1、承包人与发包人订立施工合同的程序应当符合下列程序:
(1)接受中标通知书。(2)组成包括项目经理在内的谈判小组。(3)起草合同专用条款。(4)谈判。(5)根据发包人提出的合同条件或施工合同示范文本,与发包人签订施工合同。(6)合同双方应向合同管理部门备案并缴纳印花税。目前,国内建筑市场的恶性竞争导致建筑企业工程利润长期低水平运行,业主拖欠工程款的情况相当严重。然而,由于工程现场管理不到位,认证资料不全,施工企业拖延工期或出现工程质量问题,导致业主索赔居高不下,施工企业亏损的情况并不鲜见。在新的施工任务不断承担的同时,施工企业作为承包商能否进一步加强施工合同管理,有效规避法律风险,已成为当务之急。(1)审查发包人与承包人之间合同的履行情况。
1。雇主应该主要了解两个方面:
1。主要资质,即施工相关手续是否齐全。例如:建设用地是否已经批准?是否已纳入投资计划?规划设计批准了吗?招标是否已进行。履行合同的能力是资金问题。建设所需资金是否已经落实或可能落实。
2。了解承包商的主要内容如下:
①资质;
②施工能力;
③社会声誉;
④财务状况。承包商的二级公司和工程部不得与他人签订合同。以上内容是反映履行合同能力的指标,应认真分析判断。
(2)绩效管理的期限、期限和施工进度:
(1)实际开工日期的确定
(1)如果承包商有证据证明实际开工日期,则应将其确定为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人发给承包人的通知、工程监理记录、当事人会议记录、施工许可证等;②承包人虽然没有证据证明实际开工日期,但有开工报告,开工报告中记录的开工日期视为实际开工日期;
③承包人无证据证明实际开工日期且无开工报告的,以合同约定的开工日期为准。(二)竣工日期的确定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同争议案件适用法律的解释》第十四条规定了确定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程竣工验收合格的,以竣工验收日期为竣工日期;(注意,由于竣工验收备案是建设单位提交的,所以密封验收报告的时间不是竣工验收备案日期);
③承包人提交竣工验收报告,发包人迟延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;④发包人未通过竣工验收擅自使用工程的,以工程所有权转移之日为准以建设项目为竣工日期。(1)施工许可证:
①未取得、未施工的,以取得施工许可证的日期为开工日期;
②未取得、未施工的,一般以开工日期为开工日期。
(2)拖欠工程款,拖欠工程款,导致停工或施工缓慢的,工期可以顺延,但需证明延误天数以及逾期工程款与延误天数之间的因果关系。
(3)设计变更:(1)设计变更在关键线上的,工期可以顺延,但需证明延误天数及设计变更与延误天数的因果关系;(2)设计变更不在关键线上的,工期不得顺延。
(4)图纸延误
①设计变更在关键线上时,工期可以顺延,但需证明延误天数及设计变更与延误天数的因果关系;
②设计变更不在关键线上时,不能以此为理由推迟工期。
(5)增加工程量
①如果设计变更在关键线上,工期可以顺延,但需要证明延误天数以及设计变更与延误天数之间的因果关系;
②如果设计变更不在关键线上,不能以此为理由推迟工期。(六)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律的解释》第十五条质量鉴定第十五条在建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议,工程质量合格的,评估期延长。
①评估合格,工期顺延;
②评估不合格,视情况而定。(七)施工单位的其他原因,如:指定代表未按约定作出指示和批准,致使施工不能正常进行;施工单位未提供原材料、设备、场地等,等;在隐蔽工程隐蔽前,施工企业发出检查通知单,施工单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上的,可以顺延工期,但需证明延误天数及设计变更与延误天数之间的因果关系;
②设计变更不在关键线路上的,不在此基础上顺延工期。
-
签订施工合同的程序是什么
225人看过
-
签订施工合同的具体方式是什么
460人看过
-
签订集体劳动合同的程序具体是
269人看过
-
签订集体合同的程序是什么?
139人看过
-
具体合同订立的程序
94人看过
-
订立建设工程施工合同的程序是什么?
498人看过
业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>
-
签订劳动合同的具体程序是什么?青海在线咨询 2021-09-29签订劳动合同,也即完成要约和承诺的全过程。受要约人确定后,即由用人单位提出劳动合同的草案,劳动者如果完全同意,即视为承诺,劳动合同即告成立。 如果劳动者对劳动合同草案提出修改意见或要求增加新的内容,应视为对要约的拒绝。双方继续经过新的要约一一再要约,反复协商,直至最终达成一致的协议。劳动合同书应由用人单位的法定代表人或其书面委托代理人与劳动者签字(盖章),并注明签订日期。经双方当事人签字(盖章
-
签订集体合同的具体程序广东在线咨询 2022-07-19集体合同的一般订立程序: (1)企业职工一方与用人单位通过平等协商,拟定集体合同草案; (2)集体合同草案提交职工代表大会或者全体职工讨论通过; (3)将讨论通过的集体合同报送当地劳动行政部门; (4)劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的,集体合同即行生效。
-
签订集体合同的程序具体是什么样的呢上海在线咨询 2022-07-14一、集体合同由谁签订集体合同的订立主体是职工和用人单位: (一)职工是集体合同的主体,其共同要求代表其利益的工会或者职工代表与用人单位进行协商。需要注意的是:此处的职工代表和工会都是劳动者的代表,代表劳动者和用人单位进行协商,实际的主体是劳动者,其和劳动合同不同的是,集体合同是全体劳动者作为订立的一方。 (二)签订集体合同的程序用人单位也是集体合同的主体之一。 二、集体合同订立流程是什么
-
施工合同签订程序陕西在线咨询 2022-08-28、建筑工程合同的签订流程 1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同,参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。 2、合同预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性; 3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款; 4、物质采购部负责审核工程合同的各种材料(设备)采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。
-
工程合同订立程序的具体内容是什么湖南在线咨询 2022-08-16以划拨方式取得土地使用权的,转让房地产时,应当按照国务院的规定,报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准予转让的,应当由受让方办理土地使用权出让手续,并按照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。