工程勘察设计合同属于什么合同-法师兄

工程勘察设计合同属于什么合同

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-27 20:55:29 54 人看过

一、工程勘察设计合同属于什么合同

建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。建设单位称为委托方；勘察设计单位称为承包方。

工程勘察设计合同属于建设工程合同。

《民法典》第七百八十八条

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

二、建筑工程合同属无效的种类有什么

有以下情形建设工程施工合同无效；

1、承包人未取得建设工程施工单位资质或者超越资质等级。

2、没有资质或没有相应资质的实际施工人借用有资质的建筑施工单位名义的，也就是通常说的挂靠。

3、必须招标的未进行招投标或中标无效。

4、违法分包。

5、转包。

根据《建筑法》第28条规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。

三、建设工程合同发包人的责任是什么

建设工程合同发包人应承担以下责任：

一、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。

二、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。

三、对工程质量、进度进行检查。

四、组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。

五、支付价款，接收工程。

六、交付使用。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第七百八十八条　建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。\n　　建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

勘察设计
勘察设计合同能分包吗

可以。除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。具体要求如下：1、建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。2、承包方必须在建设工程勘察、设计资质证书规定的资质等级和业务范围内承揽建设工程的勘察、设计业务。3、建设工程勘察、设计的发包方与承包方，应当执行国家规定的建设工程勘察、设计程序。4、建设工程勘察、设计的发包方与承包方应当签订建设工程勘察、设计合同。5、建设工程勘察、设计发包方与承包方应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定。6、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。一、劳务分包的缺陷目前我国的法律法规对建筑工程的劳务分包并没有详尽的规定，仅有建设部的部门规章《建筑业企业资质

2023-03-01

447人看过
法律综合知识
建设工程勘察设计合同的委托人一般是

一、建设工程勘察设计合同的委托人一般是一般是发包人，即政府。根据《民法典》第七百九十一条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。二、建设工程勘察设计管理条例（2000年9月25日中华人民共和国国务院令第293号公布根据2015年6月12日《国务院关于修改

2021-10-21

278人看过
损害赔偿
建设工程中勘察设计合同违约损害赔偿

对于设计者而言的责任：1、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。2、由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。4、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。勘察设计合同发包人的主要义务有哪些在建设工程中，勘察、设计合同发

2023-08-10

472人看过
要约
勘察合同或设计合同签订的原则是什么？

经国家或主管部门批准的计划任务书和选点报告，是签订建设工程勘察合同和设计合同的前提。a.计划任务书是确定建设项目、编制设计文件的主要依据，其主要内容包括：建设的目的和根据，建立规模和产品方案、生产方法和工艺流程，资源的综合利用，建设地区和占用土地、防空和防震要求，建设工程期限和投资控制数，劳动定员和技术水平等。重大水利枢纽、水电站、大矿区、铁路干线、远距离输油、输气管道计划任务书还应有相应的流程规划、区域规划、路网、管网规划等。b.选择具体建设地点的报告计划任务书和选点报告是勘察设计的基础资料，这些资料经国家或主管部门批准后，建设单位才能向勘察设计单位提出要约，勘察设计单位接到要约后，要对计划任务书进行审查，认为有能力完成此任务，方可签订合同。例：×县×乡与××厂，签订了一份合建储运仓库的联营合同，合同规定，×县×乡负责征用土地500亩;××厂出资500万元人民币，合同签订后，在没有办妥征

