工程的质保金什么时候返还-法师兄

工程的质保金什么时候返还

来源：法律编辑整理时间： 2022-01-06 05:08:56 73 人看过

一、工程的质保金什么时候返还

《建设工程质量保证金管理》第十条有对工程质保金的具体规定，当建设单位在接到施工单位返还保证金申请后，应于14日内会同施工单位按照合同约定的内容进行核实。如无异议，建设单位应当在核实后14日内将保证金返还给施工单位，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。建设单位在接到施工单位返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可施工单位的返还保证金申请。

同时，住建部为了减少建筑企业负担，细化了相关规定。

（一）规定两种情况不得预留工程质量保证金：在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金；采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，建设单位不得再预留保证金。

（二）缺陷责任期最长2年：从工程通过竣工验收之日起，自动进入缺陷责任期；缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、建设单位和施工单位在合同中约定。

二、工程质保金一般是多少钱

工程质保金的合同规定的金额：工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％。

合同条款中对涉及质保金的下列事项最好事先进行约定：

（一）质保金预留比例、返还期限及方式；

（二）质保金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式。

三、遇到工程质保金不给怎么办

可以起诉，要求按照合同约定，给付质保金。

《建设工程质量保证金管理暂行办法》

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
工程质量问题解决后的质保金如何返还

一、工程质量问题解决后的质保金如何返还工程质量保修金退还流程：1．建设单位向住建局质检部门提出申请；2．经城区物业管理办公室签署退还意见并加盖章印返还至质监部门方可退还；3．公告期限内无反映问题的，由物业确认，物管科领导签字报综合科复核无异议后盖章返还至住建局质监部门。【法律依据】《建筑法》第五十二条，建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。二、工程质保金退还申请书范文工程质保金退还申请书范文的写法如下：1．保证金预留、返还方式；2．保证金预留比例、期限；3．保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；4．缺陷责任期的期限及计算方式；5．保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；6．缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；7．逾期返还保证金的违约金支付办法及

2023-06-26

404人看过
合同条款
工程质量保修金返还还有利息吗

一、工程质量保修金的含义质保金或保修金，通常根据工程价款结算总额的一定比例由业主单位扣留，扣留时间不一，且一般不计算利息。质保金是一笔不小数字，当下建筑行业步入了微利时代，质保金有可能是承包人的全部利润。但在施工企业或者实际施工人提起返还保修金之诉时，业主单位往往以涉案工程存在质量问题，如漏水、开裂等，且屡次修复无法改善或保修期未届满等理由提出质保金返还条件不成就。二、工程质量保修金返还还有利息吗质量保证金返还是不支付利息的，单位支付给购货方的质保金是为了保证产品或服务质量在一定时期内不出问题到期后如果合格对方单位就会返还质量保证金如果不合格就不能返还了。是不支付利息的。三、工程质量保修金比例是怎么规定的6月7日国务院常务会议推出新的降费措施，其中决定把建筑领域工程质量保证金的预留比例上限由5％降至3％。本次修订的《办法》规定，发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在

2023-04-03

163人看过
工程发包
返还工程质保金一般要等多久

当事人对质量保修金返还期限有约定的，从其约定;没有约定或约定不明的，缺陷责任期满后，发包人应当将质量保修金返还给承包人，即发包人应当自接受建设工程之日起2年内将质量保修金返还给承包人。一、发包方的义务包括哪些建设工程发包人的义务是：1、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；2、发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；3、发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。二、哪些情况下承包人可以主张工期顺延承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺

2023-06-23

152人看过
法律综合知识
何时返还建筑工程质保金符合法律规定

一、何时返还建筑工程质保金符合法律规定返还建筑工程质保金符合法律规定的时间是在承包人提出返还保证金申请后的14天内返还。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。二、工程质保金退还申请书内容工程质保金

2023-07-30

431人看过

预付款
工程质保金的支付后应当何时返还如何计算

工程质保金的支付后应当在工程保证期后允以返还。建筑工程中一般发包人和承包人会约定质保期，质保金一般是在质保期满后支付。一、预付款在合同中是否必须约定1、工程预付款的额度。建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工程工作量的50%但也不能低于30%；大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的20%，安装材料用量较大的工程可以适当增加。2、工程预付款的扣回时间和方式。折回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定。工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而不被挪作他用，防止承包方收到工程预付款后不能按时进场施工，发包方可以在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行监督的办法。3、扣回工程预付款的时间和比例，比如在工程进度款支付至25%到75%之间按工程进度款比例扣回。二、包工程

2023-03-22

439人看过
解除取保候审
法院判决后保释金什么时候返还？

犯罪嫌疑人进行取保候审所缴纳的保证金，一般应当在取保候审期限届满之后归还。《刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反相关规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。欠款法院判决后如何计算？在判决书生效后，执行判决书的，利息按判决书的数额计算支付，迟延执行的，按照迟延履行期间的债务利息计算强制执行。迟延履行期间的一般债务利息，根据生效法律文书确定的方法计算，未确定的，不计算。加倍部分债务利息等于债务人尚未清偿的除一般债务利息之外的金钱债务乘以日万分之一点七五乘以迟延履行期间。《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条：根据民事诉讼法第二百五十三条规定加倍计算之后的迟延履行期间的债务利息，包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息。迟延履行期间的一般债务利息，根据生效法律文书确定的方法计

