面对不可抗力，明确各方的工程损失承担责任-法师兄

面对不可抗力，明确各方的工程损失承担责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-22 08:21:24 474 人看过

由发包人承担，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。

为减少损失采取必要措施的费用由谁承担

为减少损失采取必要措施的费用由被管理人承担。管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

第三者
无责任方在修车方面可能会承担的损失补偿

在无责方进行汽车维修服务时，客户有权要求赔偿在维修过程中产生的交通费用。这些费用应按照客户正常上下班途中的公共交通工具费用来计算。交通事故全责方承担全部损失的赔偿责任。赔偿时由交强险承保的保险公司在第三者责任限额内赔偿，超额部分由对方根据责任认定情况赔偿。在无责方进行汽车维修服务时，客户有权要求赔偿在维修过程中产生的交通费用。这些费用应按照客户正常上下班途中的公共交通工具费用来计算。交通事故全责方承担全部损失的赔偿责任。赔偿时由交强险承保的保险公司在第三者责任限额内赔偿，超额部门，再由对方根据责任认定情况赔偿。素材：交通事故维修赔偿计算方法根据提供的素材，我们可以了解到交通事故维修赔偿计算方法的相关规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定，机动车发生交通事故造成损失的，由机动车保险公司在机动车保险责任限额范围内予以赔偿。机动车交通事故造成非

2023-09-08

355人看过
分公司
各分公司在责任承担方面的责任分配

分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。分公司没有独立的财产，其财产所有权归属于总公司所有，分公司不独立享受权利和承担义务，其经营所得归属于本公司，当然其在民商事活动中出现的民事责任由总公司承担。分公司与总公司的关系是什么（一）总公司管理分公司，对所属分公司在生产经营、资金调度、人事管理等方面行使指挥、管理、监督的权利，具有法人资格，可以独立承担民事责任。分公司是与总公司相对应的法律概念，是指在业务、资金、人事等方面受总公司管理，不具有法人资格的分支机构。分公司在法律、经济上没有独立性，属于总公司的附属机构。（二）联系与区别：1、分公司没有自己的独立财产，其实际占有、使用的财产是总公司财产的一部分，列入总公司的资产负债表。2、分公司不具有法人资格，不独立承担民事责任。3、分公司的设立程序与一般意义上的公司设立程序不同，设立分公司只需办理简单的登记和开业手续。4、分公司没有自己的公司章

2023-07-11

305人看过
侵权责任
不可抗力侵权责任由谁承担

一、不可抗力侵权责任由谁承担1、依据我国相关法律的规定，因不可抗力因素造成他人利益损害的，侵害人不承担侵权的责任，但法律另有规定的除外。2、《民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、构成不可抗力的条件是什么1、它是在订立合同以后，合同履行完毕之前发生的，并且是在订立合同时当事人所不能预见的。2、它不是由于任何一方当事人的过失或疏忽行为所造成的，即不是由于当事人的主观原因所造成的。3、它是双方当事人所不能控制的，即这种事件的发生是不能预见、无法避免、无法预防的。3、因此，凡人们能够预见而未预见，经过努力能够预防或控制的，均不属于不可抗力事件。不可抗力条款的内容包括：（1）不可抗力事故的范围：通常可分为两大类。一类是由于自然力量所引起的，如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾等;另一类是由于社会力量所引起的，如战争、罢

2023-04-20

463人看过
不可抗力
不可抗力交通事故责任承担责任吗

不可抗力不能作为免除行为人民事责任的法定事由。《道交法》未规定不可抗力作为免责事由并非不言自明。比如高危作业行为人在从事高度危险作业活动中取得利益，在作业带来的危险成为现实时，行为人应对事故造成的损害结果承担赔偿责任，符合为自己行为之责任的侵权法核心价值。即使有不可抗力的介入，并不能改变高危作业给周围环境带来危险的性质，也不能切断其与事故的因果联系。因此，在机动车遇不可抗力（如突遇大风导致车辆失控）发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，也应赔偿。一、交通事故的免责事由有哪些1、受害人故意且造成事故不可避免；2、机动车一方无过错。《道交法》第七十六条第二项第二款交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。中碰撞的表述表明，既要有非机动车驾驶人、行人的故意，又要因为这种行为的急迫使事故必然发生。这是因为从因果关系的角度来看，在受害人具有故意的情况下，表

2023-02-28

147人看过

不可抗力
不可抗力临时设施损失由谁承担

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。一、工程停工后怎样索赔项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。二、确定建筑合同的诉讼主体的方法是1、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同，产生纠纷后，应以该建设单位为诉讼主体

