建筑工程价款结算主要内容有哪些？-法师兄

建筑工程价款结算主要内容有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-03 22:35:22 318 人看过

一、建筑工程价款结算主要内容有哪些

预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;工程进度款的支付方式、数额及时限;施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式;发生工程价款纠纷的解决方法;约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;工程质量保证金的数额、预扣方式及时限;安全措施和意外伤害保险费用;工期及工期提前或延后的奖惩办法;与履行合同、支付价款相关的担保事项。

二、审核结算中的注意事项

(1)工程量的审核建筑安装工程造价是随着工程量的增加而增加，根据设计图纸、定额及工程量计算规则，专业设备材料表、建筑物、构筑物和总图运输一览表，对已算出的工程量计算表进行审查，主要是审查工程量是否有漏算、重算和错算，审查要抓住重点详细计算和核对，其它分项工程可作一般性审查，审查时要注意计算工程量的数据来源和计算方法。

(2)审核竣工结算一定要细心发现问题。审核施工单位所报的竣工结算时，一定要细心，注意是否有漏掉的项目，注意是否有该扣除的而没有扣除的情况。

(3)注意新增项目的计算有些变更表面看起来是新增的项目，实际上在投标文件中已经包含，这样的项目应不予计量。

三、相关法律依据

《建设工程价款结算暂行办法》第十三条(二)工程量计算：

1、承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

2、发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。

3、对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

法律综合知识
建筑工程必备证件有哪些内容

一、建筑工程必备证件有哪些内容1．有经批准的建设工程立项文件；2．有建设工程勘察或者设计所需要的基础资料；3．有设计要求说明书；4．法律、法规、规章规定的其他条件。二、建筑工程索赔的程序有哪些1．索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2．发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3．监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，给予答复。4．监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5．当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。三、建筑工程纠纷处理的基本形式有什么特点1．和解，是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种

2023-11-15

230人看过
合同条款
建筑工程主体验收会验收哪些内容呢？

1、首先会对建筑物的每一个部位进行标高，再对混凝土的回弹值进行检验。2、同时还会验收建筑物的墙面处理，所以在建筑的时候要注意这方面的细节。3、当验收组验收合格以后，就会提交相关的验收报告。一、弱电施工验收步骤1、施工图的验收：图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格，填写图纸质量评审表，确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。2、进场材料单证齐备，经质检员认可并向监理填写材料报验单，获得批准方可使用；3、分项工程：经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准，方可进行下一道工序。4、隐蔽工程：经多方检验合格，向监理填写隐蔽工程报验表，合格后才可隐蔽。5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全，方可接入设备。6、设备到货外观完好无损，三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备，填写开箱报验表获批，并条件成熟方可安装。7

2023-06-28

280人看过
合同条款
建筑工程竣工验收程序及内容有哪些

一、建筑工程竣工验收程序：1、申请报告：当工程具备验收条件时，承包人即可向监理人报送竣工申请报告。2、验收：监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。3、单位工程验收：发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。4、施工期运行：指合同工程尚未全部竣工，其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的，经发包人约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。5、试运行。6、竣工清场：除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止，竣工清场费用由承包人承担。二、建筑工程竣工验收内容：1、规划部门认可文件，通常要

2023-05-01

68人看过
债权人
建筑工程合同的主要内容，建筑工程合同的担保方式？

一、建筑工程合同的主要内容建筑工程合同的主要内容有：1.工程名称、地点、范围和内容；2.工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3.工程质量保修期及保修条件；4.工程造价；5.工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；6.设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；7.材料的供应及材料进场期限；8.工程变更；9.违约、索赔和争议；10.当事人约定的其他事项。二、建筑工程合同的担保方式有哪些建筑工程合同的担保方式有，一般担保和连带担保。一般担保是指债务人不能履行债务时，才由担保人担责，而连带担保是指，债权人可以请求债务人履行，也可以请求担保人在其担保范围内担责。担保方式还可分为违约金、质保金等类型。《民法典》第六百八十一条保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。三、建

