建筑工程工期延误赔偿标准-法师兄

建筑工程工期延误赔偿标准

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-19 19:58:34 155 人看过

一、建筑工程工期延误赔偿标准

建筑工程工期延误赔偿标准并非固定不变，而是依据具体合同条款、法律规定及实际情况综合确定，具体如下：

1．当承包商因自身原因未能按时完成工程，导致业主遭受经济损失时，业主有权依据合同约定的赔偿条款或相关法律规定，要求承包商承担相应的赔偿责任。

2．赔偿范围可能包括直接经济损失（如延误期间的额外租金、贷款利息等）及间接经济损失（如因工程延误导致的市场机会丧失等）。

3．具体的赔偿标准需结合合同内容、工程实际情况及双方协商结果来确定。

二、工期延误索赔的处理分类

工期延误索赔的处理分类主要分为单项索赔和综合索赔两种。

1．单项索赔是指针对每一项具体的索赔事项，在发生后立即报送索赔通知书和索赔报告书，要求单独解决支付，不与其他索赔事项混淆。这种方式便于管理，有利于及时解决问题。

2．而综合索赔，又称总索赔或一揽子索赔，是将整个项目中发生的所有索赔事项集中起来进行统一索赔。

它主要适用于索赔事项多、时间跨度大、处理复杂的情况，通过对整个工程实际总成本与原预算成本的差额进行索赔，旨在全面补偿业主因工期延误所遭受的经济损失。

三、工期延误赔偿的计算方法

工期延误赔偿的计算方法因工程计价方式的不同而有所差异。

1．对于按照定额计价的工程，索赔费用通常根据合同或相关文件约定的索赔内容来计算。

2．对于采用工程量清单计价的工程项目，索赔费用的计算则需参照工程拦标价进行。

3．若发包人未按照约定支付工程款，除需支付拖欠的工程款外，还需按照同期银行同类贷款利率支付相应的利息。

4．因停、窝工所产生的索赔费用，包括机械费用、人工费用、材料周转费用及管理费用等，也应纳入赔偿范围。

这些计算方法的确定和应用，需要专业人员进行详细核算，以确保赔偿金额的公正合理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程保险
延期建筑工程合同的赔偿条款分析

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。建筑工程合同的方式建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同，建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活

2023-07-08

253人看过
医疗机构
建筑工地误工赔偿金额计算

建筑工地停工误工补偿标准为：按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资，如果已经超过了一个月，但是劳动者依然提供了正常的劳动，此时支付给劳动者的误工费标准就是不能够低于当地的最低工资标准，如果停工以后，劳动者也没有提供劳动，可以停发误工费。误工费赔偿标准误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定，误工费包括了工资、资金、津贴、课酬等。“患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生的上一年度职工平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。”误工费计算方式按患者有无固定收入分为两种。《工资支付暂行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者

2023-07-06

385人看过
误工费
建筑工伤误工费该如何赔偿

工伤误工费赔偿标准：由单位按受伤前的月工资标准支付，一般不超过12个月，伤情严重或情况特殊，经劳动鉴定委员会确认后，最长期间不超过24个月。一、车祸对方全责工资怎么算车祸伤害认定为工伤的，在工伤期间工资是原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。二、工伤出院后修养工资应该怎么办工伤出院后修养工资应该不变，由所在单位按月支付，停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照工伤保险的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。《工伤保险条例》第三十三条第二款规定，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停

2023-03-01

325人看过
法律综合知识
建筑工程人员误工费的赔偿期限是多长时间

一、建筑工程人员误工费的赔偿期限是多长时间误工费最多赔付时间24个月。误工费按下列标准进行赔偿：1．对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。2．受害人没有固定收入且受害人能证明其最近三年的平均收入状况的，按其最近三年的平均收入水平赔偿。3．受害人没有固定收入且受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的，按相同、相近行业的上一年职工平均工资赔偿。二、建筑工程人员误工费需要什么证据误工费一般需要这四种证明：1．劳动关系证明；2．工资收入证明；3．完税证明证明；4．医院的误工证明或者司法鉴定机构出具的误工期鉴定报告等证据。三、建筑工程人员如何追要误工费赔偿建筑工程人员的误工费应该通过协商、申请仲裁或者起诉的方式来向赔偿义务人索要。如果建筑工程人员有固定收入，误工费可按实际减少的收入计算。无固定收入的，则按照其最近三年的平均收入计算等。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法

2023-10-13

185人看过

工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
房产评估
建筑工程拆迁的赔偿标准是多少？

房屋拆迁补偿标准：1、房屋拆迁货币补偿＝合法拥有房产评估价格＋房屋装修装饰商定补偿金额（或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）2、房屋拆迁补偿差价＝合法拥有房产评估价格＋房屋装修装饰商定补偿金额（或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）－被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格合肥市建筑工程拆迁补偿规定一般情况下，合肥市工厂拆迁补偿标准通常是：地上附着物补偿以及土地补偿。房屋拆迁补偿一般包括房屋补偿以及宅基地补偿。有营业执照的门面房，个体户，或者是经营用房需要按商业用房的性质进行补偿。商业用房补偿比住宅用房要高很多，要补偿停产停业损失、装修费用、拆迁过渡费、安置等。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定

