原工程设计是否能因施工方便而改变-法师兄

原工程设计是否能因施工方便而改变

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:21:49 351 人看过

法律咨询：

承包人能否因施工方便而改变原工程设计？律师答复：

否

相关法律知识：

中华人民共和国建筑法第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。

项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和监理权限书面通知被监理施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务。

项目监理单位应当按照建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包人、建筑材料、建筑构件、设备的供货人之间不存在隶属关系和其他利益关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

退房
能否退房，因为开发商更改了原设计？

开发商更改设计可以退房。《商品房销售管理办法》规定，房地产开发企业应当按照批准的规划设计建设商品房。商品房销售后，房地产开发企业不得擅自改变规划设计。规划部门批准的规划变更，设计单位同意的设计变更，导致商品房结构类型、户型、空间尺寸、朝向的变化；以及合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能的情形，房地产开发企业应当自变更确立之日起10日内书面通知买受人。买受人有权在通知到达之日起15日内书面答复是否退房。买受人在通知到达之日起15日内未作出书面答复的，视为接受规划、设计变更和房价变更。房地产开发企业未在规定期限内通知买受人的，买受人有权退房；买受人退房的，由房地产开发企业承担违约责任。因此，开发商应提前书面通知购房者改变设计。未通知的，购房者有权退房。开发商逾期交房可以退房吗开发商延期交房可以退房，开发商在合同约定的交房日没有交房，买受人需要给开发商发房屋催交通知书，在三个月合法期限

2023-07-02

110人看过
法律综合知识
建设工程施工合同能否只依靠口头协议而成立

一、建设工程施工合同能否只依靠口头协议而成立不能以口头的方式订立建设工程施工合同，建设工程合同除双方当事人意思表示达成一致外，还应当采用书面形式明确双方的权利义务。建设工程合同为要式合同，工程建设具有极强的专业性且内容复杂，如果不采用书面的正式形式，极易为未来预留隐患。口头合同由于没有必要的凭证，一旦发生合同纠纷，往往举证困难，不易分清责任。而书面形式的合同由于对当事人之间约定的权利义务都有明确的文字记载，能够提示当事人适时地正确履行合同义务，当发生合同纠纷时，也便于分清责任，正确、及时地解决纠纷。建设工程合同一般具有合同标的额大，合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应当采用书面形式。二、哪些情况下建筑工程合同是无效的以下情况下建筑工程合同是无效的：1．承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；2．存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；3．建设工程必须进行招标而未招标或中标无

2023-09-05

249人看过
不可抗力
施工合同包死价能否改变

建筑工程“包死价”是现今很多业主喜欢用的计价方式，风险小收益大，但“包死价”并不是完全固定的价格，当发包人进行工程变更时，承包人可以要求其赔偿相应的损失。现实生活中，根据法律规定，发包人与承包人之间是可以约定“包死价”的。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。由此可见，所谓“包死价”实质就是固定价，固定价通常是不能变动的，即便承包人要求对已完成工程进行造价鉴定，法院也是不会支持的。一、变更合同价款的方法有哪些（一）变更合同价款的分类1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”；2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”；3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”；4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前

2023-03-15

93人看过
建筑工程安全
针对设计变更，施工方应该如何调整工程价款？

在施工过程中,若发生设计变更,则涉及工程价款的调整。承包人需在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。发包人审核同意后,才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。在施工过程中，若发生设计变更，则涉及工程价款的调整。在此情况下，承包人需要在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出申请。经过发包人的审核同意后，才能进行工程价款的调整。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，否则视为工程价款报告已被确认。1. 【设计变更】工程价款调整流程是怎样的？根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程变更应按照合同约定的程序进行。在工程变更前，承包人应按照合同约定提交工程变更方案，并提供有关资料，经发包人审核认可后，由发包人按照合同约定支付工程变更费用。工程变更实施后，承包人应按照变更后的

2023-08-19

363人看过

法律综合知识
建筑施工企业可不可以修改工程设计

一、建筑施工企业可不可以修改工程设计工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。《建筑法》第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。二、建设工程施工合同项下的债权可以转让吗债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但根据合同性质不得转让的、按照当事人约定不得转让的、依照法律规定不得转让的除外。法律、法规并不禁止建设工程施工合同项下的债权转让，只要建设工程施工合同的当事人没有约定合同项下的债权不得转让；债权人向第三人转让债权并通知债务人的，债权转让合法有效，债权人无需就债权转让事宜取得债务人同意。《民法典》第五百四十五条债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的

2024-01-20

234人看过
临时工
临时工是否会因为某些原因而缺勤？

不算旷工。临时工与正式工一样，同样享受公休日休息，如果公司安排加班而不加班，不算旷工，但违反公司规定，必须处罚。准工时就是五天八小时，但单位若提前有通知加班，如果不去，就是不服从单位合理安排，除不能扣除底薪和全勤外，其它工资均可以扣取，发工作绩效等等。旷工离职有什么影响吗旷工离职你可能上了该公司黑名单，以后都不能进该公司主要影响是对今后找工作的影响，如果用人单位在录用时经过了解，发现当事人曾经旷工离职，那么通常会拒绝再次录取。其次，由于旷工离职，没有办理相关离职手续，各人的社保、档案、信贷、按揭以及其他需要劳动合同或者解除劳动合同证明的方面，会出现各种各样的问题。《临时工管理办法》第八条企业招用临时工，应按照平等自愿、协商一致的原则，由企业与临时工本人签订劳动合同，并经当地劳动争议仲裁部门鉴证。鉴证按规定缴纳鉴证费。

