如何签订爆破施工合同-法师兄

如何签订爆破施工合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:27:15 382 人看过

乙方：工程有限公司

甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：兰州市城关区石场内

二、工程量：约80m3

三、工程造价：捌仟元人民币

四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

工程造价
爆破施工合同的格式是怎样的

乙方：工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：深圳市梅林原深华石场内二、工程量：约8爆破施工合同甲方：公司乙方：工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：深圳市梅林原深华石场内二、工程量：约80m3三、工程造价：捌仟元人民币四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：(一)甲方责任：1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。(二)乙方责任：1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。3.作业人员持证上岗。4.加强安全警戒工作。六、违约责任：1.乙方按甲方要求完成爆破

2023-06-15

67人看过
施工合同纠纷
爆破施工合同纠纷判决由谁出具

爆破施工合同纠纷判决由法院，合同纠纷的解决办法：1、当事人自行协商当事人在平等互利、协商一致的基础上订立的合同一旦发生纠纷，应本着“互谅、互让”的精神，自愿协商解决。这种解决纠纷的方式，无须任何第三人介入，既有利于及时解决纠纷又有利于双方当事人的团结，有利于维护企业间长期建立起来的协作关系。因此，纠纷发生后，当事人应把“协商”作为解决纠纷的首选途径。当事人在用这种途径解决纠纷过程中要注意以下二点：一是双方协商解决合同纠纷所达成的协议，必须符合国家法律、法规的规定，并且不得损害第三者的合法权益；二是一定要体现“自愿”的原则，双方当事人在平等的地位上自行协商，不得以强凌弱、以大欺小。否则，即便是达成了协议，该协议也无效。2、第三人居中调解合同发生纠纷，当事人可以请协议条款约定的单位或人员居中进行调解。这种调解不同与仲裁程序和诉讼程序中以调解方式结案的调解。双方当事人在第三人调停下达成的调解协议

2023-02-28

164人看过
业主
如何签订装修房屋合同，如何签订装修房屋合同，以及如何签订合同

为使装修标准不明确，装修施工质量不合格，应在预售合同附件中规定以下条款：I.明确品牌，建筑材料和设备的型号和规格全装修房屋所使用的装修材料和设备应在预售合同的相关附件中明确约定，最好列出它们、产品名称、品牌、型号、规格、，应尽可能详细地列出颜色和产地。如果材料和设备由开发商提供，还应添加其他说明。这是签订装修房屋合同的关键一步。明确施工规范，确保装修质量如何更合理地签订装修房屋合同？由于业主很难按照装修合同的相关规定对整个装修过程进行监督，例如，业主很难在整个施工过程中公布装修工程的相关配件。对于全装修房屋的验收，可以约定《国家住宅室内装修管理办法》作为验收标准III.注意全装修房屋装修后的空气质量，室内空气质量日益成为业主关注的焦点。业主可以在预售合同的相关附件中约定，在交付房屋时，用于装修全装修房屋的建筑材料必须符合国家环境保护标准，开发商应向业主提供权威检测机构出具的环境检测报告。如

2023-05-07

381人看过
欠款
未签施工合同如何计价

未签施工合同可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准计价，或者按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量计价。一、建筑工程结算的依据是什么建筑工程结算的依据主要如下：1、工程量清单计价规范；2、施工合同；3、工程竣工图纸及资料；4、双方确认的工程量；5、双方确认追加或减少的工程价款；6、双方确认的索赔、现场签证事项及价款；7、投标文件；8、招标文件；9、其他依据。二、工程款无效如何结算建设工程施工合同无效，结算工程价款如下：施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复验收合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格的不予支付；尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。三、国企拖欠工程款怎么办?工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工

2023-04-02

461人看过

合同形式
施工合同有谁负责签订

施工合同备案由建设单位负责办理。施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。一、建设工程合同管理的主要内容是什么1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不