2023-06-25

475人看过

法律综合知识
建筑工程民法典全文有哪些内容

《中华人民共和国民法典》第十八章建设工程合同第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条【建设工程合同的形式】建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条【建设工程招投标活动的原则】建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承

2023-02-13

433人看过
勘察设计
建筑工程法规案例的内容有哪些

案情陈述：某化工厂在同一厂区建设第二厂房时未做勘察，便将4年前为第一个厂房做的勘察设计成果给设计院作为设计依据，让其设计新厂房。设计院开始并未同意，但在该厂一再坚持下妥协，同意使用旧勘查成果。厂房使用一年多发现墙体多处开裂，该化工厂起诉设计院，要求施工单位承担工程质量责任。文中所涉当事人包括某化工厂，设计院和施工单位，其中某化工厂与设计院、施工单位分别为民事合同关系。案例具体分析：1、设计院有无过错，应不应该承担工程设计质量责任？根据《建设工程勘察设计合同条例》第八条“一般建设工程(特殊专业工程除外)勘察设计合同承包方的责任：(1)设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等到提出勘察技术要求和进行设计，并按合规定的进度和质量提交设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(2)设计单位对承担设计任务的建设项目应配合施

2023-04-13

326人看过
预付款
建筑施工索赔的主要内容

建筑工程需要注意的一个问题是工程款拖欠的问题怎样解决，那么一般在建筑施工索赔的内容是工程设计变更、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款等等。1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供三通一平的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。《工程结算办法》

2023-04-23

151人看过
建筑物区分所有权
建筑物区分所有权的主要内容有哪些

一、建筑物区分所有权的主要内容有哪些根据《民法典》规定，业主的建筑物区分所有权，包括了三个方面的基本内容：（一）是对专有部分的所有权。即业主对建筑物内属于自己所有的住宅、经营性用房等专有部门可以直接占有、使用，实现居住或者经营的目的;也可以依法出租、出借，获取收益和增进与他人感情;还可以用来抵押贷款或出售给他人。（二）是对建筑区划内的共有部分享有共有权。即每个业主在法律对所有权未作特殊规定的情形下，对专有部分以外的走廊、楼梯、过道、电梯、外墙面、水箱、水电气管线等共有部分，对小区内道路、绿地、公用设施、物业管理用房以及其他公共场所等共有部分享有占有、使用、收益、处分的权利;对建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库有优先购买的权利。（三）是对共有部分享有共同管理的权利，即有权对共用部位与公共设备设施的使用、收益、维护等事项通过参加和组织业主大会进行管理。业主的建筑物区分所有权三个方面的内容

2023-05-06

485人看过

法律综合知识
福建省建筑工程预算定额修改了哪些内容？

《福建省建筑工程预算定额》总说明第十条后增加层高在2．2米（含2．2米）以上计算层数，不足2．2米不计算层数，顶层与坡屋面之间的架空层不计算层数。一、土石方工程说明增加第十六条定额中的‘主墙’是指结构厚度在120mm以上（不含120mm）的各类墙体。二、工程量计算规则第二条第7点取消。三、工程量计算规则增加第九条基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底面标高至交付施工场地标高确定，无交付施工场地标高时，应按自然地面标高确定；管沟有设计基础时，平均深度以沟垫层底面标高至交付施工场地标高计算，管沟无设计基础时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。四、桩基础工程1、说明第八条取消。2、说明增加第十九条泥浆护壁钻孔灌注混凝土桩采用泵送商品混凝土时，每立方米混凝土定额消耗量扣除人工1．374工日，水0．85m3，混凝土搅拌机0．075台班，钻孔机0．0136台班，定额中混凝土消

