施工过程中有哪些索赔要求
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-02 15:20:35 339 人看过

施工中提出的索赔主要有:

首先,工程质量索赔;

其次,工程进度索赔;

最后,工程保修款。

一、没有工程量清单是否可以招标

没有工程量清单不可以招标。对于一些需在短时间内就要动工的项目,进行工程招标时,由于时间关系,未能及时提供工程量清单,可以用下浮率来投标,即投标单位报一个下浮率,以后工程量清单出来了,按中标下浮率进行结算。

工程量减少索赔的规定是:工程量减少不会导致施工方损失,也就没办法索赔,工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价,没有或者超出该比例是可以要求索赔的,因为发包方减少工程量已构成违约,而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的,一方违约给另一方造成损失的,另一方可以要求赔偿。

二、建筑工程承包清工合同的内容是什么

建筑工程承包清工合同的内容是什么

建筑工程承包清工合同的内容是:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。

三、工程索赔需要提供哪些证据

从施工管理的角度,索赔证据主要有以下几类:

1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。

2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。

3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。

4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。

5、市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外汇汇率等资料。

6、政策法规文件。指工程所在地适用的法律及工程所在地政府发布的对工程有影响的政府文件。

按照《中华人民共和国民事诉讼法》规定的分类标准,索赔证据又可分为主要为书证、视听资料、鉴定结论等等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月02日 04:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多鉴定结论相关文章
  •  施工过程中,监理有哪些停止施工的权利?
    该段内容讲述了施工单位在工程质量和安全生产方面出现问题时,监理单位会下达《监理通知》,要求施工单位立即进行改正。如果施工单位在规定时间内仍然拒绝执行监理指令,经过建设单位(甲方)同意,总监理可下达《停工令》和《整改通知》。如果施工单位在工程质量和安全生产方面出现问题时,监理单位将下达《监理通知》,要求施工单位立即进行改正。如果施工单位在规定时间内仍然拒绝执行监理指令,经过建设单位(甲方)同意,总监理可下达《停工令》和《整改通知》。 监 理 有 权 下 停 工 令 吗 ?根据《建设工程监理条例》第五十六条,建设单位应当组织监理单位进行协调。如果建设单位未按照法律法规规定进行施工,或者施工单位未经批准擅自施工,监理单位有权要求其立即停止施工。此外,如果施工单位未经批准擅自施工或者拒绝项目监理机构管理,监理单位也有权要求其立即停止施工。因此,监理单位有权下停工令。施工单位在工程质量和安全生产方
    2023-09-11
    396人看过
  • 建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失
    一、建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失建筑工程施工中发生工伤可以索赔以下损失:1.造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2.造成伤残的赔偿:医疗费、住院伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等。二、鉴定工伤要多久后保险赔偿能到鉴定工伤要三十天的时间保险赔偿能到。法律上规定,工伤伤残鉴定结果一般是自申请劳动能力鉴定材料递交之日起六十日内有结果,特殊情况可后延三十日,最迟九十日内也会有结果。一般而言,工伤残鉴完成之后,约三十天内可以进行赔付。根据《工伤保险条例》第二十条第一、二款规定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权
    2023-08-09
    57人看过
  • 建筑工程施工过程中侵权行为有哪些?
    1、安全防护措施不当或缺失导致侵权。此类侵权行为最为常见,比如,道路开挖施工过程中,未设置安全防护设施、标志,或者设置的安全防护设施不可靠、标志不明显,导致过路行人、车辆遭受损害。2、施工方法不当导致侵权。此类侵权行为多表现为不按照施工规范施工对相邻建筑物、构筑物或相邻人其它财产、人身等造成伤害。比如,基坑开挖时,未按照规范和施工组织设计的要求,或施工组织设计不当,造成相邻房屋开裂、倾斜甚至倒塌;桩基工程施工时,将静压桩施工方法擅自改为锤击桩施工方法导致周围民房因施工振动开裂、奶牛不产奶;施工中因铺设施工便道堵塞河道,引起水质变化,水产养殖场鱼虾死亡;施工机械超载或超场地范围堆放材料,导致公共设施管线破坏、农作物受损。3、未遵守第三人有关的规定导致侵权。比如,违反城市管理机关或物业管理人有关禁止夜间施工的规定,导致利害关系人受到惊扰或其他环境权益受到损害。4、施工质量缺陷导致侵权。此类侵权
    2023-08-17
    461人看过
  • 工期索赔过程中要注意什么
    工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。一、工期索赔的内容有哪些在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工
    2023-06-29
    312人看过
  • 劳务分包工程施工中的索赔
    索赔工作是工程承包合同管理工作中的一项重要内容,索赔是否成功也是衡量工程合同管理成功与否的重要因素。对于国际工程承包施工管理来说,索赔是维护施工合同双方合法利益的一项根本性管理措施。小浪底水利枢纽进水塔工程是中国水利水电第十四工程局于1996年9月以劳务分包的形式从外国承包商手中分包的工程,施工中的索赔与反索赔是在承包商和分包商(我方)之间进行的。该工程开工以来,承包商从施工中的材料浪费、施工机具损坏、安全措施、工程质量等方面向我方进行索赔。我方也在工作的实践中,逐渐学到许多东西。截至1998年12月底,我方根据许多事件向承包商发出了276份文件,其中,索赔文件116份,反索赔文件76份,索赔意向性文件48份,索赔金额190多万元人民币。1998年底,承包商向我方提出,从该工程开工到1998年7月期间双方的索赔相互抵消。通过近3年的工作实践,我们感到工程索赔的工作重点是索赔证据的取得、索赔
    2023-06-05
    485人看过
  • 工程索赔是否有上限要求
    一、工程索赔是否有上限要求目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30%,如果过高,那么法院在进行处理的时候会给予降低的。《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、惩罚性与赔偿性违约金的区别惩罚性违约金。惩罚性违约金,是固有意义上的违约金,又称违约罚。此种违约金于违约时,债务人除须支付违约金外,其他因债之关系所应负的一切责任,均不因之而受影响。债权人除得请求违约金外,还可以请求债务履行或者不履行所生之损害赔偿。赔偿性违约金。赔偿性违约金,是当事人双方预先估计的损害赔偿总额,
