工程款支付证书填写范本-法师兄

工程款支付证书填写范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 15:24:32 404 人看过

一、工程款支付证书填写范本

工程款支付证书范本

工程名称：____________编号:_______________

致：______________（建设单位）

根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期工程款共（大写：_______________）（小写：______________）。请按合同及时付款。

其中：

1、承包单位申报款为：___________________________________

2、经审核承包单位应得款为;____________________________________

3、本期应扣款为：_____________________________________________

4、本期应付款为：_____________________________________________

附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件;

2、项目监理机构审查记录。

监理审核意见：________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

项目监理机构：______________________

总监理工程师：______________________

日期：___________年______月______日

业主审核意见:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

业主单位：_______________________

业主代表：_______________________

日期：____________年_____月______日

本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各存一份。

二、工程款支付方式

1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。

2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。

3、竣工后一次结算。建设项目较少，工期较短（如在12月以内）的工程，可以实行在施工过程中分几次预支，竣工后一次结算的方法。

4、双方约定的其他结算方式。发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短，合同价款多少，选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。

三、工程款支付申请表范本是什么？

工程款支付申请表

工程名称：

致：（监理单位）

我方已完成工作，按施工合同的约定，建设单位应于年月日前支付该项工程款共（大写）（小写：￥），现报上该付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

注：

承包单位

项目经理

日期

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

现金支票
现金支票收款人是本公司，付款行用填写吗

转帐支票没有具体规定，可填写如货款、代理费等等支票的填写：1、出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了零字也认可，如零壹拾月)。(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了零字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。2、收款人：(!)、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面被背书人栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网

2023-06-06

195人看过
银行支票
银行支票填写样本怎么填写

1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月）。（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。什么是银行支票银行支票简称支票，存款户向银行签发，要求从活期存款账户上按一定金额付款的凭证。凡在银行开立支票存款账户的，银行给空白支票薄，存户凭以在其存款金额内签发支票。银行按照票面上签注的金额付款给指定人或持票人。在资本主义国家，支

2023-08-06

454人看过
留置
送达回证如何填写范本

一、如何填写送达地点(你的地址)送达文书名称和件数(送达的是什么文书(比如判决书，调解书，执行文书，支付令等等)，件数一般都是一份，视具体情况确定)受件人签名盖章(你的签名和盖章(只有签名也行))收到日期(你签字的日期)代收人记名代收理由(一般文书可由同住的成年近亲属签收，视为本人签收，理由就是当事人外出等等)备注(留置送达等其他情况)二、什么是送达回证送达回证是指人民法院或其他司法机关按照法定格式制作的，用以证明送达法律文书的凭证。它既是送达行为证明，又是受送达人接受送达的证明，是人民法院与受送达人之间发生诉讼法律关系的凭证。三、使用时间1、一审庭审前民事案件一审庭审前向被告、第三人送达起诉书副本、答辩状副本、应诉通知书、权利义务告知书、合议庭成员告知书、举证通知书等庭前文书会使用送达回证。2、一审裁判后一审裁判结果出来后，会向所有诉讼参与人送达民事裁定书、民事判决书时，也会使用到送达回

2023-04-12

216人看过
收入证明
个人贷款收入证明范本如何填写

一、怎么写贷款收入证明范本大家好，我是特邀嘉宾李志彩律师：收入证明，是我国公民在日常生产生活经营活动中，所需要的对经济收入的一种证明，一般在办理签证、银行贷款，信用卡等会被要求由当事人单位出具的对经济收入的证明。它是在办理银行贷款时的主要参考内容之一，直接反映办理人的还款能力。收入证明一般要求载明被证明人（买房人）身份信息、收入情况、证明用途、经办人等信息，同时还需要加盖公司公章。从个人角度上说，收入证明应当要如实反映自己的收入状况，没有必要为了过度消费虚开收入证明，导致自己无法偿还银行贷款。从公司层面上来说也应当如实出具员工的收入证明，并且需要载明“本收入证明”仅用于“办理贷款所用”，避免产生不必要的纠纷。以上是我对这个问题的回答，希望对您有所帮助，谢谢。二、公司开收入证明怎么开很多时候我们会贷款，但是贷款需要开具收入证明，没有收入证明的话银行是不允许贷款的，这个时候就需要公司开收入证明