2023-02-21

426人看过
房地产开发
签订施工合同必备要素

（一）合同的当事人即发包人和承包人应当具备相应的民事行为能力。对于发包人，除房地产开发必须是具有房地产开发资质的房地产开发企业，对其他建设工程发包人的主体资格未作限制。对于承包人的主体资格，根据《建筑法》第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：1、有符合国家规定的注册资本；2、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；3、有从事相关建筑活动所应有的技术装备；4、法律、行政法规规定的其他条件。即承包建筑工程的单位应当取得相应的资质等级证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。（二）发包人必须办理建设工程规划审批手续。（三）应当符合法律规定的形式要件和程序要件。一、施工合同撤销后能否诉讼施工合同撤销后是能诉讼的，诉讼是争议解决的一种方式。法律规定诉讼的具体条件有：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确

2023-03-29

127人看过
欠款
一般施工合同签订几份

针对施工合同一般几份的规定，施工合同一共需要6份，一般不需要区分正副本（如果一定要分的话，正本只要两份，建设方与施工方各执一份，其他的均为副本）。需要存档的单位有建设方、施工方、监理、档案管、税务（开发票时提供）、建设主管部门（施工报备）。当建设工程合同内容不一致时，以正本为准。如果没有分正副本的话，应参照招标文件、合同通用条款、专用条款、以及相关的补充协议进行协商。如协商不成，可向法院起诉，由法院判决。一、建设工程施工合同效力的认定是怎样的关于建设工程施工合同的效力主要审查以下几类：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级承揽建设工程的合同无效。（二）没有资质得实际施工人使用有资质的建筑施工企业名义承揽工程的合同无效。在这里要特别注意区分挂靠关系与建筑企业的内部承包关系。如两者之间有产权联系、有统一的财务管理、有严格而规范的人事任免和调动或聘用手续就可以认定为内部承包关系，而不

2023-03-02

449人看过
工程施工监理
如何签订一份合法、有效的建筑工程施工监理合同？

签订建筑工程施工监理合同的具体方式包括以下几点：首先，仔细阅读合同文本，确保熟悉相关法律法规；其次，严格审查合同双方的法律资质和履约信用；接着，仔细审查合同中关于工期、质量和造价等方面的约定；此外，对工程进度的拨款和竣工结算程序进行详细规定；明确监理工程师和双方管理人员的职责和权限；此外，还需要明确不可抗力事件的量化以及运用担保条件降低风险系数。签订建筑工程施工监理合同的具体方式包括以下几点：1.仔细阅读合同文本，确保熟悉相关法律法规；2.严格审查合同双方的法律资质和履约信用；3.仔细审查合同中关于工期、质量和造价等方面的约定；4.对工程进度的拨款和竣工结算程序进行详细规定；5.明确监理工程师和双方管理人员的职责和权限。7、量化不可抗力；8、运用担保条件，降低风险系数。如何确保建筑工程施工监理合同的有效性？建筑工程施工监理合同是确保建筑工程按照规范和标准进行施工的重要手段之一。为了确保该

2023-08-31

144人看过

签订劳动合同
如何制定签订劳动合同实施方案？

劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系应当订立劳动合同。订立和变更劳动合同，应遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同应当具备以下必备条款：（1）劳动合同期限。即劳动合同的有效时间。（2）工作内容。即劳动者在劳动合同有效期内所从事的工作岗位（工种），以及工作应达到的数量、质量指标或者应当完成的任务。（3）劳动保护和劳动条件。即为了保障劳动者在劳动过程中的安全、卫生及其他劳动条件，用人单位根据国家有关法律、法规而采取的各项保护措施。（4）劳动报酬。即在劳动者提供了正常劳动的情况下，用人单位应当支付的工资。（5）劳动纪律。即劳动者在劳动过程中必须遵守的工作秩序和规则。（6）劳动合同终止的条件。即除了期限以外其他由当事人约定的特定法律事实，这些事实一出现，双方当事人间的权利义务关系终止。（7）违反劳动合同的责任。即当事人不履行劳

