装修逾期如何处理
来源:互联网 时间: 2023-04-01 10:42:44 304 人看过

一、装修逾期怎么处理

1、先分清装修延期原因和责任方

业主违约情况:业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未履行合同约定按时支付工程款。

装修公司违约情况:装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。

2、依合同办事

如果装修延期是由于装修公司方面造成的,业主则应该按照合同办事,努力争取自己的合法权益。

二、装修逾期的原因是什么

1、工序安排或工人调配不合理

装修是一项比较复杂的工程,需要整合多种资源,从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中,需要做的事情琐碎复杂,这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单,而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力,最后导致许多工程在实施中与约定脱节。

2、装修方案不停改动

在开始施工后,装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中,有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算,设计师或施工队以各种理由提出的。

3、主材未能按时进场

现在很多的业主都是选择半包的装修方式,装修公司负责施工和基本辅材,而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场,就可能造成施工时间不得不延后,此外,装修工人可能会以工期安排被打乱的原因,继续拖延工期。

4、验收不准时或工程款未及时结

装修中,有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的。而很多时候,由于业主很忙,在验收的时候自己没有办法去现场签字确认,因此验收时间就要推迟;此外,有些装修工程的付款方式是分期付款,如果业主没有及时结算阶段性工程款,施工对就可能停工,造成装修延期。

三、装修公司延期如何赔偿

业主可以签订《补充条款》,其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方(装饰公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿甲方(消费者)多少金额。(按照行业惯例一般为100~500元);乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消费者)有权解除合同,而乙方(装饰公司)需立即付给逾期违约金,返还甲方已支付的款项,并赔偿由此引发的经济损失。