    2023-06-17
    408人看过
  • 土建工程要求索赔需要上报哪些资料
    一、土建工程要求索赔需要上报哪些资料(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。(2)投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书(Constrctionagreement)以后,都成为正式合同文件的组成部分,也成为施工索赔的基本依据。(3)施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中,如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释,则这个纪要就是将来索赔计价的依据。(
    2023-06-08
    442人看过
  • 施工索赔有哪些关键环节
    1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。施工索赔的条件有哪些可以进行施工索赔的条件是:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。《民法典》第七百四十三条,出租人有下列情形之一,致使承租人对出卖人行使索赔权利失败的,承租人有权请求出租人承担相应的责任:(一)明知租赁物有质量瑕疵而不告知承租人;(二)承租人行使索赔权利时,未及时提供必要
    2023-07-24
    288人看过
  • 施工索赔有哪些注意事项
    施工索赔的注意事项是索赔依据为法律法规以及施工合同等证据;索赔时效是在合同约定的时间内提出索赔,诉讼时效是三年;并需要按照合同约定的程序进行。一、工程造价审定主体有谁工程造价的结算方式一般会由发包人和承包人在建设施工合同中约定,通常是工程竣工验收后;承包人按照施工合同约定的期限向发包人提交结算报告和结算资料,发包人或发包人委托的审价单位根据合同约定的计价方式对承包人提交的结算书进行审定。当然,发包人和承包人也可以在施工合同中约定工程造价的审定单位,如双方在合同中没有明确约定审定的单位;对工程造价争议又无法达成一致的,可以由法院或仲裁机构指定具有司法工程造价鉴定资质的机构进行造价鉴定。二、工程施工合同注意事项有哪些工程施工合同注意事项是:1、审查合同主体,承包人审查发包人资质,发包人应注意审查承包人资质,建设相关手续是否齐全,是否具有分包资格,履约能力等;2、对合同工程范围条款的进行明确的约
    2023-06-27
    229人看过
  • 工程未结算能否要求施工单位赔偿,工程索赔的步骤
    一、工程未结算能否要求施工单位赔偿可以的。1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定,向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后,应当落实专人,督促、核实施工单位按照劳动合同的约定,向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不得向无资质的个体承包人支付,不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的,应当从解除合同
    2024-02-01
    59人看过
  • 工程中途退场怎样索赔,提出索赔的依据主要有哪些
    一、工程中途退场怎样索赔1、先协商,协商不成去法院起诉。2、施工合同,补充合同和现场签证中如对停工日期,看护费用,周转材料和机械停滞已有约定时,应按照约定的原则作为计算补偿的依据。3、事前没有约定补偿原则的,双方可另协商处理。4、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、提出索赔的依据主要有哪些1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通
    2023-04-19
    85人看过
  • 工期索赔及程序要求
    (1)概述在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。工期索赔是双面的,承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。承包方的工期索赔:指工期延误属于发包方责任时,承包方提出的索赔要求,承包方工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工违约金。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天
    2023-03-16
    328人看过
  • 编写建设工程索赔报告的一般要求有哪些
    (1)索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件,必须有可靠的证据证明。对索赔事件的叙述,必须明确、肯定,不包含任何估计的猜测。(2)责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任,明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文,且说明施工单位的索赔是完全按照合同规定程序进行的。(3)充分论证事件造成施工单位的实际损失。索赔的原则是赔偿由事件引起的施工单位所遭受的实际损失,所以索赔报告中应强调由于事件影响,使施工单位在实施工程中所受到干扰的严重程度,以致工期拖延,费用增加;并充分论证事件影响实际损失之间的直接因果关系,报告中还应说明施工单位为了避免的减轻事件影响和损失已尽了最大的努力,采取了所能采用的措施。(4)索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据,正确地计算出应取得的经济补偿款额或工期延长。计算中应力求避免漏项或重复,不出现计算错误。
    2023-06-15
    496人看过
  • 工程索赔哪些可以索赔
    一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下:(1)人工费;(2)设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;(3)材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下:1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止;2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表;3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;5、
    2023-08-16
    150人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    鉴定结论又称鉴定意见,是证据的一种。鉴定意见是鉴定人在诉讼中运用专门知识或技能,对某些专门性问题进行检验、分析后所作出的科学判断,是一种独立的证据。 如法医鉴定、指纹鉴定、笔迹鉴定、化学物品鉴定、精神病鉴定等。鉴定意见是传来证据,是由鉴定机... 更多>