2024-01-17

84人看过
法律综合知识
建筑防水工程定额价格多少，包括哪些内容

一、建筑防水工程定额价格（一）水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。（二）楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算，扣除0．3m2以上孔－洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙所占面积；地面与墙面连接部分，墙面有防水时，卷起部分不再计算，墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内，图纸未标注时，卷起高度按250mm计算；地下室底板下凸出部分，按展开面积并入平面工程量内。（三）墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算，柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内；扣除0．3m2以上孔－洞所占的面积。（四）屋面防水按图示尺寸以平方米计算，扣除0．3m2以上孔－洞所占面积；女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分，按图示面积并入屋面工程量内，图纸未标注时，卷起高度按250mm计算。（五）防水布按设计图示尺寸以平方米计算。（六）豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以

2023-12-12

287人看过
合同无效
建筑施工合同无效，工程价款如何结算

一、建设工程质量合格，按照合同价格确定工程款二、建设工程质量不合格又不能修复的工程当事人请求支付工程款的，法院不予支持。一、拖欠工程款起诉流程是怎样的拖欠工程款可以起诉。拖欠工程款起诉流程如下：1、搜集跟涉案工程有关的全部证据材料，鉴于建设工程施工合同周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因，所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉；2、证据资料准备充分后，确定诉讼方案，包括被告的选择和诉讼请求的确定问题，在被告的选择问题上，可以选择合同相对方以及违法分包或非法转包的发包人、提供担保的当事人作为共同被告，诉讼请求可能包括请求依法解除合同，支付工程款，违约金，逾期付款利息，停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失以及诉讼或保全费用等，根据具体案件情况进行确定；3、确定管

2023-06-28

227人看过
仲裁机构
建筑工程价款结算有几种方式可供选择？

1、分段结算。这是指对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算，其那个工程价款可以在每月预支。2、竣工后一次结算。对于规模较小的项目，可实行工程价款每月预支，那么竣工后－－次结算的方式。3、按月结算。4、结算双方约定的其他的这个结算方式。建筑工程价款结算纠纷是怎么处理1、工程价款结算应该按照合同约定进行办理。合同未作约定或者约定不明的，应该依照相关规定与文件协商处理。当事人对合同造价有争议无法协商解决的，可以通过向人民法院提起诉讼或者申请仲裁2、《建设工程价款结算暂行办法》第十一条工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（1）国家有关法律、法规和规章制度；（2）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；（3）建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签

2023-07-03

78人看过

仲裁机构
建筑工程价款结算纠纷是怎么处理

1、工程价款结算应该按照合同约定进行办理。合同未作约定或者约定不明的，应该依照相关规定与文件协商处理。当事人对合同造价有争议无法协商解决的，可以通过向人民法院提起诉讼或者申请仲裁。2、法律依据：《建设工程价款结算暂行办法》第十一条，工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（一）国家有关法律、法规和规章制度；（二）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；（三）建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件；（四）其他可依据的材料。第二十条，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（一）双方协商确定；（二）按合同条款约定的办法提请调解；（三）向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。一、合同条款中应当对涉及工程价款结算的哪些事项进行约定发

2023-03-21

406人看过
工程结算
工程结算及竣工决算有哪些内容

工程结算及竣工决算有哪些内容？工程结算的依据，应按合同约定办理，合同未作约定，承包双方依照相关规定协商处理。而工程结算的内容和方式，可以按月结算与支付，分段结算与支付等等。工程结算是施工单位编制的确定工程实际造价的技术经济文件；竣工决算是工程竣工之后，由建设单位编制的用来综合反映竣工建设项目或单项工程的建设成果和财务情况的总结性文件。工程结算时竣工决算的基础资料之一。一、工程结算(一)工程结算的依据工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，承发包双方应依照下列规定与文件协商处理：(1)国家有关法律、法规和规章制度；(2)国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；(3)建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件；(4)其他可依据的材料。(二)工程结算的内容和方式1、工程进度款结算方式。(

2023-06-07

51人看过