻找对当事人有利的书面证据。3.工商查档的方式。可以了解施工企业的资质及经营业绩，对于合同的有效性、法律文书的执行及诉讼的主体资格具有重要意义。4.收集一切可能收集到的书面证据。如合同，补充合同，备忘录，现场签证，开工令。设计变更通知书，隐蔽工程验收证明书等。一、工程竣工验收注意事项有哪些1、开工前（具备开工条件的资料）：施工许可证（建设单位提供），施工组织设计（包括报审表、审批表），开工报告（开工报审），工程地质勘查报告，施工现场质量管

2023-02-18

205人看过
工程施工合同
如何处理项目转让及建设工程施工合同混同纠纷

当事人约定转让在建项目，并约定转让人与受让人之间建立建设工程施工关系，转让人施工完毕后，将项目交付受让人，此类纠纷如何界定当事人之间法律关系的性质?在当事人对讼争工程的形象进度存有争议的情况下，如何利用二次鉴定的方式确认案件争议的事实?如何理解当事人诉讼中的自认?未完项目的转让可否适当考虑转让人的合同利益?上述问题都是本案处理上的难点。最高人民法院曾两次将本案发曰重审，从本案的审理中，也可以看出两级法院处理本案在实体和程序上认识的相同和差异之处。

2023-06-09

254人看过
工程监理
如何承包工程建设？

承包建筑工程的方式：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。一、施工单位包括什么质量责任和义务？施工单位主要承担以下质量责任和义务：1、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可范围内承包工程。禁止施工单位超的业务范围或者以其他施工单位的名义承包工程。禁止施工单位允许其他单位或个人以本单位名义承包工程；施工单位不得分包或非法分包工程；2、施工单位对施工工程的施工质量负责；3、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。二、施工单位有哪些义务责任施工单位的质量责任和义务：施工单位是质量的第一责任人。第一，施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资

2023-06-25

198人看过

工程造价
建设工程合同根据承包内容如何分类？

建设工程合同根据承包的内容不同，可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同与建设工程施工合同。1工程勘察合同，是指勘察人（承包人）根据发包人的委托，完成对建设工程项目的勘察工作，由发包人支付报酬的合同。2工程设计合同，是指设计人（承包人）根据发包人的委托，完成对建设工程项目的设计工作，由发包人支付报酬的合同。勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。3工程施工合同，是指施工人（承包人）根据发包人的委托，完成建设工程项目的施工工作，发包人接受工作成果并支付报酬的合同。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

2023-06-09

347人看过
施工纠纷
建设工程施工纠纷案件要提供什么证据

1、承包方的企业法人营业执照。该证据证明原告的身份，及其诉讼权利能力和诉讼行为能力的证据，证明自己是适格的诉讼主体。2、发包方的企业法人营业执照(或向工商行政管理部门查询的企业基本情况登记表)。该证据证明被告的身份，以及其为适格诉讼主体的证据。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。该证据主要作为承包方提出的支付工程款诉讼的基本事实和理由的证据。4、法院有权主管或管辖的证据。该方面的证据主要表现为双在《建设工程合同》中关于管辖的约定或合同的履行地及被告(发包方)住所地的有关证据。《民事诉讼法》第六十三条证据种类证据包括：(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

2023-06-15

363人看过
证据收集
工程索赔证据收集指南

1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位，我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成，当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。建设工程施工索赔证据1、招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据；2、投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，

2023-07-06

199人看过
施工合同纠纷
承包内部施工合同纠纷管理如何？

到现在为止，我国也没有相应的法律、法规来认定内部承包关系。规定“企业实行内部责任制后与职工签订的承包合同与劳动合同有很大差别，一般不属于劳动合同，因此在工作中应防止用承包合同代替劳动合同的倾向。但是，如果承包合同中含有工资福利等应在劳动合同中规定劳动权利义务方面的内容，则该合同带有劳动合同属性。(一)关于内部承包合同的效力施工建筑施工企业，特别是民营建筑企业就是依靠这种经营模式做大做强的。然而由于在现实中许多个人挂靠建筑施工企业的挂靠行为也是以内部承包的名义进行，内部承包的合法性受到了普遍质疑。到现在为止，我国也没有相应的法律、法规来认定内部承包关系。首先，从合同双方当事人是否存在隶属关系上看。内部承包的承包人是企业的职工，与企业有隶属关系，双方有管理与被管理，领导与被领导的关系。而挂靠关系中，挂靠方与建筑施工企业没有隶属关系，是平等的民事主体。双方不存在管理与被管理，领导与被领导的关系。

