家装定金合同该怎么去写？
来源：互联网
时间： 2023-05-22 18:54:59
421 人看过
客户(甲方)
联系电话
客户(乙方)
联系电话
甲方确认将位于XX市(县)XX区XX路XX小区XX幢XX单元XX室住宅(户型为X室X厅X厨X卫，建筑面积为XXXm2)，委托乙方进行装修设计、施工。
经双方协商，达成以下协议：
一、为表达合作诚意，甲方在签订本协议后，向乙方支付XXXX元(大写为XXXX圆整)工程定金。
二、乙方有义务完成对甲方协议中指定住宅(以下称“住宅”)的勘测、制订方案、绘制施工图、报价;双方合作中止，乙方必须向甲方提供平面方案(包括测量数据)、不提供施工图及报价书。
三、协议签定后，甲方有义务配合乙方做好住宅的基础数据测量、并对所测量数据进行确认;住宅由开发商将住宅交付到甲方(或自建房屋建造工程完工)后，甲方在90日之内应告知乙方，如甲方超出时间90日，即视同乙方已履行协议中规定的义务，故定金不予退还。
四、自协议签定后90日以内，甲方未要求乙方测量房屋、未接受协议中约定的乙方服务，可全额退还工程定金;如已量房，则定金不予退还。甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金;乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。
五、工程定金签定后，本协议中甲方交纳的工程定金充入第一笔装修工程款;甲方交齐第一笔工程款后，获取乙方制作的施工图、报价书。
六、本协议一式二份，甲方、乙方双方各执一份。
甲方签名(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表签名乙方代表签名：
日期：20XX年X月XX日
在写合同的时候主要就是需要根据实际的情况来进行合同的订立，因为不同的情况，这个合同所需要填写的内容都是不一样的，在这个时候就需要对其有所了解，可以让专业人士来写。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
家装的合同怎么写
363人看过
-
装修合同该怎么写
60人看过
-
家装公司装修合同怎么写
377人看过
-
家庭装修合同怎么写
81人看过
-
家里装修合同怎么写?
449人看过
-
个人的家装定金合同如何书写？
496人看过
律师服务
热门律师推荐
更多定金合同相关文章
-
违约金一、合同未约定违约金的处理（一）基本原则，对任何合同都适用民法典规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”因此被告理应赔偿因逾期付款给原告造成的损失。（二）买卖合同《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”（三）建设工程施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。（四）商品房买卖合同《最高人民法院关于审理商品房买卖2023-03-20183人看过 -
合同条款1、写明甲乙双方姓名或法人名称；2、工程项目。甲、乙双方经过友好谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢；3、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等；4、装修具体的主要材料、规格、名称等质量要求；付款方式；5、违约责任；合同变更或终止的解决方法；最后双方盖章、签字后合同生效。一、厂房出租合同怎么写厂房出租合同的书写内容有以下：1、写明房屋租赁当事人的姓名（名称）和住所；2、明确房屋的坐落、面积、结构、附属设施，家具和家电等室内设施状况；3、租赁用途和房屋使用要求；4、房屋和室内设施的安全性能；5、明确租赁期限；6、房屋维修责任；7、明确租金和押金的数额及其支付期限、方式、地点；8、物业服务、水、电、燃气等相关费用的缴纳；9、争议解决办法和违约责任；10、其他约定。一、厂房出租合同的模板如下：厂房出租合同出租方：___承租方：___根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、2023-02-06175人看过 -
不可抗力委托方：_____________________(以下简称甲方)身份证号：___________________通讯地址：___________________联系方式：___________________承包方：_____________________(以下简称乙方)代表人：_____________________通讯地址：___________________联系方式：___________________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条、工程概况1、工程地址：______________2、工程范围：该工程总面积为______平方米，施工面积为______平方米。3、工程内容：______________4、承包方式：包工包料大包干交钥匙工程。5、工程期限：工程期限为____2023-04-30151人看过 -
违约金家庭装修施工合同业主(简称甲方)_________________________某某装修公司(简称乙方)_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付2023-04-17295人看过
-
