建筑工程延期交付要如何索赔-法师兄

建筑工程延期交付要如何索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-24 20:35:05 285 人看过

建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额索赔，或者按照清单计价的工程项目进行索赔；合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付，一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。

一、开发商交房违约怎么担责

开发商交房违约的话，约定违约金的，可以要求违约金赔偿，商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

二、工程款违约付利息吗

如果是一般的民事合同，当一方有违约行为的，是可以要求支付逾期利息的，有的建设单位可能因为资金周转问题，会拖欠工程款，这也是一种违约行为。那么，拖欠工程款可以要求支付利息吗,怎么算利息?工程欠款可以追讨利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。因此，建筑工程双方有约定利息从约定处理，没有约定可要对方按同期贷款利率支付欠款利息。需要注意的是，如建筑工程双方就工程欠款事宜无法协商一致，准备委托建筑工程律师向法院起诉的追偿，要及早进行，法律规定工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或应当知道拖欠行为起算，逾期无正当理由不起诉的，法院将不再保护。

三、个人欠款可以收滞纳金吗

收滞纳金要根据借款合同约定，借贷合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。但合同约定期限届满后，债务人逾期未返还借款的，应当自合同期限届满之日起计算逾期利息，而不再是无息借款。逾期利息是指中国人民银行规定的在借款人逾期归还借款本息时支付给贷款人的超期使用资金的利息，可参照银行同期同类贷款利率计算。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

违约金
建筑工程延期交付违约金应该怎么计算

关于建筑工程延期交付违约金的计算：合同对违约金有具体约定的按约定计算，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一、购房合同违约金如何计算？如果购房合同对违约金的计算方法有约定则从约定。对于购房合同没有约定违约金或者损失赔偿计算方法如下：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。依据《民法典》的规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。在此特别提醒采取按

2023-03-15

293人看过
法律综合知识
建筑工误工费该如何索要

建筑工程人员误工费的索要需要找包工程的人或者找开发商，误工时间由医疗机构出具的证明确定，受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。收入状况根据用人单位开具的《收入状况证明》，或者劳动者最近一年的工资表和营业执照副本的复印件予以证明。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条

2024-04-23

423人看过
业主
工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后，业主能不能申请索赔，要依据实际情况而定，如果房屋延期交付给业主，构成合同违约的，业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定

2023-04-18

84人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的技巧

1、搭建经验丰富、认真敬业的索赔班子；2、抓住索赔机会，扎实做好准备工作；3、认真签约，为今后索赔打好伏笔；4、严格按照程序索赔，确保索赔成功；5、切实履行合同，与业主良好合作；6、掌握谈判技巧，达到索赔目的索赔谈判中要注意方式方法。一、建筑工程的索赔程序（1）整理索赔证据：施工企业不应该放过任何索赔的机会和证据，同时对索赔事件进行详细了解和事态调查；对索赔事件原因进行分析，并判断业主承担责任的可能性；对事件损失进行计算。（2）发出索赔通知，根据现行的建筑施工合同文本，施工企业应在索赔事件发生后20天内，向业主发出索赔通知。索赔通知一般包括：索赔报告的主要内容：索赔事件发生的详细过程，干扰事件的原因及责任范围；对照合同确定索赔的合法性和合理性；收集到的索赔证据，包括有关文件、记录、来往信函、签证、通知书及计算依据；计算损失，确定索赔价值。（3）索赔的批准，业主在接到索赔通知，10天内给予批

2023-02-20

123人看过

工程承包
建筑工程承包人如何索赔可得利益

索赔可得利益是承包人的单方行为，必须依靠证据支持，故承包人必须注意收集和固定证据。索赔可得利益，承包人至少应当证明二个事实：发包人违约行为和可得利益损失数额。对于违约行为，证据包括合同书、施工图纸、工程师指令、会议纪要、签证等。对于损失数额，以约定计算法为主，如果无约定的，可以参照建筑企业的行业利润计算。索赔事件发生后，承包人应当按照合同约定时限及时递交索赔资料。索赔不成功时，应当及时提起诉讼。一、合同中价格计算错误怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。二、合同的价格错误计算怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作

2023-03-22

79人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔报告包含的内容有哪些，如何索赔

一、索赔的内容和分类1、索赔的内容施工索赔的内容有经济索赔和工期索赔。即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限，作为非承包商原因造成工期延误的补偿。而在实际工程中，往往同一索赔事项既有经济索赔又有工期索赔。2、赔的分类按涉及的当事双方分类：承包商与业主间的索赔、承包商与分包商间的索赔、承包商与供应商间的索赔；按索赔依据分类：合同规定内的索赔、非合同规定的索赔、道义索赔；按索赔处理方法和处理时间不同分类：单项索赔、综合索赔(又称总索赔、一揽子索赔)。索赔应提出正式的书面报告，内容力求确凿，简明扼要，证据充分，以获得应有的索赔款项。二、索赔的条件和程序《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008对索赔作了较大的补充，规定更加明确具体。更具操作性。1、索赔的条件一是正当的索赔理由；二是有效的索赔证据；三是在合同约定的时间内提出。必须有正当的索赔理由是任何索赔事件成立的前提条

