如何写工程索赔通知书-法师兄

如何写工程索赔通知书

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 20:01:00 212 人看过

如何写工程索赔通知到：

这是我们建筑公司的工程。3月1日，当地大批村民进入施工现场，阻止我们建筑公司进行施工作业。随后，建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民，期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民，政府部门出面后，配合设计单位改变了地基的形式，当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意，我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度，停工期间，现场机械设备、周转材料全部停在施工现场，现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育，等待复工。在此停工期间，将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。

停机期间的费用和损失如下：

1。施工人员延误费用；

2。项目管理人员的管理成本；

3。机械设备闲置成本；

4。物质损失赔偿。

我方施工单位应按照合同约定的程序，向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。

建设单位：

日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同内容
终止合同通知书如何写?

终止劳动合同通知书:__________：你与公司_____年____月____日签订的劳动合同于_____年____月____日到期限.公司决定不再与你续签劳动合同。请你于___年___月____日前办理终止劳动合同手续。特此通知。(用人单位盖章)______年____月____日终止劳动合同的相关知识：中华人民共和国劳动合同法：第四十条有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。第四十六条有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;(三)用人单

2023-06-09

292人看过
法律综合知识
公司辞退通知书如何写

一、公司辞退通知书如何写公司辞退劳动者的通知书需写明下列事项：劳动者的姓名；劳动者在本公司的工作年限，日常的工作情况；单位辞退劳动者的原因；辞退后双方的权利义务；以及单位的盖章、日期等。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、无故被公司辞退如何办劳动者被用人单位无故辞退的，劳动者可以要求用人单位进行经济补偿或者要求用人单位继续履行劳动合同。一、劳动者有下列

2024-02-02

428人看过
股权转让
股权转让通知书该如何书写

一、股权转让通知书该如何书写各股东：本出资人拟将拥有xx公司xx％的股权以人民币xx元转让给xx。请各股东自收到本通知书之日起三十日内给予书面答复，确定是否需要购买本出资人出让的股权；逾期未予答复的，视为同意转让。自然人股东（签字或盖章）：xxxx年xx月xx日二、股权转让需要的材料1、《公司变更登记申请表》2、公司章程修正案（全体股东签字、盖公章）3、股东会决议（全体股东签字、盖公章）4、公司执照正副本（原件）5、全体股东身份证复印件（原件核对）6、股权转让协议原件三、公司法关于股权转让的法律规定《中华人民共和国公司法》第七十一条：有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应

2023-06-09

462人看过
仲裁庭
告知书如何写

一、告知书如何写(一)标题告知书的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。(二)正文1.开头。写行文的缘由、背景和依据。一般来说，告知书的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。2.主体。写需要商洽、询问、答复、联系、请求批准或答复审批及告知的事项。⒊结语。不同类型的告知书结语有别。如果行文只是告知对方事项，则结语常用“特此告知”。二、告知书范文告知书尊敬的各(门面)用户：为了更好的规范管理商铺(门面)的物业服务工作。根据《市》在物业管理小区范围经营饮食门面的用户，必须加做好隔油池，便于小区排污管道正常畅通，如有不加做隔油池的经营门面，由此带来的排污管道及井的堵塞，一切责任由该经营门面负责。特此告知经营各商铺(门面)的用户，希望大家积极配合好物业服务工作。二、立案告知书何时发下一般情况下，在七天以内决定是否立案。公安机关接

2023-03-28

396人看过

继续履行
工程停工索赔意向书应该怎么写？

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请施工方在工程建设过程中，应该精心施工，科学管理，高品质的完成项目。可是，当自然灾害发生时，工程会面临停工风险，这时，按照承包合同约定，施工方可以向业主提出索赔请求，要求承担部分损失。那么工程停工索赔意向书应该怎么写？下面我们通过一篇范文具体了解下。工程停工索赔意向书致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*

2023-05-01

107人看过
业主
水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人

2023-05-01

418人看过
债权人
如何书写存款通知的文本

XXX（债务人名称）：债务人XXX已于X、X向我行交存根据xxxx（债务基础）应付给贵方的XX（债务标的、数量和金额）。请持有本通知、身份证明（包括身份证、收款委托书），债权证和XXX（其他所需材料应逐一列出），从我处取得，并在中华人民共和国XX市（县）境外公证，也就是说，当债务已到还款期，但由于债权人的原因无法履行债务以支付标的物时，债务人可以将标的物交由法定机构保管，视为已履行债务，并将保管风险转移给债权人。公证机构是我国法定的存款机构。办理存款公证应注意的问题是：（1）债务人应向履行地公证机关申请存款公证；（2）申请人应提供下列材料：①该债务是否基于合同债务或侵权债务；②债务的内容；③不履行债权的证明；④交付标的物（3）未到期债务不得存放（4）办理存款公证并接受存款标的后，公证处应向债权人发出存款通知，告知债务已存放

2023-05-07

499人看过
合同无效
开除员工如何写通知

一、开除员工如何写通知开除员工通知要写明：1.劳动者的姓名；2.劳动者在本公司的工作年限，日常的工作情况；3.单位辞退劳动者的原因；4.辞退后双方的权利义务；5.单位的盖章、日期等。二、被公司开除如何赔偿公司开除员工赔偿方式如下：1.公司违反劳动合同法的规定辞退员工的，应当支付二倍的经济补偿金；2.公司经济性裁员或是无过失性辞退员工的，应当按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。3.属于过失性辞退的，用人单位不需要赔偿。《劳动合同法》规定第三十九条【用人单位单方解除劳动合同(过失性辞退)】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重违反用人单位的规章制度的；(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出