四、法律依据《民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月19日 10:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多继续履行相关文章
  • 合同期满,如何处理承租人装修需求?
    承租人经出租人同意装饰装修,合同解除时,双方对已形成附合的装饰装修物的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理:(一)因出租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,应予支持;(二)因承租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,不予支持。但出租人同意利用的,应在利用价值范围内予以适当补偿;(三)因双方违约导致合同解除,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方根据各自的过错承担相应的责任;(四)因不可归责于双方的事由导致合同解除的,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方按照公平原则分担。法律另有规定的,适用其规定。解除租赁合同协议经协商,双方愿意解除位于_________(铺位)的租赁合同,并达成一致意见,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本协议,条款如下:(一)乙方于_________年_________月_________
    2023-07-20
    207人看过
  • 到期后的装修合同一半应该如何处理?
    合同约定的权利义务未履行完毕时解除合同的,需要看有没有解除合同的法定事项,否则要承担违约责任。因不可抗力致使不能实现合同目的,在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行可以解除。装修合同到期违约金怎么算装修合同到期,工期违约金按照装修合同约定计算。根据《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。《中华人民共和国民法典》第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。
    2023-07-06
    467人看过
  • 未办手续擅自装修如何处理
    (一)对于住宅装修,若业主或住宅使用人未申报登记擅自进行住宅室内装饰装修活动的,将按照《住宅室内装饰装修管理办法》的规定由城市房地产行政主管部门责令改正,并处500元以上1000以下的罚款。(二)对于非住宅装修,若房屋所有权人或使用人未取得房屋装修许可单擅自进行房屋装修的,将按照《浙江省城镇房屋装修管理办法》的规定由县级以上房屋装修主管部门责令其补办手续,并处以责任人1000元以上10000元以下的罚款;对不符合装修条件的,责令其恢复原状,并处以责任人1000元以上10000元以下的罚款。(三)对于房屋装修必须申领建筑工程施工许可证而未取得施工许可证就擅自施工的,将按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程施工许可管理办法》的规定由有管辖权的县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以5000元以上30000元以下的罚款。哪些房
    2023-06-15
    127人看过
  • 收楼发现装修问题如何处理
    (一)明显的或已知的缺陷。买受人在接收房屋时,一般应对房屋质量进行必要的检验。凡是一般验收能发现的显而易见的房屋缺陷就属于明显的缺陷。对于明显的缺陷,买受人必须在接收时提出,在接收后提出的,出卖人不再负责。缺陷不严重的,出卖人应负责维修或减少价金;缺陷严重的,买受人可解除合同。凡出卖人在订立合同时已明确告知或买受人明知有缺陷而订立合同的,该缺陷为已知的缺陷,出卖人不负责任。(二)隐蔽的缺陷。凡是用通常的验收方法一时不易发现而必须经过专门鉴定或在房屋使用过程中才能发现的缺陷就属于隐蔽的缺陷。对于隐蔽的缺陷,只要买受人在接房屋之日起两年内向出卖人提出的,出卖人均应承担责任。缺陷程度较轻的,出卖人应负责维修或减少价金,缺陷较严重甚至不能使用的,买受人可解除合同。另外,买受人因缺陷造成的损失,可请求出卖人赔偿。(三)隐瞒的缺陷。凡出卖人已知而故意隐瞒的缺陷是隐瞒的缺陷。对于该缺陷依民法典第六百二十
    2023-08-12
    270人看过
  • 装修不慎,楼下被淹,如何处理?
    装修把楼下淹了的处理方法如下:1、与楼上的业主进行协商,协商一致的,就协议确定的结果进行赔偿;2、无法协商或者协商不一致的,可以申请调解组织进行调解;3、调解不成的,可以向法院提起诉讼。一、房屋漏水纠纷起诉流程如下:1、确认被告。如果房屋漏水是楼上住户造成,则被告为该住户;2、撰写起诉状,准备证据材料;3、到有管辖权的人民法院提起诉讼,提交起诉状。二、起诉必须符合下列条件:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。综上所述,因住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等,装修人应当负责修复和赔偿,属于装饰装修企业责任的,装修人可以向装饰装修企业追偿。调解不成的,可以向法院提起诉讼。楼下有权阻止楼上装修吗楼下无权阻止楼上进行装修。业主对于专有部分进
    2023-07-03
    77人看过
  • 合同失效后,如何处理装修纠纷?
    装修合同到期未完工要承担违约责任。看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任,如果有的话请求其承担约定的违约责任。如果合同里面有约定,那么装修公司超期未完成装修就说明违反了合同约定,因此装修公司应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。装修合同到期未按时交房算违约吗装修合同到期未按时交房算违约。关于合同违约,值得注意的是:(一)当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(二)未支付价金的违约责任:当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。(三)当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:1、法律上或者事实上不能履行;2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;3、债权人在合理期限内未要求履行。(四)质量不符合约定的,应当按照当事
    2023-07-11
    417人看过
  • 精装房的装修标准产生争议如何处理
    一、精装房的装修标准产生争议如何处理1、精装房的装修标准产生了争议的处理办法:在购买精装房签订合同的时候,要注意好合同的具体事项,这样在争议发生时,能因此更好取证,用法律手段维护权益。2、法律依据:《商品房销售管理办法》第三十条,房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的,房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因,需延期交付的,房地产开发企业应当及时告知买受人。第三十五条,商品房交付使用后,买受人认为主体结构质量不合格的,可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验,确属主体结构质量不合格的,买受人有权退房;给买受人造成损失的,房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。二、精装修的房子需要怎么验房1、验收结构如果发结构与合同不符,要在入住前提出,也可以向有关部门反映。如果是非结构性问题,交接时可做好书面记录