    #鉴定结论
    相关咨询
    • 公路工程施工中施工过程对管理有哪些要求
      上海在线咨询 2022-08-01
      施工进度总计划1要在标书中规定的天数内完成施工总进度计划,并报送监理工程师审核通过;2要根据现场工作量由难到易进行施工,根据工期要求和环境条件进行编制;3要以质量和工期为核心,合理调配现场的人员、材料及设备,确保主体工程的完成。
    • 施工工程过程中出现失误,施工索赔证据的种类包括哪些?
      重庆在线咨询 2022-06-12
      对于施工索赔证据的种类如下:(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛,有时会形成相互抵触(或矛盾),或作不同解释的情况,导致合同纠纷。根据我国有关规定,合同文件
    • 遇上低价中标施工过程要求索赔终止合同怎么处理?
      宁夏在线咨询 2022-12-14
      如果遇上低价中标施工过程要求索赔终止合同,一旦中标程序合法,之后你们已经签署了合法有效的合同,甲方的行为涉嫌单方违约,你方可主张继续履行合同或者要求对方承担违约金赔偿损失,你方是与对方公司签署的承建合同而不是自然人,公司领导更换并不能单方终止合同。如回答中肯,望给予采纳,还有疑问,可电话咨询与我。
    • 浅谈施工过程中如何有效地进行索赔
      浙江在线咨询 2022-11-27
      长期以来,施工单位由于受计划经济的影响,财务实行统收、统支,当事人索赔意识淡薄,失去了很多索赔的机会,致使企业付出了额外的费用。随着建筑市场的日益完善,出现“僧多粥少”的竞争场面,各施工单位为了争揽工程,在投标竞争中以较低价格中标。在合同履行过程中,施工条件不足、工程延误、加速施工、增加或减少工程量、修改设计和变更工程顺序等情况都会给施工方带来经济损失,严重的甚至收不抵支。因此,承包商必须严格按照
    • 施工中收到的工程索赔要注意些什么?
      重庆在线咨询 2022-07-23
      工程施工索赔要注意索赔不能超过三年的诉讼时效;索赔要依法收集能证明本人所主张的事实的(例如拖欠工程款的欠款事实)证据;索赔必须按照合同约定的程序或法律规定的依法进行。