立合同单位:(以下简称甲、乙方)
乙方:
镇北路两侧、老328国道东段两侧,绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利,保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致,特签定如下合同条款:
第一条:工程地点和名称:
1、工程地点:
2、工程名称:
第二条:下列文件应被视为本合同的组成部分。即:
1、在合同实施间,甲方和乙方签定的其他协议。
2、图纸和工程量清单:由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。
3、双方有关工程的洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条:承包方式:
1、承包内容:绿化施工。
2、承包方式:包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。
3、工程造价:按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角(¥266137.50元)签定合同(附工程量清单),苗木单价一次性包死,竣工验收合格后,工程量按实计算。
4、施工过程中的工程变更:以甲方代表的签证为依据按实调整。
第四条:开竣工日期:
开、竣工日期:本工程自至
第五条:工程质量及安全:
1、工程质量的施工、检验和评定,按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据,标准、规范及有关技术文件:江苏省建委文件苏建园(2000)204号《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》和《江苏省城市绿化植物养护技术规定(试行)》以及《建筑工程施工质量统一标准》(GB5030-2001)等。
2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工,以确保质量和安全。
3、乙方应积极认真地编制施工方案,与开工日前报甲方审定,乙方评审定的施工方案进行组织和施工,确保工程的顺利完成。
4、设计变更需经甲方签字认可方能生效,乙方应认真熟悉图纸,严格执行有关标准。
5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。
6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。
第六条:材料组织供应的要求:
1、所有苗木由乙方自行组织供应,乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求,甲乙双方认可后方可使用。
2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。
第七条:工程价款的支付:
1、工程价款的支持:工程竣工经验收合格后付工程总价的50%,2007年底12月30日前付清工程总价的30%,2008年5月底前付工程总价的20%。
2、工程价款的结算:工程价款按实际发生的工程量为依据。
第八条:工程竣工验收及缺陷责任期:
1、工程竣工验收,应以施工图纸及说明为依据。
2、工程竣工前,乙方应先组织进行自检。
3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内,甲方应组织相关单位进行竣工验收。
第九条:附则:
1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效,工程缺陷责任期满全部竣工验收合格,结清工程价款后失效。
2、乙方在施工过程中,甲方应提供一切施工便利条件,如:电、水等、地方矛盾协调。
3、缺陷责任期:本合同工程缺陷责任期为竣工验收后一年。
4、在缺陷养护期内,承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护,修剪整技,浇水补湿、补栽等一系列养护管理,确保成率达98%。
5、在缺陷养护期内,发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜,一切由甲方解决,乙方协助,费用有甲方一次付清。
6、本工程未尽事宜,甲、乙双方协商确定。
7、本工程一式两份,正本甲、乙双方各执壹份,副本/份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表
-
怎么写绿化工程的建设设计合同
186人看过
-
如何写绿化景观工程总承包合同
437人看过
-
新版房产绿化施工合同范本
411人看过
-
小区绿化施工方案流程
193人看过
-
园林绿化工程施工公开招标程序
348人看过
-
绿化施工合同违约责任有哪些
343人看过
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>
-
盆栽绿化苗木前方绿化工程合同怎么写重庆在线咨询 2022-09-08合同,又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。绿化苗木栽培合同,应当包含以下内容:第一、写明甲乙双方姓名或法人名称;第二、工程项目。经公开招标,甲方将何地的绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、密切配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方责任,特签订本合同;第三、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等;第四、
-
代写绿化工程施工合同是否收取法律费用山西在线咨询 2023-12-161、请律师代写合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。 2、律师与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素: (一)耗费的工作时间; (二)法律事务的难易程度; (三)委托人的承受能力; (四)律师可能承担的风险和责任
-
绿化工程施工合同纠纷应当向哪个法院起诉(绿化施工合同纠纷管辖)青海在线咨询 2023-08-17根据新颁布的民诉法司法解释第二十八条:“建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖”,以及《中华人民共和国民事诉讼法》关于绿化施工合同纠纷管辖第三十三条:“下列案件,由本条规定的人民法院专属管辖:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖”之规定,自2015年2月4日以后的建设工程施工合同纠纷案件,应当由不动产所在地人民法院进行专属管辖,故本案应当向工程所在地的人民法院起诉。
-
建筑工程绿化景观工程总包合同怎么写贵州在线咨询 2022-08-24合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示相一致的协议。绿化景观工程总包合同主要包括了以下内容: 1、写明甲乙双方姓名或者法人名称、工程项目; 2、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等; 3、写明付款方式、违约责任、合同变更或终止的解决方法。
-
绿化工程合同书(验收样本)浙江在线咨询 2022-04-04绿化工程合同书(样本)建设单位:——————(以下简称甲方)施工单位:——————(以下简称乙方)根据甲乙方双方协商,甲方委托乙方全面完成绿化施工任务。为了明确双方责任,确保工期、质量及景观效果,经双方协商签订本合同,以资共同信守,具体内容如下:一、工程名称:————二、工程地点:————三、工程造价及结算方式:——————四、双方责任:————————(一)甲方责任:1、负责开工前施工场地的“三