2023-06-05

102人看过

保证
工程勘察合同的含义，工程勘察合同有哪些内容

一、工程勘察合同的含义工程勘察是指勘察人对工程的地理状况进行调查研究，包括对工程进行测量，对工程建设地址的地质、水文地质进行调查等工作。勘察合同是指勘察人完成工程勘察任务，发包人支付勘察设的协议。勘察合同明确了发包人与勘察人之间的权利义务关系。工程勘察合同，一般包括提交勘察基础资料、勘察文件（包括概预算）的期限、勘察的质量要求、勘察费用以及其他协作条件等条款。二、工程勘察合同有哪些内容1、提交勘察基础资料是发包人的义务，勘察的基础资料是指勘察人进行勘察工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告，工程需要勘察的地点。内容，勘察技术要求及附图等。为了保证勘察工作的顺利进行，当事人应当在合同中明确提交与勘察有关的基础资料的期限。2、提交勘察文件是勘察人的基本义务。勘察文件一般包括对工程选址的测量数据、地质数据和水文数据等。勘察文件往往是进行工程的一个基础资料，勘察文件的交付能够影响

2023-02-19

448人看过
仲裁委员会
建设工程勘察合同含义如何

一、建设工程勘察合同含义如何建设工程勘察合同的含义是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方（也称为委托方）。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。建设工程勘察合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。二、建设工程设计合同的签订注意事项建设工程设计合同的签订注意事项有：1.审查发包人与承包人履约情况；2.履约

2023-06-16

270人看过
印花税
建筑工程勘察设计合同的印花税是什么时候交?

和别的税种一样,次月10日内,如果印花税缴纳税额偏大需要申报,那就和其他需要缴纳的税金一样申报,也可预缴,定期汇算缴纳印花税的纳税期限是在印花税应税凭证书立、领受时贴花完税的。对实行印花税汇总缴纳的单位,缴款期限最长不得超过一个月。合同签了就要交,而不是税款所属期;工程承包合同不适用税款所属期的概念.即便是不开工,甚至合同在以后协议作废。开票时所交的印花税与每月申报的印花税(印花税项目购销合同)是否是同一种安装工程承包合同”计算缴纳印花税,与“购销合同”。一、房屋租赁合同印花税什么时候交呢1、贴花法：由纳税人根据规定自行计算应纳税额，购买印花税票贴在应税凭证上，并在每枚税票与凭证交接在骑缝处盖戳注销或画销。纳税人需要通过贴花形式完税的，可到各区（市）地税局办税服务厅购买印花税票。（纳税人需要通过贴花形式完税的，可到各区（市）地税局办税服务厅购买印花税票。）2、采用缴款书代替贴花法：一份应税

2023-03-06

144人看过
法律综合知识
什么是建设工程勘察合同有哪些规定

一、什么是建设工程勘察合同有哪些规定建设工程勘察合同是指承包人接受发包人委托，完成建设工程地理、地质等情况的调查研究工作，发包人支付相应价款的合同。规定有：1.工程勘察是为了工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需的勘察成果资料；以及进行岩土工程勘察设计处理、监测的活动。2.建设工程勘察合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。二、建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任有哪些?1.发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。2.审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审

2023-04-21

361人看过

第三者
建设工程勘察合同（示范文本一）

建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。第二条勘察的范围、进度和质量________________________。第三条甲方的义

2023-06-10

247人看过
勘察设计
工程勘察的概念是什么，工程勘察合同的主要内容

一、工程勘察的概念工程勘察是指勘察人对工程的地理状况进行调查研究，包括对工程进行测量，对工程建设地址的地质、水文地质进行调查等工作。工程设计是指设计人对工程结构进行设计、工程价款的进行概预算。勘察、设计合同是指勘察人、设计人完成工程勘察设计任务，发包人支付勘察设计费的协议。勘察、设计合同明确了发包人与勘察、设计人之间的权利义务关系。工程勘察、设计合同，一般包括提交勘察或者设计基础资料、勘察或者设计文件（包括概预算）的期限、勘察或者设计的质量要求、勘察或者设计费用以及其他协作条件等条款。二、工程勘察合同的主要内容提交勘察或者设计基础资料是发包人的义务，勘察或者设计的基础资料是指勘察人、设计人进行勘察、设计工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告，工程需要勘察的地点。内容，勘察技术要求及附图等。设计的基础资料包括工程的选址报告等勘察资料以及原料（或者经过批准的资源报告）、燃料、