2023-06-04

464人看过

工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过
直系亲属
通知员工上班通知书如何寄到

一、通知员工上班通知书如何寄到属于紧急邮件寄送的，一般用特快寄送。如EMS等。二、送达方式有哪些？1、直接送达根据员工的户籍地址和现住址直接去员工家中，但需要注意的是必须要有两人以上一同前往，一人为人事人员，一人可以是工会或其他部门员工，送达员工并要求签收。万一员工本人不在家，也可以请员工同住的成人直系亲属签收有效，这个办法适用于员工住址较近的情况。2、邮寄送达通过邮政寄送挂号信，在挂号信的封面或存根栏必须写上送达的内容是什么，不然今后收信人会以不知道信中是什么内容没看或扔掉等理由造成不必要的纠纷。另外，在挂号信寄出一段时间后，还需要到邮局去确认信件是否送达，邮局会给予正式的反馈，如果地址有误退回，再做其他办法。3、留置送达第1点谈到如果直接送达没有人接收，家中无人，可以请所在社区的工作人员，或辖区派出所民警陪同一起到员工家门口，将信件内容塞入员工家中，并请社区、民警签字佐证以送达。4、公

2023-04-12

155人看过
扶养
医疗事故索赔申请书如何写

一、医疗事故索赔申请书如何写申请人：被申请人：医院，地址，联系电话。法定代表人(负责人)：姓名：职务医院院长。申请事项：申请对申请人与被申请人之间的医疗纠纷作医疗事故技术鉴定；事实和理由20XX年11月11日下午，申请人之子xxx(病人)因身体不适到被申请人处就诊，并住院治疗。至11月13日下午，经检查，诊断为肺血栓，并将病情告知病人。至11月14日凌晨，申请人接到医院病危通知后，赶到医院时，看见病人躺倒在离病床2米远的地上，左脸有一伤口，血流至耳朵(已凝固)，且手脚冰凉，已死亡。因被申请人工作人员违反医疗护理常规，草率治疗，未及时做转院处理，抢救不力，导致病人不治身亡。1、被申请人工作人员违反医疗常规，未给病人进行病理检查就让其住院，且至住院第二天即11月12日已经在给病人用肺血栓针(已经证实得了肺血栓，当天费用清单为证)，第三天下午，才检查出病人患的是肺血栓，延误了病情，使病人未得到及

2023-06-04

174人看过
合同条款
工程索赔如何预防

工程索赔的预防1.加强索赔的前瞻性预防。作为业主、监理工程师和承包商，都要借助自己的经验和有关规定，采取积极的措施防止可以预见的索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强对设计方案的审查等等。但如果索赔确实发生了，应积极采取措施，把索赔费用控制在最小范围之内。2.在市场经济条件下，合同是约束甲乙双方经济行为的准绳。作为业主方的管理人员应注意全面、严格地履行合同。合同在签约前应反复斟酌合同条款，注重合同文件文字的严密性，以防止在实施合同过程中因文字漏洞而造成索赔机会，从而导致额外投资。在设计管理方面应努力做到按合同规定索要设计图纸、资料，并要求设计单位提高设计质量，在条件允许的情况下引入设计竞争机制，提高设计服务质量。通过设计招标选择在信誉、设计水平、管理能力等方面较好的设计单位，尽可能地减少因设计原因增加工程造价的风险，提高设计后期服务质量。3.在物资供应方面，应做到设备和材料

2023-05-01

72人看过

仲裁委员会
如何撰写工伤索赔横幅

在用人单位拖欠工伤赔偿款的情况下，劳动者要先和用人单位协商，专如果协商无法解决，则属可以通过以下法律途径来解决：（1）向当地劳动保障监察机构投诉举报（2）向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，需要注意的是，要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请（3）通过诉讼途径解决。劳动工伤索赔计算劳动工伤事故赔偿的计算方法工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一，支付责任承担者也不是单一的。针对本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法，以供大家参考：工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一，支付责任承担者也不是单一的。本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法，以供大家参考：工伤赔偿，包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂，计算标准不一

2023-07-07

350人看过
法律综合知识
工程索赔函简单的怎么写及书写技巧

工程索赔函简单的撰写应当包括标题、受函者、索赔函编号、正文、附件五个部分，其中正文部分的书写尤为重要，应当注意事实清晰，逻辑清楚。工程索赔函的书写技巧在于说理清楚明了，事实需要充分，证据需要确凿，因此要在书写索赔函之前收集好相关的证据和资料。一、工程索赔函简单的怎么写简单的工程索赔函书写至少应当包括标题、编号、受函者、正文、附件、签署六部分的内容。其中编号是为了联系与备查用，一般由年号、代字、顺序号组成。正文至少应当包括提出引起争议的合同及其争议的原因、索赔理由、索赔要求和意见。二、工程索赔函的书写技巧工程索赔函的书写技巧在于需要有在于充分的事实、确凿的证据。而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。关键在于用心收集、整理好，并辅之以相应的法律法规及合同条款，使之真正成为成功索赔的依据。学习招标文件、合同条款及相关的法律法规尤为重要，在工程开工前应搜集有关资料，包括工程地点的

2022-05-27

355人看过