2023-07-29

177人看过
保证
返还工程保证金的案由是什么

包方提起诉讼要求发包方退还保证金，应当依照定金法律关系的要求来确定案由，从而其管辖也应适用一般的合同纠纷的管辖，而不适用建设工程施工合同专属管辖。一、常见的建筑工程合同纠纷有哪些常见的建设工程合同纠纷如下：1.施工合同的效力问题；2.合同无效是否进行结算；3.备案合同和“补充协议”，即黑白合同不一致，在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据；4.对建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾越不结算是否认可送审价的问题；5.工程结算采取何种的标准问题；6.诉讼中，造价司法鉴定的范围；7.关于工程质量、工期、农民工利益问题。二、怎么确定建设工程分包合同纠纷管辖建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，并不包含建设工程分包合同纠纷案件。故建设工程分包合同纠纷案件应当由被告住所地或者合同履行地法院管辖。建设工程施工合同纠纷起诉流程如下：1、提起诉讼。与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法

2023-02-26

404人看过
法律综合知识
应返还建筑工程质保金的期限的期限

一、应返还建筑工程质保金的期限的期限建筑工程质保金返还期限为：在工程竣工验收合格后一年退还或两年退还。工程质保金是合同双方约定从应付合同价款中预留的，当标的物出现质量问题需要进行修理时用于支付修理费用的资金，比例不得高于工程价款结算总额的3％。二、建筑工程质量保修金和保证金有哪些区别建筑工程质量保修金与质量保证金最大的区别在于它们的来源不同。保修金是双方在合同中约定，在工程竣工时从应付的工程款中预留的用于保证工程维修的资金，它来源于建设单位的工程款。而保证金是在建设工程施工合同订立之前，由施工方预先付给建设单位的用于保证施工质量的资金；它来源于施工单位，建设单位向施工单位预收了这样质量保证金后，作为工程量的一部分再支付给施工单位，因而是一种变相的垫资施工行为。三、工程质保金诉讼时效多久工程质保金诉讼时效是三年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规

2023-10-04

207人看过

履约保证金
什么时候退还工程履约保证金

一般情况下这个履约保证金是到项目竣工验收合格为止进行退还的；是为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，履约保证金的数目要大于合同预付款数目。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书(即竣工证书)前一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。一、建设工程合同工期纠纷如何解决（一）认定开工日期：一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：1、合同中约定具体的日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。（二）认定竣工时间：1、以双方确认的日期为竣工日期；2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；4、未经竣工验收

2023-06-24

163人看过
法律综合知识
建筑工程质保金返还规定有哪些时间要求

一、建筑工程质保金返还规定有哪些时间要求建设工程质保金退还的方式是在工程竣工验收合格后一至两年退还。工程质保金是合同双方约定从应付合同价款中预留的，当标的物出现质量问题需要进行修理时用于支付修理费用的资金，比例不得高于工程价款结算总额的3％。二、工程合同质保金条款怎么写工程合同质保金条款需要写上双方所有身份信息、以及还有质保金的金额、双方所存在的权利和义务、违约的责任、最后就需要写上双方当事人的名字和时间；这样才能确定此合同受到法律的保护。建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。三、建筑工程质量保修金和保证金有哪些区别建筑工程质量保修金与质量保证金最大的区别在于它们的来源不同。保修金是双方在合同中约定，在工程竣工时从应付的工程款中预留的用于保证工程维修的资金，它来源

2023-11-03

398人看过
工程合同纠纷
工程合同纠纷,没有约定质保金该何时返还？

《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。第十条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。一、工程合同质保金有什么用？项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任

2023-04-01

178人看过
农民工
农民工什么时候能返程复工

一般情况下，4月5月左右就可以进行复工。目前我们国家正处于新冠肺炎疫情期间，返程复工需要根据国家级地方有关部门发布复工通知。在得到具体的通知后，建议才进行返程复工。在得到了复工通知之后，企业就可以开始复工，复产农民工也能够返程复工了，但是还是需要遵循一些管控政策，佩戴口罩等等。要在疫情防控措施做好的基础上来进行复工生产。一、疫情延期交房最多多久一般交付延期都会有个限度，像北京一项目宣布延期一个月交付。合肥房地产协会发布《关于合肥市房地产开发项目全面复工的通知》，通知表示，房地产开发项目可以全面复工。虽然政府有承诺开发商因疫情影响导致楼盘延期交房，但并不是没有期限的，合理延期是顺延。耽误工期1个月，延期1个月；耽误工期2个月，就顺延2个月。如果工地停工1个月，开发商却延期好几个月，那肯定是不合理的，如果要钻这个空子，开发商则必须要进行赔偿。而那些趁着疫情延期半年甚至一年的，大家如果遇到了这类

2023-06-23

201人看过

合同条款
如何正确处理公路工程质保金的返还？

公路工程质保金法律是没有进行具体规定的，主要是由当事人协商确定的。法律规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。公路工程质保金是多少工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％。合同条款中对涉及质保金的下列事项最好事先进行约定：（一）质保金预留比例、返还期限及方式；（二）质保金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；（三）具体的保修范围、缺陷责任期的期限及计算。《民法典》第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范

2023-07-06

476人看过
业主
物业返还工程质量金需要多久时间

返还工程质量金的时间是：自建设单位接到施工单位返还保证金申请后，14日内按合同约定的内容进行核实并无异议的，在核实后的14日内将保证金返还给承包人。一、工程验收完成后什么时候结算工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。全名为工程价款的结算，是指施工单位与建设单位之间根据双方签订合同(含补充协议)进行的工程合同价款结算。工程结算又分为：工程定期结算、工程阶段结算、工程年终结算、工程竣工结算。那么工程验收完成后什么时候结算呢?建设工程竣工后28天内做结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程

2023-04-05

437人看过