监理人员工期顺延签证的效力如何认定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 15:34:44 438 人看过

一、监理人员工期顺延签证的效力如何认定?

监理人员工期顺延签证的效力认定,应根据监理职责及发包人(即业主)与监理人员所签订合同进行综合判断。

从监理人的法律地位角度分析,其是根据建设单位的授权和指示,负责对工程实施进行监督、检查和管理,以维护建设单位的利益,权限是由委托人授权产生的,该代理人资格不是监理人所具有的行为能力,而是委托人赋予的行为自由。

一般而言,监理人无权对工程量和工程价款作出认定。在实务中,施工合同常常约定监理人对正常工程量、设计变更所导致的工程变量、工程价款变更有权初审,而决策权则由发包人驻工地代表或者发包人行使。

因此,监理人对工期顺延所作的签证是否有效,关键在于发包人(业主)与监理人以及施工人之间的约定。

二、办理工程签证的程序是怎样的呢?它的适用范围又是什么?

(一)办理工程签证的程序

1.工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交工程经济签证核定单及设计变更通知单或设计修改图或设计变更技术洽商记录。工程经济签核定单及上述书面依据的格式见附件。

2.项目监理部收到工程经济签证核定单后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查,然后提交工程部复核。

3.工程部经理和相关的专业工程师对经监理核查认可的工程经济签证核定单和本办法规定的书面依据内容进行复核,并签署意见。

4.经管部对该项工程经济签证核定单的书面依据及单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际水平进行审查。签署意见后提交总经理批准。经批准的工程经济签证核定单由经管部留存、登记后经工程部发还承包人。

(二)工程签证的适用范围

工程签证是按照施工发承包合同约定,由发承包双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程签证的适用范围:

1.承包人依据业主工作联系单的要求,从事合同范围之外的临时性工作;

2.承包人根据设计院(或总工室)出具的设计变更通知单或设计修改图而变更的施工工作,如相关部门在发出设计变更通知单或设计修改图前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证;