2023-07-16

180人看过
不可抗力
建筑施工合同延期的赔偿问题

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、监理的职责和义务1．监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。2．监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。3．监理人对承包人违反合同规定的质量和要求完工(交货，交图)时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反认真工作规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。4．监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当

2023-03-02

383人看过
工伤赔偿标准
建筑工伤赔偿怎样处理？建筑工伤赔偿标准是怎样的

一、建筑工伤赔偿怎样处理？1、要求用人单位垫付医疗费，进行治疗。2、收集劳动关系的相关证明。劳动关系证明材料是申请工伤认定的必备材料，没有劳动关系证明，将无法启动下一步的工伤认定程序；没有劳动关系证明，不要轻易启动工伤认定程序，否则也可能使自己处于非常被动的局面。3、进行工伤认定。工伤认定是由人力资源和社会保障部门对所受伤害是否属于工伤进行的行政确认，是处理工伤最为重要的一步。如果单位认可是工伤，劳动者可以建议用人单位去申请工伤认定。需要注意的是，第一、只有人力资源和社会保障局才有权作出工伤认定，不要盲目相信企业认可工伤的承诺；第二、自发生工伤事故或确诊职业病，最晚不要超过一年的时间去申请工伤认定。4、进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定也就是对工伤受伤程度进行伤残评定，由劳动能力鉴定委员会组织专家进行。5、申请劳动仲裁，索赔工伤待遇。根据鉴定的伤残等级以及《工伤保险条例》的规定，可以确定工伤赔

2023-02-21

160人看过

法律综合知识
建筑工地工伤认定标准及赔偿

一、建筑工地工伤认定标准及赔偿建筑工地工伤认定标准如下：1．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4．患职业病的；5．因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6．在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7．法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。赔偿如下：1．治疗工伤的医疗费用和康复费用；2．住院伙食补助费；3．到统筹地区以外就医的交通食宿费；4．安装配置伤残辅助器具所需费用。二、申请工伤赔偿程序是怎样的申请工伤赔偿程序如下：1．进行工伤认定。2．进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其直系亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。3．用人单位于每月15日

2023-07-15

355人看过
工伤赔偿标准
工伤赔偿标准适用于建筑工人

建筑工人工伤工资赔偿标准应该是全资。根据国家的法律法规规定，员工在工伤期间不能上班，但是公司是需要支付给员工全部的薪资而不是只发底薪，如果公司未按规定来发工资，员工可以依据相关的法律来对公司进行上诉。相关机构会根据国家规定来对公司进行要求。以保障伤者的正常权益。工伤工资的计算方式工伤工资的计算方式如下：（1）如果员工停工留薪的，仍然按照其原来的工资水平来计算其工资，用人单位需要按月支付给员工；（2）如果员工在规定的医疗期内的，则其病假工资按照不低于当地最低工资标准的80％来计算，具体标准则由公司依法确定。工伤的认定标准是什么1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落

2023-07-01

233人看过
工伤赔偿标准
什么是建筑工伤赔偿标准？

一、什么是建筑工伤赔偿标准？工伤赔偿标准，又称工伤保险待遇标准。是指工伤职工、工亡职工亲属依法应当享受的赔偿项目和标准。未参加工伤保险期间用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照《工伤保险条例》规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。二、建筑工伤赔偿怎么处理？1、要求用人单位垫付医疗费，进行治疗。2、收集劳动关系的相关证明。劳动关系证明材料是申请工伤认定的必备材料，没有劳动关系证明，将无法启动下一步的工伤认定程序;没有劳动关系证明，不要轻易启动工伤认定程序，否则也可能使自己处于非常被动的局面;3、进行工伤认定。工伤认定是由人力资源和社会保障部门对所受伤害是否属于工伤进行的行政确认，是处理工伤最为重要的一步。如果单位认可是工伤，劳动者可以建议用人单位去申请工伤认定，需要注意的是。第一、只有人力资源和社会保障局才有权作出工伤认定，不要盲目相信企业认可工伤的承诺。第二、自发生工伤事故或确诊职业病，

2023-04-18

370人看过
法律综合知识
延误工期怎么赔偿

一、延误工期怎么赔偿看合同是如何约定的，直接按照合同约定的赔偿即可，一般会要求赔偿损失和采取补救措施。工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。二、违约金比例上限是多少根据工期延误违约金的规定违约金比例上限是实际损失的30%，在我国的各个省市，几乎每天都有工程在修建，工程的修建一般都是为了满足人们居住，或者是工作的需要的，若是存在违约行为，难免会使得对方收到损失，故此需要支付违约金。三、造成工期延误的原因有哪些（一）因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过

2022-02-18

384人看过

违约金
建筑工程合同延期承包人应该怎么赔偿

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、窝工费怎么索赔窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总

2023-04-01

248人看过
法律综合知识
建筑工程索赔期限

一般进行建筑工程索赔的期限是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。建筑工程索赔期限的法律依据《民法典》第八百零七条？？发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零七条　发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工

2022-06-23

323人看过