    2023-06-12
    110人看过
  • 精装修房如何装修的标准
    精装修房如何装修的标准来源:作者:时间:2010/11/30精装修房如何装修的标准在精装修房的购房合同中,“房子交付时的装修标准”是让人最头疼的一个问题,对于开发商和业主来讲,北京市城乡规划委员会颁布的《北京市住宅工程装修标准暂行规定》,是一份可供参照的标准。根据该规定,北京市住宅工程装修应遵循下列基本原精装修房如何装修的标准在精装修房的购房合同中,“房子交付时的装修标准”是让人最头疼的一个问题,对于开发商和业主来讲,北京市城乡规划委员会颁布的《北京市住宅工程装修标准暂行规定》,是一份可供参照的标准。根据该规定,北京市住宅工程装修应遵循下列基本原则:1.初装修施工标准为住户二次装修提供条件,饰面做法可按用户要求变化。2.住宅工程的二次装修中,不能改动结构主体与燃气、暖气、电讯、消防系统。3.公共部门(门厅、走道、楼、电梯间等)的装修应设计到位,施工一次完成,短期内不允许再次装修或甩顶。4.
    2023-06-10
    438人看过
  • 装修工人把电梯撞坏如何处理
    谁撞坏电梯,就由谁承担责任。物业要起诉,就要举证证明是工人送货时造成的。一、加装电梯设备维修费分摊细则1.在国家政策影响下,有一些,老旧住宅,没有电梯的可以另加电梯,有些小区就已经安装了,一部电梯费用大概是80万左右只要所在的楼道有60%的人同意,就可以进行安装费用大家进行分摊。2.电梯的安装费,按照每上一层楼增加10%的比例及楼下的人交的少,楼层越高,交的越多。3.电梯费交完了,安装了以后还有,其他后续费用,维护费,一部电梯目前一年大概5000元左右,当然了价格会不断上涨,维护费大家进行平摊。4.除了维护费,还有电费一年大概也是5000元这个大家可以经过协商,有住户说底下人用的少,楼上用的多,所以也要乘10%的递增楼上,交的多,楼下交的少。5.另外还有检查费,电梯,公司每年会派人两次上门进行检查,这个费用一年是1200,以后也会随着物价上涨不断递增。6.新装的电梯,三年之内有优惠,三年的
    2023-06-24
    378人看过
  • 房屋出租后违规装修如何处理?
    房东私自改造房屋,可以找房管部门投诉、联系房屋监查大队,或者向当地法院起诉。业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危及建筑物的安全,不得损害其他业主的合法权益。根据此规定,业主在物业范围内,不得擅自改变房屋结构、外貌、设计用途、功能和布局,不得对房屋内外承重墙、梁、柱、板、阳台进行违章凿、拆、搭、建等等。房屋出租后需要房东负责维修吗房屋修缮责任是指在房屋租赁期间对房屋自然损坏或人为损坏的维修责任由哪一方承担的问题。如果租赁合同合同没有约定,出租人有对房屋及其设备及时、认真地检查和修缮,以保证房屋居住和使用的安全的义务,但因承租人过错造成房屋损坏的,由承租人负责修复或者赔偿;若出租人与承租人在签订租赁合同时对房屋维修有约定,则依照约定。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
    2023-07-18
    132人看过
  • 住宅装饰装修竣工如何验收,保修期是如何规定的?
    住宅室内装饰装修工程竣工后,装修人应当按照工程设计合同约定和相应的质量标准进行验收。验收合格后,装饰装修企业应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。住宅室内装饰装修工程竣工后,装饰装修企业负责采购装饰装修材料及设备的,应当向业主提交说明书、保修单和环保说明书。在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。一、如何选择装修公司业主们想要装修房子可以委托中介或者自己选择装修公司,无论自己选择还是委托中介我们都要选择正规的装修公司。如何判断是正规的装修公司是关键的一点。1、装修公司首先承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业,必须经建设行政主管部门资质审查,取得相应的建筑业企业资质证书。其次承揽工程在资质等级许可的范围内。2、委托中介装修人委托企业承接其装饰装修工程的,应当选择具有相应资质
    2023-06-19
    488人看过
  • 未经出租人同意的装饰装修物如何处理
    在房屋租赁活动中,承租人在未经出租人同意的情况下,擅自对房屋进行装饰装修,为恶意装修。承租人依据房屋租赁舍同所取得的房屋租赁权本质上属于民法中的债权,承租人对于租赁的房屋只有使用权。如果承租人未取得出租人同意,擅自在租赁房屋上进行装饰装修,改变了租赁房屋的形态,因而构成了对房屋所有权人的侵害,依法应当承当侵权责任。出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失,未经出租人同意装饰装修或者扩建发生的费用,由承租人负担。《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。《房屋租赁合同司法解释》第十三条承租人未经出租人同意装饰装修或者扩建发生的费用,由承租人负担。出租人请求承租人恢复原状或者赔偿损失的,人民法院应予支持。一、做租房可以自己装修吗如果出租人同意的话,租房者可以自己装修一下。依据我
    2023-03-10
    290人看过
  • 如何处理不需要进行的装修合同?
    签订了装修合同,但是不装了,当事人可以索取双倍返还定金。装修合同是有法律性质的,装修业主具有任意的解除权,但是如果给装修公司造成损失的,要赔偿损失。如果装修还没有开始进行,装修业主也是要进行赔偿的,因为从双方签订装修合同起,合同就生效了。如果是装修业主单方面想解除装修合同,那就说明是装修业主违约了,所以是要对装修公司进行赔偿的,具体解除按照我国合同解除法来进行。装修合同书一、合同生效的实质要件:(l)合同当事人订立合同时具有相应的缔约行为能力。(2)合同当事人意思表示真实。(3)合同不违反法律或社会公共利益。(4)合同的内容必须确定或可能。二、合同生效的形式要件:一是依法成立的合同,自成立时生效。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明
    2023-07-03
    443人看过
  • 没有签合同的装修房屋如何处理
    装修房屋未签合同的可根据下列情况进行处理:1、装修未签合同的,当事人可以补签合同;2、若对方拒绝签订合同的,积极采证,双方有装修行为和付款行为,也可形成事实上的合同关系。当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。装修房屋定金退回吗装修房屋定金不退回。如果装修合同约定了定金的话,装修公司是有权利不退的。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十六条规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。同时,债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不
    2023-07-05
    397人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    继续履行是指在合同履行过程中,当事人一方或双方应当按照合同约定的条件和期限履行合同义务。 继续履行可以确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。在出现违约行为时,双方应当及时协商解决,并根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任,包括支付违... 更多>

