发包方(甲方):
承包方(乙方):
经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同,其具体条款如下:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包工程范围及工程量:
4、承包期限:年月月日竣工。
5、工程承包费用
6、乙方必须投入的工种及人数
二、工程结算
工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后,甲方一次性支付工程款。
三、工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工,保证工程质量,如不符合质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
四、安全生产
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
3、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
五、材料供应
甲方设专人工程材料,乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。
六、施工机具
1、大型机具由甲方负责,保证使用需要。
2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。
3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损坏乙方负责赔偿。
七、现场管理
1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
八、违约责任
1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失乙方应予赔偿。
2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或解除。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算,甲方可从工程款中扣除作为违约金。
九、附则
1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
签订日期:签订日期:
-
村工程承包合同范本
59人看过
-
工程承包私人合同范本?
65人看过
-
简单工程承包合同范本
270人看过
-
建筑工程承包合同范本
138人看过
-
国际工程承包合同范本
111人看过
-
工程承包力瓦工合同书范本是怎样的
255人看过
工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>
-
电力工程承包合同范本怎么写江苏在线咨询 2022-08-03甲方:XXXX 乙方:XXXX工程有限公司 一、工程名称:XXXXXXX项目 二、工程地点:XXXXX 三、工程内容:线路施工及配电箱安装 四、工程造价:伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元) 五、双方责任 1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前,甲方应组织有关人员
-
电力工程承包范围上海在线咨询 2022-07-21一、取得一级承装(修、试)电力设施资质,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 二、取得二级承装(修、试)电力设施资质,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 三、取得三级承装(修、试)电力设施资质,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 四、取得四级承装(修、试)电力设施资质,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者
-
电力建设工程施工合同总包合同合同范本广东在线咨询 2022-12-15你需要的电力建设工程施工合同合同范本如下: 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如
-
水电工程承包合同范本怎么写山西在线咨询 2022-02-06__________(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、工程地点:__________2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),
-
工程承包合同范本重庆在线咨询 2022-01-27质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:一承包方法: 1承包形式:单包,即包工不包料。 2工作范围:工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。二工程进度:按甲方及业主要求