工期索赔报告范本-法师兄

工期索赔报告范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 20:42:12 499 人看过

一、索赔成立理由

1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1、人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4、利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5、措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

仲裁员
索赔报告的基本格式是什么

索赔报告的基本格式律师答复：索赔是指承包人在工程建设中，因非承包人的过错向发包人索赔，并承担合同以外的义务或损失的行为。索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件。是承包人对索赔事件的明确表述，是双方协商索赔、调解、仲裁、裁决的重要文件。索赔报告应当合理、逻辑、结构严谨，有证据说明索赔事件。同时，应根据法律和合同规定，对索赔报告要求的结果进行指导，使工程师和业主对事件有正确的认识，并说服调解员、仲裁员或法官。索赔报告应分为两种不同的报告：工期索赔和成本索赔。拒绝一项索赔不应影响另一项索赔，同时也不应得到雇主的批准。索赔报告要全面、全面，提出重点，结构严谨，层次分明；语言要流利、准确、简洁，力求以理服人。由于索赔计算方法不同，索赔报告的格式也不同。现在索赔报告的编写方式是分别计算每种类型的索赔事件。一、索赔事件概述：首先是对事件的总体描述，包括事件发生的时间、地点、原因、事件背景、合同背景、

2023-05-07

84人看过
工程施工合同
建筑工程工期索赔报告的规定有哪些？

该段内容讲述了建筑工程工期索赔报告的要求。索赔事件发生后的28天内，施工单位需向工程师提交索赔意向通知，并在发出通知后的28天内提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料。工程师收到施工单位的索赔报告后，应在28天内给予答复或要求施工单位提供进一步的索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的要求如下：1.在索赔事件发生后的28天内，向工程师提交索赔意向通知；2.在发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料；3.工程师在收到施工单位提交的索赔报告及相关资料后，应在28天内给予答复，或要求施工单位进一步提供索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的提交要求是什么？根据《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工期索赔的申请应提交至监理单位，并按合同约定的格式填写《工期索赔报告》。如果承包人未在规定期限内提交工期索赔报告

2023-09-06

64人看过
加班
员工加班费申请报告范本

尊敬的公司领导：为使国庆节期间两小区的安全和卫生得到保障，安全管理部及清洁部部分员工需安排在国庆节期间加班，而近期安全管理部缺编人员及清洁部有偿清洁较多，并且考虑到11-12月份将进行收楼工作，故安全管理部及清洁部部分员工10月份内不能进行全面排休。为体现公司人性化的管理，现根据《广东省工资支付条例》第二十条规定：用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应支付不低于劳动者本人日或者小时正常工作时间工资的百分之三百的工资报酬。因此，申请对国庆节期间加班的安管员、收费员及清洁工给予三倍工资报酬，即上一天班支付三天工资，但必须符合以下条件：1、安管员、收费员：必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。具体按国庆期间实际上班时间计算。2、清洁工：必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。除符合以上条件外，每人最多只能安排一天的国庆假期加班。10月份假期未能休息完的，可在1

2023-06-04

373人看过
工程监理
竣工报告范本有哪些内容

一、竣工报告范本有哪些内容工程竣工报告内容有工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位（子单位）工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。二、竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材1、工程建设概况：包括建设项目工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。2、设计：包括设计概况（设计单位及其分工、设计指导思想等）、设计进度、设计特点、采用的新工艺、新技术、设计效益分析、对设计的评价。3、劳动生产安全卫生：包括劳动生产安全卫生的概况、劳动生产安全卫生组织及其规章制度的建立等。4、消防：包括消防设施的概况、消防组织及其规章制度的建立等。5、节能降耗：包括节能降耗设施及采取的措施的概况、节能降耗规章制度的建立等。6、投资执行情况：包括概预算执行情况、竣工决算、经济效益分析和评价

2023-04-12

367人看过

法律综合知识
工作不如意辞职报告范本

第一篇：工作不如意辞职报告工作不如意辞职报告尊敬的公司领导：您好！来到公司已经有两年多了，对公司的人和事物都产生了很深的感情，可是最近由于一些事请的发生，我决定离开公司了。也许领导对我的辞职不会很感到意外，也可能你们也会意识到现在发生的一切，我决定辞职了。在递交这份辞呈时，我的心情十分沉重。现在公司的发展需要大家竭尽全力，由于我状态不佳，和一些个人原因的影响，无法为公司做出相应的贡献，自已心里也不能承受现在这样坐在公司却无所作为，因此请求允许离开。当前公司正处于快速发展的阶段，同事都是斗志昂扬，壮志满怀，而我在这时候却因个人原因无法为公司分忧，实在是深感歉意。我希望公司领导在百忙之中抽出时间商量一下工作交接问题。本人在2018年6月5日离职，希望能得到公司领导的准许！感谢诸位在我在公司期间给予我的信任和支持，并祝所有同事和朋友们在工作和活动中取得更大的成绩和收益！离开生活了两年的公司是需要