    #继续履行
    相关咨询
    • 购房者如何处理装饰装修问题
      四川在线咨询 2021-11-20
      如何处理租赁房屋的装修,根据《最高人民法院关于审理城市房屋租赁合同纠纷具体应用法律若干问题的解释》第九条,承租人经出租人同意装修的,租赁合同无效时,未形成附加装修。出租人同意使用的,可以折价归出租人所有;不同意使用的,可以由承租人拆除。因拆迁造成房屋损坏的,承租人应当恢复原状。已经形成附加装饰的,出租人同意使用的,可以折价归出租人所有;不同意使用的,由双方根据导致合同无效的过错分担现值损失。出租人
    • 物业如何处理装修违建
      河南在线咨询 2022-10-11
      小区业主违建若是有损害到其他业主的合法利益,那么按照物权相关规定,受害方可以要求其拆除违章搭建,并赔偿自己的损失。 另外,物业公司也有权要求业主将违建处拆除,若业主拒拆的话,那么可以由小区业主委员会提起民事诉讼。
    • 如何处理承租人装修物
      台湾在线咨询 2022-08-01
      如何处理承租人装修物,承租人经出租人同意,可以对租赁物进行改善或者增设他物;承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。
    • 如何处理周末装修扰民
      辽宁在线咨询 2023-01-15
      一、周末小区装修扰民处理方式如下: 1、可以先向小区的物业反映这个现象,由物业解决这个行为。 2、如果通过物业的方式没有得到解决,可以通过报警的方式由警方协商解决。 二、环境噪声,是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。环境噪声污染,是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。 三、受到环境噪声污染危害的单位和个人
    • 装饰装修装修监理合同如何签订?
      西藏在线咨询 2022-07-28
      1审核确定设计图纸(设计单位提供的设计图纸应当完备,能充分说明方案、指导施工) 2审核确定预算是否规范(承包商的预算格式应编制规范、内容真实详尽,以便于现场监理的材料验收) 3协助签订装潢工程合同(保障和维护客户的利益和权利实现) 施工现场监理 1进场材料的验收(进场材料符合设计文件及工程预算的规定材质应当达到国家强制性标准) 2施工质量的控制(施工质量应符合设计文件及国家规范的要求) 3协助业主