2023-04-13

198人看过

居住证
居住证申请书填写范例

居住证申请表需要填写的内容包括：1、申请人姓名、联系方式、性别、民族、出生日期、公民身份证号码；2、申请人工作单位与职务；3、申请人户籍所在地住址与现居住地住址；4、申请原因与现居住事由等。办理居住证需要满足以下的条件：1、在居住地有合法稳定就业、指未来可能在本市就业6个月以上；2、在居住地有稳定住所，指拥有未来可以在本市居住6个月以上的住所；3、在居住地连续就读。居住证需要办理吗？在外地居住需要办理居住证。好处是可以增加积分，为落后作准备，可以交各种险，现在五险一金都可以随工作变化转进转出了，孩子上学需要居住证5年以上，不办的话不利于社区管理，有了问题会把无证居住当成黑户，还是应该及时办证。《居住证暂行条例》第二条公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。

2023-07-06

281人看过
保证
二手房款支付凭证的正确填写方法

二手房房款收据通常包括标题、正文和落款三个部分。标题有两种写法,正文要写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况,还要写上收钱的原因,落款要写上收钱物的个人或单位的名称姓名、署上收到的具体日期并加盖公章。二手房交易为了保证双方利益,可以在房管局办理资金托管,由买方将资金存入指定托管账户,在完成转移登记后,凭相关证件由房管局将资金划入卖方账户。二手房房款收据通常包括标题、正文和落款三个部分。具体原则如下：1、标题：标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种，一种是直接由文种名构成，另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。2、正文：正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。如果是收到的钱，还要写上收钱的原因。3、落款：落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。是某人经手的一般要在姓名前

2023-10-16

325人看过
机动车
如何写工程款支付申请，工程款支付的方式有哪些

如何填写工程款支付申请表，工程款的支付方式有哪些？项目付款申请报告致：XX项目管理有限公司我们已完成XXXXX的工作。根据施工合同的规定，建设单位应于20XX年7月15日前支付工程款共计（大写）XXXXXXXX（小写：XXXXXX元）。现将《车辆管理处机动车检测中心墙体工程款支付申请表》上报，请联系我方审核并出具工程款支付证明。附件：1。工程量清单；2。车辆管理处相关签证项目结算单。承包人（盖章）申请人：年月日工程款的具体支付方式是什么1。每月结算。即实行月底或月中预付，月底按工程师确认的当月有效工程量结算，竣工后办理竣工结算。2。也就是说，双方同意根据单项工程或单位工程的形象进度将结算分为不同阶段。例如，一般工业和民用建筑可分为基础、结构、装饰和设备安装等几个阶段。工程各阶段完工后，进行结算。高层建筑也可以把每一层建成后作为一个沉降段。公路工程也可分为基础层和表层。3。竣工后一次性结算。

2023-05-07

436人看过
支票背书
支票背书填写样本内容有什么

支票背书注意事项：票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让；其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予受理。票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的，其后手再背书转让的，记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人不承担保证责任。背书不得附有条件。背书附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项。但是法律另有规定的除外。出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效；承兑人、保证人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力；背书人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，其签章无效，但不影响