2023-12-04

91人看过
女职工
索赔申请书（范本）

索赔申请书(范本)________________：本人就职于________________________，于××××年××月××日购买了重大疾病、女工安康互助保障。投保重大疾病________份，女职工安康________份，保障书号码为________________________________。××××年××月××日经________________________医院确诊初次患，现特提交有关证明资料，申请领取保障金。申请人：________________________身份证号：________________________××××年××月××日注意：本申请书需一式叁份

2023-04-23

234人看过
法律综合知识
建筑工程停工索赔报告申请

一、建筑工程停工索赔报告申请什邡市农业局：四川国正建设管理有限公司：我司承建的什邡市农业局食用菌主业恢复工程，工程开工以来，出现了一系列影响施工进度的问题，其主要有：一、为迎接5．12地震纪念，政府口头通知2011年4月18日至2011年5月15日停止一切砂、石运输，工程车辆（挖掘机、推土机）禁止在公路行驶。导致我司半停工15天，全停工13天（见附件1）；二、我司将择菇棚基础按设计深度开挖完毕，经监理单位现场勘察未达到持力层，需继续开挖。我司于2011年5月4日开始多次请示贵局，在2011年6月1日才得到继续开挖的答复（见附见2）；三、择菇棚、菌袋制作车间的外围结构取消，其电器部分如何安装。我司于2011年4月2日开始多次请示贵局，在2011年5月30日才得到确实的做法（见附件3）；四、施工场地内的蔬菜大棚拆除及青苗赔偿问题从开工至今都未妥善解决，我司曾多次口头、书面请求解决都未果，201

2021-09-30

435人看过
货币
施工索赔报告的内容是什么，如何索赔

建设工程索赔报告的内容是什么，如何索赔？建设工程索赔报告的具体内容根据索赔事件的性质和特点有所不同。但是，就报告的内容和文本结构而言，一份完整的索赔报告应包括四个部分：概述、依据、计算和证据。（1）本部分主要参考了相关政策法规、项目合同文件，明确了索赔权，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；处理索赔的过程；索赔的合同依据；所附证据。其次，根据该部分内容，本部分主要参考了相关政策法规，并对工程合同文件中的索赔权利进行了明确，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，该部分一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；已提交索赔意向书的情况；索赔的处理过程；索赔的合同依据；所附证据。（3）计算部分计算部分可以决定应获得多少索赔金额和工期索赔。它是通过具体的计算方法和计算过程来说明一个人应享有的经济补偿或延期的数额。

2023-05-02

131人看过

业主
工程款申请报告是怎样的，申请报告范本

一、工程款申请报告是怎样的，申请报告范本ｘｘ建筑工务局：由我单位施工的＿＿＿＿工程从＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月正式开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完工，＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）＿＿＿＿万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款＿＿＿＿万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）＿＿＿＿万元。附件：结算单（或审计报告）施工单位：（盖公章）＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日二、工程款与施工费的区别有哪些1、表示范围不同。施工费一般指工程建设用款，一般应包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费；以及间接费用（指企业各施工单位，如工程处、施工队、工区等为组织和管理施工生产活动所发生的支出）。工程款一般指整体工程用款，也就是签订合同的总款项。2、金额大小不同，施工费一般是单个项目费用，相对数目要小，而且包含在工程款中。工程款表示合同总价

2023-06-08

125人看过
法律综合知识
假期工辞职报告范文

第一篇：工艺员辞职报告工艺员辞职报告尊敬的李主任：您好！我是生产车间的xx，下面是我的辞职信。工作近四年来，我一直在公司生产车间从事工艺设计工作，发现自己在工作、生活中，所学知识还有很多欠缺，已经不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请辞去在xxx的一切职务，敬请批准。在xxx近四年的时间里，我有幸得到了单位历届领导及同事们的倾心指导及热情帮助。工作上，我学到了许多宝贵的科研经验和实践技能，对科研工作有了大致的了解。生活上，得到各级领导与同事们的关照与帮助；思想上，得到领导与同事们的指导与帮助，有了更成熟与深刻的人生观。这近四年多的工作经验将是我今后学习工作中的第一笔宝贵的财富。在这里，特别感谢yyy（xxx的上级单位）a主任、b主任、c主任在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。尤其感谢李主任在公司近二年来的关照、指导以及对我的信任