代理服装代理合同的写法如下：1、首先需要写明供货方和代理方的基本信息；2、然后需要写明代理地区、供货方式、费用及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等；3、最后由双方签字盖章、注明日期。一、未签劳动合同的争议仲裁申请书怎么写?未签合同的劳动争议仲裁申请书的写法如下：1、首先需要写明申请人、用人单位以及被申请机构的基本信息；2、最重要的需要写明具体的请求事项、事实与理由，由相关证明材料的列明证据材料并说明其来源；3、最后由申请人签字，注明日期。二、电站解除劳动关系协议书格式是什么电站解除劳动关系协议书包含以下内容：1、首先需要写明劳动者和用人单位的基本信息；2、然后写清协议的具体约定，包括解除劳动合同的原因、劳动合同的起止时间、工资及支付方式、双方的权利与义务等等；3、最后由双方签字盖章，注明日期。三、农资合同样本签订怎么写购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方2023-03-13389人看过 -
代理服装代理合同甲方：___________________________乙方：___________________________一、合作原则甲乙双方经过友好协商，愿意在互惠互利、风险共担的原则下，共同发展_________品牌时装销售。乙方在承认和尊重甲方的专利行使权、商誉、业务水平和经营管理的原则下，达成以下协议，共同遵照执行。二、授权销售商品与区域甲方同意乙方在_________进行_________品牌时装之代理销售;在协议期内，乙方享有该市由甲方所授予的代理/销售_________品牌时装的权利和义务，并使用_______形式装修店铺。乙方所开的专卖店及专卖柜地点需征得甲方同意，专卖店面积不可小于_______平方米/店，专卖柜面积不可小于_________平方米。三、义务1、甲方向乙方提供相关有效证件(复印件)，包括营业执照，商标注册证书。2、乙方则需向甲方提供有效的营业执照2023-04-17358人看过
#抵押担保
北京
律师推荐
展开
#定金合同
词条
定金合同是合同当事人在订立主合同时，为了保证主合同的履行，签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币，债务人履行债务后，定金应当收回或者抵作价款的一种担保合同。在定金合同中，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受... 更多>
#定金合同
最新文章
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-12-21 -
2023-11-11 -
2023-11-11
#定金合同
相关咨询
-
家装定金合同范本该怎样写？北京在线咨询 2022-12-12甲方：________________________乙方：________________________为确保甲、乙双方签订的__________年______字第__________号合同（以下称主合同）的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：____________________________第二条甲方应在本合同签订之日起____ -
装修交定金合同怎么写福建在线咨询 2022-06-28你需要的装修交定金合同如下: 甲方： 乙方： 为确保甲、乙双方签订的__________年______字第__________号合同(以下称主合同)的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务： 第二条甲方应在本合同签订之日起___日内向乙方交付定金 元整。 第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。 -
家庭装修装饰合同怎么写?贵州在线咨询 2022-06-30生活在忙碌的大都市，谁都期望有一个属于自己的温馨的家，好不容易开始装修了，那我们在确定装修公司时，装修合同书要怎么来定呢？其实，房屋装修合同是装修单位（发包方）与装修公司（承包方）签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。装修合同应写明以下主要条款，我们一起看看：发包人(甲方):____________________________________住所:____________电话:_____ -
家庭装修全包该怎样写合同广东在线咨询 2022-08-24家庭装修全包合同要有以下内容： 1、写明甲乙双方姓名或法人名称； 2、工程项目。甲、乙双方经过友好谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢； 3、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等； 4、装修具体的主要材料、规格、名称等质量要求；付款方式； 5、违约责任；合同变更或终止的解决方法；最后双方盖章、签字后合同生效。 -
装修交定金合同应该如何写？广西在线咨询 2022-07-31甲方：________________________乙方：________________________为确保甲、乙双方签订的__________年______字第__________号合同(以下称主合同)的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：____________________________第二条甲方应在本合同签订之日起____