2023-02-20

205人看过
法律综合知识
2024建设工程勘察合同怎么写才有效

建设工程勘察合同怎么写，必备条款有哪些1）约定工期勘察合同中一般以具体日期的形式，明确约定勘察开工以及开工到提交勘察成果资料的时间。由于发包人或勘察人的原因导致未能按期开工或提交成果资料时，应在合同中规定相应的违约条款。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期应顺延。《建设工程勘察合同示范文本（二）》还专门约定：如发包人对工程内容与技术要求提出变更，则发包人应在合同约定的天数之前向勘察人发出书面变更通知，否则勘察人有权拒绝变更；勘察人接到通知后在合同约定的天数内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起在合同约定的天数内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起到合同约定的天数后自行生效，由此延误的工期应顺延。2）收费标准工程勘察收费是指勘察人根据

2023-11-25

328人看过
勘察设计
勘察设计合同的内容一般包括

勘察、设计合同是指勘察人、设计人完成工程勘察设计任务，发包人支付勘察设计费的协议。勘察、设计合同明确了发包人与勘察、设计人之间的权利义务关系。工程勘察、设计合同，一般包括提交勘察或者设计基础资料、勘察或者设计文件(包括概预算)的期限、勘察或者设计的质量要求、勘察或者设计费用以及其他协作条件等条款。一、施工合同可以转让吗施工合同可以转让。法律规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。二、土方工程是属于劳务分包吗视情况而定。依据法律规定进行分包的就是合法分包，是有效的。不符合法律规定而进行分包的，就不合法。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成，第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发

2023-03-22

72人看过

法律综合知识
在签订建设工程勘察，设计合同中的陷阱与防范都有什么

1．在发包人和承包人条款方面陷阱：承包人不具备与工程相应资质和法人资格，填写时，真正承包人将自己的上级单位且独具法人资格的单位填为承包人，往往工程质量保证不了。防范：核对清楚承包人，且审查承包人的工程建设资格和等级。2．在委托书方面陷阱：不填写委托书，或委托事项填写不全、不清。防范：全面、正确、详细填写委托书3．在委托人义务条款方面陷阱：委托人的义务填写不细、不具体、不全面，致使工程责任不好判定。防范：委托人的义务，一定要填细、填全。4．在承包人义务条款方面陷阱：承包人的义务笼统，不细化，出现纠纷后，不宜追究承包人的责任。防范：填写承包人的义务越细越好，每个环节和要求都要写清楚。5．在纠纷解决方式条款方面陷阱：当事人各自选择有利于己方的纠纷解决方式和地域管辖。防范：协定公平的解决纠纷的方式和地域管辖。6．在合同签字盖章方面陷阱：合同最后只签字不盖章。防范：一定要在合同书上签字盖章，并按要求

2024-04-11

54人看过
勘察设计
勘察、设计合同一般有哪些内容

工程勘察是指勘察人对工程的地理状况进行调查研究，包括对工程进行测量，对工程建设地址的地质、水文地质进行调查等工作。工程设计是指设计人对工程结构进行设计、工程价款的进行概预算。勘察、设计合同是指勘察人、设计人完成工程勘察设计任务，发包人支付勘察设计费的协议。勘察、设计合同明确了发包人与勘察、设计人之间的权利义务关系。工程勘察、设计合同，一般包括提交勘察或者设计基础资料、勘察或者设计文件（包括概预算）的期限、勘察或者设计的质量要求、勘察或者设计费用以及其他协作条件等条款。提交勘察或者设计基础资料是发包人的义务，勘察或者设计的基础资料是指勘察人、设计人进行勘察、设计工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告，工程需要勘察的地点。内容，勘察技术要求及附图等。设计的基础资料包括工程的选址报告等勘察资料以及原料（或者经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件，需要经过科研取

2023-02-22

307人看过