2023-12-01

486人看过
中国人民银行
工程索赔报告的组成包含

一、工程索赔报告的组成包含工程索赔报告的组成包含总论、根据、计算和证据四个部分。1.总论本部分主要是参照相关政策法规，该工程项目的合同文件，阐明自己具有的索赔权利。2.根据部分索赔事件的发生情况;已递交索赔意向书的情况;索赔事件的处理过程;索赔要求的合同根据;所附的证据资料。3.计算部分计算部分能够决定应得到多少索赔款额和工期索赔，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。4.证据部分证据部分包含了该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。二、工程索赔的步骤工程索赔的步骤如下：1.索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4.工程师在收到施工单

2023-04-25

228人看过
举证责任
公告送达评估报告范本

一、公告送达评估报告范本因无法直接向下列被征收房屋相关权利人(含公有房屋承租人，详见附表)送达评估报告，现向下列相关权利人公告送达青岛市**区黄台路**号片棚户区改造项目的《分户评估表》《装修补偿分户评估表》。请下列相关权利人自公告之日起60日内持该房屋权利的合法证明材料到青岛市**路**号院内平房房屋征收现场办公室(联系人：杨*，联系电话：1572625****)领取被征收房屋《分户评估表》《装修补偿分户评估表》，逾期视为送达。相关权利人对评估结果有异议的，应自送达生效之日起10日向原房地产价格评估机构提出书面复核评估申请;对复核结果有异议的，应当自收到复核结果之日起10日内向被征收房屋所在地评估专家委员会申请鉴定。青岛市**区房屋征收安置管理办公室2017年3月2日二、法律文书公告送达的条件根据《民事诉讼法》第九十二条前款之规定：“受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，

2023-04-13

280人看过

法律综合知识
合同到期后的辞职报告范本

第一篇：合同到期后辞职报告合同到期后辞职报告尊敬的公司领导：您好，我个人的上一份合同已经于12月份到期，在此，我怀着复杂的心情做出了一个艰难的决定，不准备再续签下一份合同。希望公司能允许我在两到三周内离职。我于xx年年从学校毕业就来到了公司，在此期间学到了很多的东西，也积累了一定的经验。在此，我对在公司得到的一切帮助和进步深表感激!转眼三年多过去了，我一直很喜欢公司的工作条件和工作氛围，也很珍惜同事之间的友谊。但是现在，由于我个人的一些原因，我不得不怀着复杂的心情下定决心，准备离开公司。可能一个新的环境能够让我在工作上更进一步，也或者我目前的学识水平不足以达到更高的平台，我需要再次到学校寻求深造。总之，以目前我手上的工作和公司的状况来看，现在离职，目前对我和公司来说，可能都是一个比较的好的机会。希望公司领导能都仔细考虑我的申请并同意。第二篇：合同到期后通用辞职报告尊敬的公司领导：您好，我个

2022-12-23

478人看过
辞职
试用期实习生辞职报告范本

首先感谢您对我的信任和支持，让我加入xxx这个团队，试用期辞职报告模板。进公司工作一个月了，从内心感觉，我完全不适合和胜任现在的工作，我辜负了您的希望，做了逃兵，在此说声：对不起。不管怎样，我还是想早点离开，对您对公司都是最好的选择。我刚上班的第一天晚上，是星期一的周会，从会上我就感觉到我的压力是挺大的。往后的几天，我每天都在仔细考虑问题，说句实在的，晚上睡觉都没有以前那么安稳。首先工作方面，我不但必须得从头开始，而且还要收拾以前的烂摊子，也就是补账，整理账目。用友erp7、8、9三个月的现金账我根据出纳的现金日记账已经补齐了。可是和以前几个月的账目衔接不起来，我一个一个查，结果是XX年末结转余额时，借贷不平。因XX年填制了几个月的凭证，期初余额已经改不了，所以XX年一年的账目都没办法理清，XX年也没办法结转准确余额。其次，公司的管理方面，xx公司是个家族式的管理模式，有时意见不统一，还真

2023-05-09

449人看过