2023-04-19

303人看过

施工合同纠纷
工程建设施工合同纠纷的解决途径

1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据；符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理。双

2023-04-03

323人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔纠纷

建筑工程索赔是指承包商因自然条件、人为障碍等原因导致费用损失或工期延误向业主提出赔偿要求。根据相关法律法规，索赔适用于施工人原因导致质量不符合约定、承包人原因导致人身和财产损失的情况，具体管理办法由国务院规定。建筑工程索赔是指在工程建设过程中，因不可预见的自然条件、人为障碍等原因导致费用损失加大或工期延误，或者业主和工程师原因导致施工临时中断、工效降低、工程成本增加等情况下，承包商向业主提出的赔偿要求。根据《中华人民共和国》第五十二条和《建筑工程索赔的适用范围》，建筑工程索赔适用于因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的情况，以及因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的情况。具体管理办法由国务院规定。解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践解决建筑工程索赔纠纷的最佳实践通常包括以下几个关键步骤。首先，及时收集、整理和保留与索赔相关的所有证据和文件，包括合同、变更通知

2024-01-05

365人看过
施工合同纠纷
施工合同纠纷如何证明工程交付

1、根据我国相关法律法规，施工合同纠纷与工程交付不存在关联。工程建设完成后，建设单位验收合格后可以交付工程。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定，交付竣工验收的建设工程必须达到规定的施工质量标准，工程技术经济资料齐全，签订工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二，建筑工程施工合同纠纷的处理方法。和解是指当事人因合同发生争议时，在尊重双方利益的基础上，就争议事项达成协议，以解决争议的方式。和解是当事人在自愿原则下自由选择解决台湾与台湾纠纷的方式，而不是解决合同纠纷的必要程序。当事人也可以不经协商解决，直接选择其他方式解决争议。2。调解。解决是指在第三方的主持下，运用说服教育的方法解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式。一是合同纠纷发生时，人民调解委员会可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委

2023-05-02

455人看过
施工纠纷
施工纠纷证据收集注意事项

1、项目会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保全。2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表，提供设备的要求到货时间表。3、施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。4、将业主和监理的口头指示及时以书面形式报告监理和业主予以承认。5、工程照片需有专人管理，将照片按工程进度整理编排。6、所有合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、变更单、材料物。资单据、支付凭证。7、手机短信作为证据材料，搜集和保存。一、投标的具体过程是怎样的1、研究招标文件。重点是投标者须知，合同条款，设计图纸，工程范围，供货范围，设备规格、型号、数量，工程量表，技术规范要求及特殊要求等。2、进行详细的调查研究。重点调查研究的方面是：（1）投标工程有关的法律法规，劳动力与材料供应状况，设备市场租赁情况，专业公司的经营状况，价格水平等。（2）认真调查研究具体工程所在地的自然条件、施

2023-06-22

184人看过

工程承包
建设工程承包人处理施工索赔时要注意什么问题

1、提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识。承包人的合同管理人员只有具备了索赔意识，才能在工程施工过程中注意对有关索赔资料进行收集和整理。2、承包人应对施工合同的所有文件了如指掌。发包人的招标文件、承包人的投标文件、中标通知书、施工合同及补充协议、规范、图纸以及标价的工程量表等资料，承包人都应相当熟悉。承包人应该清楚哪些工程内容是合同中约定的，哪些又是在施工过程中变更和增加的，尤其是对合同变更和增加的内容承包人更应该引起注意。3、施工中注意对有关资料的收集和整理。工程索赔工作处理的好坏归根到底取决于承包人对索赔资料的收集和整理工作是否做得扎实。因此，承包人注意对有关资料的收集和整理应该是索赔工作的重中之重。FIDIC《施工合同条件》中列举的施工过程中发包人及监理工程师的各种指令、来往公文函件、各种会议记录、施工现场记录、工程财务记录以及施工气象记录等资料都可能成为承包人提出索赔时的

2023-03-03

272人看过
合同履行地
在建工程暂停施工如何索赔

1.停工索赔，应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限

2023-03-31

80人看过