2023-07-08

450人看过
非婚生子女
因甲方原因工地暂停施工或建设，需进行赔偿

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。工地死人甲方有责任吗一、工地死人甲方有责任吗1、工地死人被认定为工伤的，甲方有责任。甲方需要协助工人所在的用人单位进行工伤认定的调查核实工作，且该用人单位可以与甲方约定补偿该工亡工人的办法。2、法律依据：《中华人民共和国安全生产法》第九十三条生产经营单位的安全生产管理

2023-07-07

345人看过
合同内容
因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理

当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定：“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复的，视为认可竣工结算文件”，则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款，而不用再另外提供其他证据证明。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。律师补充：签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所

2023-05-06

156人看过

工程承包
施工便道费用是否可以计算

可以，但是很难。1、工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程;工程劳务分包人是取得工程中的劳务，提供劳动力。2、工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合。承包单位提供技术和管理，共同完成建设工程。一、劳务分包属于违法分包吗劳务分包不是违法分包，违法分包是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。二、总包收取分包安全保证金国家标准工程分包是指工程承包单位将所承包工程中的部分工程或劳务分包给其他工程承包单位完成的活动。分包向总包缴纳安全保证金的标准主要按双方约定，只要不

2023-06-27

87人看过
扶养
坐牢期限是否会因年龄而改变？

坐牢坐到75岁还要坐。相关法律规定中并没有规定服刑人员多大年纪就可以释放，除刑期届满的，还可以减刑假释，但都有法定条件。根据相关规定，对刑满释放人员，当地人民政府帮助其安置生活。刑满释放人员丧失劳动能力又无法定赡养人、扶养人和基本生活来源的，由当地人民政府予以救济。无期徒刑是终身监禁坐牢坐到死吗1、无期徒刑不等于终身监禁。2、无期徒刑可以减刑为有期徒刑的：（1）、判处死缓的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年；（2）、判处无期徒刑的犯罪分子，符合减刑条件，减为有期徒刑的，刑期不能少于十三年；（3）、对于贪污罪犯罪分子，判处死缓后，死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第七十八条《中华人民共和国监狱法》第三十七条对刑满释放人员，当地人民政府帮助其安

2023-07-03

215人看过
勘察设计
建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更有哪些原因

①为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更。②发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。③如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。④经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质

2023-06-15

104人看过
工程施工
不能按计划开始施工的原因分析

建筑工程开工需注意时限与手续。批准的建筑工程无法按期开工或中止施工,需及时向批准机关报告。若超过6个月未开工,需重新办理开工报告批准手续。恢复施工时,需向发证机关报告。申请领取施工许可证,需满足多个条件,如已办理工程用地批准手续、取得规划许可证、拆迁进度符合施工要求等。根据相关规定,如果批准的建筑工程无法按期开工或中止施工,就需要及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；若中止施工满一年的工程恢复施工时，建设单位需提前报发证机关核验施工许可证。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已办理的工程用地批准手续；已取得规划许可证；若需要拆迁时，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建筑工程所需资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。

2023-10-01

380人看过

产假
工资会因为流产假15天而改变吗？

流产假15天带薪，流产假应当满足以下条件：1、休假时要提供流产的医院证明；2、另外要提供符合计划生育要求的证明，证明在计划中怀孕了。只要符合国家计划生育政策，流产可以带薪休息15天，包括休息日；3、超生不能休流产假。根据法律规定，女职工怀孕不满4个月流产的，享受15天产假；怀孕4个月流产的，享受42天产假。产假期间工资发放不影响晋升。流产假15天后辞职会有工资吗流产假15天后辞职有工资。流产假15天不得扣工资，因为这是休的病假。病假，是指劳动者本人因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，企业应该根据劳动者本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予一定的医疗假期。国家统一规定流产产假是15天或者42天。女职工怀孕，在本单位的医疗机构或者指定的医疗机构检查和分娩时，其检查费、接生费、手术费、住院费和药费由所在单位负担，费用由原医疗经费渠道开支。《女职工劳动保护特别规定》第八条女职工产假期间的

2023-07-11

146人看过
业主
如果建设工程因发包人原因发生变更，承包人能否要求赔偿

在承包人的施工过程中，发包人可以根据实际情况变更工程，但工程变更不仅会增加工程造价，还会给承包人造成实际损失。发包人应根据实际情况支付相应费用，并赔偿相应损失。1。发包人在下列情况下变更工程计划的，应当根据勘察设计人实际消耗的工作量增加费用。（1）雇主更改计划并提供不准确的信息。（二）发包人逾期未提供勘察设计所需的工作条件，造成勘察设计返工、停工的。（3）业主修改设计。发包人变更工程，增加承包人（实际建造人）工作量的，根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律问题的解释》的规定，双方应当协商变更工程的费用。协商不成的，可在签订施工合同时向当地建设行政主管部门咨询，按行政主管部门发布的计价方式或标准结算工程价款。因发包人工程变更暂停或者延期施工的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿承包人因停工、窝工、运输、机械设备转让等造成的损失和实际费用，材料和部件积压。

2023-05-07

271人看过