2023-04-13

218人看过
保全
未签订施工合同施工属于什么行为

如果有施工许可证，进行施工并没有违反法律规定，但是没有与甲方签订合同就施工，则施工方的合法权益难以保证。一、施工合同的基本内容有哪些（一）工程范围。（二）建设工期。（三）中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。（四）工程质量。（五）工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预

2023-02-23

447人看过
社会保险
劳动合同签订时工种该如何签

劳动合同里的职务和工种是一般是由企业行政人事部门负责填写，具体从事什么工作，就填什么工种，至于职务，一般不直接填写，除非是主要管理岗位。1.员工职业是具有一定特征的社会工作类别，它是一种或一组特定工作的统称。我们以往经常使用“工种”“岗位”等概念，实质上就是将职业按不同需要或要求进行的具体划分。一般，一个职业包括一个或几个工种，一个工种又包括一个或几个岗位。因此，职业与工种、岗位之间是一个包含和被包含的关系。2.工种是根据劳动管理的需要，按照生产劳动的性质、工艺技术的特征、或者服务活动的特点而划分的工作种类。目前大多数工种是以企业的专业分工和劳动组织的基本状况为依据，从企业生产技术和劳动管理的普遍水平出发，为适应合理组织劳动分工的需要，根据工作岗位的稳定程度和工作量的饱满程度，结合技术发展和劳动组织改善等方面的因素进行划分的。根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)第十六条第一款

2023-06-13

230人看过
要约
怎样签订项目施工合同书

一、怎样签订项目施工合同书1、签约准备阶段签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。2、签约协商阶段协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过程在民法典上称为要约和承诺。3、合同条款确定阶段建筑施工合同是法定书面合同，必须注意运用妥善的词句将协商座谈过程中的条款用书面形式确定下来。二、建设工程合同签订的方式有哪些建设工程合同签订的方式有两种：一是协商方式即由双方当事人通过协商签订建设合同，二是通过招标投标的方式。招标投标是国际经济交往和国际贸易中普遍采用的一种交易方式，近年来在我国国内经济交往中尤其是在各种工程建筑项目中逐渐采用，这主要是因为它具有科学性、效益性、公平性和安全性等优点，它是商品经济高度发达的产物，是市场经济的一种竞争机制。三、签订工程合同注意事项有什么1、对方如是法人和其他社会组织，应加盖其单位

2023-05-03

261人看过

不可抗力
签订的施工合同怎样废除

一、签订的施工合同怎样废除解除工程施工合同：（一）合同的协商解除。施工合同经当事人协商一致，可以解除；（二）发生不可抗力时合同的解除。因为不可抗力或者非合同当事人的原因，致使合同无法履行，合同双方可以解除合同；（三）当事人违约时合同的解除。一方主张解除合同的，应向对方发出解除合同的书面通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。【法律依据】《民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致，可以解除合同。二、施工合同无效情形（一）承包人未取得建筑施工单位资质或者超越资质等级的；承发包人签约时不具备资质签订合同无效。建筑法第13条规定：按建筑企业的注册资本、专业技术人员技术装备和已完成的工程业绩划分为不同的资质等级，在取得相应资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建筑活动。第26条规定：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。（二）没有资质或没有相应资

2023-05-03

382人看过
投标书
签订施工合同需要资质吗

一、签订施工合同需要资质吗建设工程需要签订建筑施工合同，合同双方都需要提供相应的资质证书，比如甲方（发包方）需要提供企业资质证书、项目批准文件、规划许可证、项目许可证、土地使用许可证、开工许可证等等，因此签订施工合同是需要资质。二、签订建筑施工合同需要具备哪些资质1、承包人应注意审查发包人资质，对发包方主要应了解两方面内容：（1）主体资格，即建设相关手续是否齐全；（2）发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格;（3）履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等；1、发包人应注意审查承包人资质。（1）承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体;（2）承包人应具有承包建设工程的资质。三、施工合同文件是怎么组成的从施工合同文件的角度来说，有很多协议或是相关的文件，施工合同文件由什么组成？对于施工合同文

2023-05-03

60人看过