3.承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的设计变更技术洽商记录而变更的施工工作。

如上述范围中在合同中已有明确规定的事项,以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月18日 10:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多签证相关文章
  • 顺延工期签证单怎么写
    一、顺延工期签证单怎么写(1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;(2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;(3)顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。二、工期顺延哪些情况下才算合法1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其
    2023-06-06
    84人看过
  • 如何顺利申请员工工伤认定
    一、如何顺利申请员工工伤认定顺利申请员工工伤认定的流程如下:1.申请。单位自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,提出工伤认定申请。2.审核。劳动保障行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。3.劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其直系亲属和该职工所在单位。二、工伤认定的相关规定工伤认定的相关规定如下:1.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;2.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;3.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;4.患职业病的;5.因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;6.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事
    2023-07-24
    476人看过
  • 工期顺延应该怎样认定
    法律综合知识
    在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知
    2024-01-17
    145人看过
  • 工期顺延的认定依据是什么
    一、工期顺延的认定依据是什么工期顺延的认定依据是:1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6.不可抗力;7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。二、工期延迟有哪些风险工期延迟的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建
    2023-06-01
    283人看过
  • 延期交房签顺延协议是否具有法律效力
    关于交房宽展期限的效力问题,该项规定可被视为商品房买卖合同或其补充协议中的免除责任条款,具体来说,它属于格式合同或者格式条款范畴内的免除责任条款。然而,设置免责条款需要满足特定条件,即必须"以合理的形式提示对方加以关注"并"依照对方的请求,详细解释此条款"。倘若开发商无法提供充分的证据证明其已经履行上述两项义务,则根据相关法律法规的规定,此类条款应被宣告无效。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。
    2024-07-25
    61人看过
  • 证人证言的效力认定民法典如何规定的
    一、证人证言的效力认定民法典如何规定的证人证言应当是证人耳闻目睹的与案件有联系的客观情况,即引起民事法律关系发生、变更或者消灭的事实以及发生争议的事实。对于证人提供的证言只要其能将这些事实陈述清楚即可,并不要求证人对这些事实作主观上的评价。因此,证人陈述与案件无关的事实,不应作为证言的内容;证人的分析认识或者法律评价也不能作为证据。证人证言应是自己亲自所见所闻,如果是别人看到或听到转告的所谓传闻证言,也不能作为证人证言的内容。人民法院在分析证人证言时,还必须查明证人的身份以及他和当事人之间的关系。然后,再仔细地从证人的主观及客观因素两方面来分析研究。对证人的主观因素方面,应考虑他的文化水平,对事物的理解程度,以及他的认识能力和表达能力等。在其客观因素方面,则应考虑证人当时所处的客观环境,如光线明暗、距离远近、室内或室外、嘈杂还是安静等等。对证人证言分析判断时,应综合案件的全部情况及其他证据
    2023-06-17
    198人看过
  • 证人不出庭作证的证言效力如何认定?
    证人不出庭作证的证言效力需要联系客观实际来进行一个准确的认定,当然对于证人的主观因素方面的话,也需要给予一定的考虑,比如说他的文化水平,对事物的具体的理解程度和表达的能力等等,法院会进行适当采取。证人证言应当是证人耳闻目睹的与案件有联系的客观情况,即引起民事法律关系发生、变更或者消灭的事实以及发生争议的事实。对于证人提供的证言只要其能将这些事实陈述清楚即可,并不要求证人对这些事实作主观上的评价。因此,证人陈述与案件无关的事实,不应作为证言的内容;证人的分析认识或者法律评价也不能作为证据。证人证言应是自己亲自所见所闻,如果是别人看到或听到转告的所谓传闻证言,也不能作为证人证言的内容。人民法院在分析证人证言时,还必须查明证人的身份以及他和当事人之间的关系。然后,再仔细地从证人的主观及客观因素两方面来分析研究。对证人的主观因素方面,应考虑他的文化水平,对事物的理解程度,以及他的认识能力和表达能力
    2023-02-25
    474人看过
  • 建筑工程工期顺延如何办
    工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。工程质量鉴定对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期
    2024-01-16
    278人看过
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 工期顺延要怎么确认
    法律综合知识
    承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。《建设工程司法解释二》第6条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
    2024-04-26
    303人看过
  • 如何认定电子证据的效力
    与传统银行业务中线下签署的纸质合同相比,电子数据证据具有容易丢失、篡改或者伪造等特点。因此,在互联网金融领域,没有采取特别措施保存的电子证据,其可信性容易受到质疑,只有保存可信电子证据,使电子合同单证与纸质合同单证拥有同等法律效力,能够证明交易事实的存在,才能保障网上业务顺利开展。目前相关立法滞后于互联网金融的发展,现行法律法规对于电子证据的审查认定、举证责任的分配等事宜尚无有针对性的全面规定。《电子签名法》中仅对审查数据电文作为证据的真实性应考虑的因素做了概括性的规定。由于缺少国家层面的全面性规则,因此,各地法院对电子数据证据的采信和证明力判断呈现差异。上海市高级人民法院为统一辖内法院审判标准,曾发布《关于数据电文证据若干问题的解答》,在地方法院中具有代表性。上述解答中关于网上证据认定的观点整理如下:网页证据的组织举证。将网页作为证据出示时,举证方应提供网址、时间,并将网页当庭演示,指明
    2023-06-09
    262人看过
  •  资质延期:如何顺利办理?
    建筑业企业资质证书在有效期届满时,企业需在3个月前向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应在有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的,视为准予延续。建筑业企业资质证书在有效期届满时,如果企业仍要继续从事建筑施工活动,则必须在资质证书有效期届满3个月前向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的,视为准予延续。 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 延 期 申 请 流 程 是 怎 样 的 ?根据《建筑业企业资质管理办法》的规定,建筑业企业资质证书的有效期为5年,企业需要在资质证书有效期届满30日前,向原资质许可机关申请办理延期手续。具体流程如下:1. 在资质证书有效期届满30日前,企业应按照规定向原资质许可机关申请办理延期手续。2. 资质许可机关审核同意后,颁发资质证书。3. 企业应按照资质证书载明的等
    2023-09-01
    261人看过
  • 债务延期抵押担保是否有效,如何认定担保的效力?
    《民法典》第三百九十四条(2021年1月1日生效)为担保债务的履行,债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权,经当事人同意,可以转入最高额抵押担保的债权范围。担保合同效力的认定主要是从主合同是否成立有效、担保合同的主体、客体和内容是否合法妥当等几信方面予以考察。首先,担保合同是从合同,即依附于主合同的存在而存在。当主合同无效时,担保合同作为主合同的从合同自然也无效。若当事人在担保合同中另有约定(比如约定为不得撤销的担保),则按当事人约定的内容来处理。其次,担保合同的主体不合格导致担保合同无效。如无行为能力人或限制行为能力人独自担保合同应认定为无效;国家禁止为保证人的单位,如未经国务院批准的国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益事业
    2023-03-08
    325人看过
  • 建工企业如何申请工期顺延
    2022年建工企业如何申请工期延期呢2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
    2023-06-12
    291人看过
换一批
#证件办理
北京
律师推荐
    展开
    #签证
    词条

    签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>

    #签证
    相关咨询
    • 工程监理人员在签证文件上签字确认的效力怎么认定
      河南在线咨询 2022-06-23
      1、工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力。 2、涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。 风险提示:施工企业在招投标前,为控制垫资,防范风险,必须采取的主要措施是: (1)认真做好业主的资信调查工作,可以通过银行了解建设单位资金到位程度、业主偿债义务的信誉、偿债的能力
    • 当事人工作人员确认的效力如何认定?
      安徽在线咨询 2022-10-23
      当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。
    • 如何确认监理确认签证的有效性
      山西在线咨询 2021-11-30
      工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期、工程质量等事实的,原则上对发包人有约束力,涉及工程价款协商变更等经济决策的,原则上对发包人没有约束力,但施工合同对监理人员授权另有约定的除外。
    • 工期内如何确认工期顺延
      陕西在线咨询 2021-11-30
      发包人主张承包人工期违约,承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期,应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的,不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格,因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是,合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行,否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付
    • 工程监理人员签证确认的问题
      广东在线咨询 2022-06-23
      工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。