2023-03-20

461人看过
工程施工
建筑工程施工工期到期是否需要延期

一、建筑工程施工工期到期是否需要延期需要。建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国建筑法》第九条二、工程延期的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

2023-06-14

217人看过
法律综合知识
建筑工程工期延误每天赔偿标准

一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1．建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变，而是依据合同中的具体约定来确定。2．一般来说，赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算，如0．1％至0．5％之间，且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20％。3．这一标准旨在平衡双方的利益，既体现了对违约方的惩罚，也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5％，进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1．在合同中，双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2．当实际工期超出约定工期时，即视为工期延误，此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3．需要注意的是，赔偿金的计算应基于公平、合理的原则，既要考虑到承包人的违约程度

2024-08-02

191人看过

法律综合知识
工程延期交付发包方应该怎么索赔呢

当建筑工程没有按照建筑工程合同约定如期完工，并及时交付给发包人的，就可以说承包人违约，那么根据合同约定及民法典规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失。1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。《民法典》第577条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-05-09

165人看过
借贷合同
建筑工程款利息如何计付

当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。一、买卖合同利息法律规定在买卖合同中，必定涉及一方是卖方，一方是买方。如果卖方如期交付了全部货物的，买方就应该在约定的期限内支付相应的价款。如果买方没有按时支付货款的，就需要按照合同中的约定承担逾期支付的利息和违约金等。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由

2023-06-24

336人看过
保险公司
建筑工人事故索赔流程

＞［提要］凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业，一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站；达到事故级别和重大安全事故，建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。．．。撞墙事故索赔程序（一）、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。（二）、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后，会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。（三）、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂，修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》（均须盖修理厂公章）。（四）、开事故证明若损失不大，可任意找人写一个《第三方证明

2023-07-02

443人看过
法律综合知识
建筑工地人身损害该如何索要赔偿

法律咨询：建筑工地人身损害赔偿问题你好，我是一工地受害人的哥哥，我弟弟在一家私人自建的工地上干活时，因钢管架不牢固倒塌导致我弟和另一个工人掉下脚部摔伤成严重骨折，现在一家医院准备做手术，弟家上有老，下有小都需要照顾，并且家里的地因此缺少劳力，无法耕种，生活陷入困境，请问建房的主人该承担什么具体责任，如果打官司，如何写诉状谢谢。律师回答：可以向当地的法律援助中心申请法律援助相关法律知识：《高法关于审理人身损害赔偿案的司法解释》中有关内容的规定第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。前款所称从事雇佣活动，是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围，但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的，应当认定为从事雇佣活动。第十条承揽人

2023-12-11

150人看过

不可抗力
工程延期后的监理费如何索赔？

工程延期后监理费索赔如下：1、合同有相关约定的，可按合同约定进行赔偿；2、合同没有约定的，可就监理费用进行协商；3、协商不能达成一致的，可依法向人民法院起诉。一、合同变更应当符合哪些条件合同变更应符合如下条件：1、协商变更的，应当满足双方协商一致、合同有效存续等条件；2、约定变更的，应当满足约定变更事由达成、当事人主动提出变更等条件；3、法定变更的，应当满足法定事由成就、合同难以履行等条件。二、购房定金纠纷怎么处理？购房定金合同纠纷可以采取协商、调解、仲裁、起诉等方式处理。双方当事人先沟通，协商达成一致；无法达成一致的，可以请求相关机构进行调解；合同约定了仲裁条款或达成仲裁协议的，可以申请仲裁；以上方式无法解决纠纷的，可以向人民法院起诉。三、合同解除后损失怎么解决合同解除后损失解决办法：1、协商终止或者协议终止，以及因不可抗力原因终止合同的，双方可以同时约定一方损失的赔偿或者赔偿，并在协议

2023-03-28

396人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔要注意哪些事项

建筑工程索赔条件：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。建筑工程索赔程序是怎样的一、建筑工程索赔程序是怎样的1、建筑工程索赔程序如下：（1）承包商递交索赔意向书；（2）承包商继续施工，同时准备索赔材料；（3）提交索赔文件；（4）工程师审核索赔文件；（5）工程师作出处理决定；（6）业主审查索赔处理；（7）承包商是否接受最终索赔处理决定。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第四百七十一条当事

2023-07-27

368人看过