2023-04-21

66人看过

业主
如何编写工程款支付申请表，如何制定工程款支付审批支付办法

如何编写工程款支付申请书，如何制定工程款审批支付办法，。到目前为止，我们已经完成了工程总金额的%，我们需要按照合同支付一万元作为工程结算。请批准。建设单位：开户银行：账号：建设单位项目负责人：监理意见：月日签字：日期：业主代表意见：签字：日期：主管领导意见：签字：日期：站长意见：签字：日期项目资金的批准和支付方式1。工程款支付依据：1。工程（项目）招标文本。工程（项目）施工合同。工程（项目）预算报告或审计结算报告。具体操作流程如下：1。应用程序。根据工程（项目）施工合同，在保证工程质量的前提下，工程进度达到支付条件时，建设单位应当如实填写《工程价款结算单》，提出支付申请。2。审核会签。（1）施工单位应将“工程价款结算单”提交现场监理人员和工程配套干部审核意见；（2）建设单位应当将监理人员和配套干部签署的《工程价款结算单》报项目主管领导审核意见。3。批准。主管工程（项目）的领导将审核签字的《

2023-05-07

187人看过
年检
营业执照年检报告书填写范本

一、营业执照年检报告书填写范本营业执照年检报告书：（一）要写明登记事项的情况，主要包括以下内容：公司的名称，住所，法人代表的姓名，注册资本，实收资本，公司的类型，营业年限等情况是否与登记的一致；经营范围，股东或者股东的出资额等事项是否发生变更。（二）备案事项情况，如公司的章程，董事会或者监事会的组成人员或者构成是否与备案情况一致，是否设立分公司，或者说分公司是否与备案一致，公司清算组成人员以及负责人的情况是否与备案一致。（三）写明对外投资情况，写明所投资企业的名称，认缴出资额以及持股的比例等。（四）写明企业的经营情况，包括主营行业，组织机构代码，营运状况，全年营业收入，全年利润总额，全年纳税总额以及全年的净利润和全年亏损额等。二、年检标志可以不贴吗年检标志不可以不贴。三、公司年检需要什么资料（一）年检报告书（加盖企业公章）。（二）企业指定的代表或者委托代理人的证明。（三）营业执照副本。（四

2023-06-06

144人看过
预付款
工程款支付流程是什么,支付申请表怎么写

工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认;2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部;3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算办、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。(注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。)4、预算专员将进度款《工程款支

2023-06-15

391人看过
现金支票
支票填写样本是怎样的，怎么填写现金支票

（一）中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、零（或0）填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。（二）中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。（三）中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样。（四）阿拉伯小写金额数字中有0时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。（五）阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号￥（或草

2023-06-26

312人看过

工程监理
如何填写分部工程质量证明书

分项、分部工程质量验收证书：工程名称：xxxxxxxxx建设工程（暂定名）人防一期工程监理建筑面积：10078m2人防建筑面积：9012m2施工单位名称：XXXXXXXX集团有限公司验收意见施工单位意见：验收合格后，主体部分施工符合设计和施工规范要求，不违反工程建设标准和施工验收规范的强制性规定，施工工艺、材料质量保证资料基本齐全，该部位自评水平合格。总工程师XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、

2023-05-02

465人看过
举证责任
借据范本填写技巧

借据的正确写法范本。借据要有效，不仅需要符合法律规定的实质要件，在格式上也有一定的要求。具体内容如下：1、借款双方当事人的基本信息；2、借款的金额；3、借款的还款方式；4、借款的期限；5、借款的还款日期；6、借款违约的处理方式等。具体内容可以由双方当事人协商确定，但是应当符合实质要件与形式要件的要求。个人借款借据范本如何起草（一）名称写为“借条”而不是“欠条”借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证，它证明双方建立了一种借款合同关系；欠条是双方基于以前的经济往来进行结算的一种结算依据，它仅是代表一种纯粹的债权债务关系并不代表借款合同关系。因此借款时宜写“借条”而不宜写“欠条”，以省去诉讼中解释“欠”款原因、用途的举证责任。（二）把借款时双方约定的利率写入借条中实践中有不少债主误解民间借款不能收取利息所以利息只在口头约定而没有写进借条中。事实上法律规定民间借款双方可在银行同期贷款利率的4倍范围

2023-07-02

447人看过