2023-03-27

70人看过
扶养
司机是否需承担对方损失责任

交通事故对方全责则承担全部赔偿责任，保险公司在限额内先行赔偿，不够部分由肇事者承担。可以要求的主要赔偿项目及标准有：医疗费；误工费；护理费；住院伙食补助费；交通费；残疾赔偿金；被抚养人生活费；以及精神抚慰金、财产损失等等。交通事故同等责任还需要对方赔偿吗发生交通事故后，同等责任下，如果有机动车，先由机动车一方在交强险责任限额内赔偿，超出限额的部分，机动车与非机动车、行人发生事故的按照机动车60％，非机动车、行人40％的比例承担，机动车之间的交通事故，一般按照各50％的比例承担，互相赔付。如果造成人员死亡，死亡赔偿金按受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者是农村居民人均纯收入，按20年计算。但60周岁以上的，年龄每增加1岁，赔偿的期限减少1年；75周岁以上的，按照5年计算。丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。被扶养人生活费也按受诉法院所在地上一年度

2023-07-15

125人看过
法律综合知识
施工期间不可抗力的损失如何分担

一、施工期间不可抗力的损失如何分担1．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；2．发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、施工期间不可抗力的损失纠纷的解决方法1．协商：施工当事人协商一致，达成和解协议；2．调解：由第三方的介入

2024-01-17

210人看过
不可抗力
因不可抗力造成他人损害的是否需要承担责任

因不可抗力造成他人损害的不需要承担责任。一、无过错责任，过错推定责任和过错推定责任的区别无过错责任不具有对违法行为的制裁性，而在于对受害人提供补偿，补偿功能是它的一个很重要的法律特征，而过错推定仍然是以过错为归责原则,只是法律加大了加害人的注意义务，因此过错推定还是具有一般民事责任的教育、惩罚等性质。无过错责任往往和保险制度联系在一起，通过保险制度实现损害分配的社会化，而过错推定责任因为法律加大了加害人的注意义务，加害人未能尽到义务，所以要对受害人提供补偿，它并不以保险制度而分配损失。无过错责任并不考虑当事人的过错，一旦损害发生，就应承担责任。并不存在免责的事由，而过错推定承认加害人有反驳的机会，在存在不可抗力时，也有机会免责，所以它并不是一种纯粹的归责方法。无过错责任并不需要双方当事人对有无过错举证，而只要有因果关系的存在。在行为人不能证明他们没有过错的情况下，推定行为人有过错，应承担赔

2023-03-29

187人看过

营业执照
地面施工损害责任的责任承担是谁

一、地面施工损害责任的责任承担是谁1、.公共场所或者道路上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担侵权责任。窖井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千二百五十八条，在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。二、工地工伤责任划分标准是怎样的在工伤事故中除交通事故以外，其他事故是不划分责任的。工伤赔偿适用无过错责任原则，即因为职工违反操作规程而发生工伤，用人单位同样要承担职工的工伤赔偿。这是说在工厂有营业执照的情况下。没签订劳动合同，能证明存在事实劳动关系也可以，比如，工资条或卡、工作证、工作服、招工登记表、考勤记录

2023-06-12

260人看过
职务犯罪
明确了各方法律责任

《社会保险费申报缴纳管理规定》根据社会保险法和《社会保险费征缴暂行条例》规定，增加了法律责任的内容，明确社会保险经办机构及其工作人员失职，渎职的法律责任，用人单位未按规定办理缴费申报的法律责任，瞒报工资总额或职工人数的法律责任，以及未按时足额缴费的法律责任。如何明确公务员法的法律责任任何一种违法行为都会相应地引起惩戒性和补救性两类内容，但在责任主体上却是有所区别的。对于公务员机关及其从事公务员管理行政公务人员的违法，其相应的法律责任在内容上是不同的。对公务员管理各级组织的违法，较少要求组织承担惩戒性的责任，更多地是要求其承担补救性的责任；对公务员管理行政公务人员的违法，更多依据公务人员的故意或重大过失情节，在对组织内部责任的承担上既要求承担惩戒性责任又要求承担补救性责任。而公务员个人违法则是由于公务员个人不履行或不能依法履行其法定的义务、违反公务纪律或从事职务犯罪活动引起的，应依照相关法律

2023-08-18

325人看过
工程承包
工程承包的方式和责任不明确怎么办？

我国法律确认的工程承包方式有：总包、分包和转包。由于承包方式不同，承包方所承担的责任也不同。总包合同，由一个承包人独立地对全部建筑工程承担责任。分包则用两种情况：一是分别承包，即各承包人分别独立地与发包人签订合同，由各承包人单独对发包人负责，各承包人之间不发生权利义务关系；二是联合承包，即各承包人相互联合为一体，共同发包人签订总包合同，然后各承包人之间再签订数个分包合国，将项目建设中的各单项工程落实到每个承包人。在这种承包方式中，联合承包人共同对发包人负责，各承包人相互之间又要承担连带责任。转包，即承包人将其承包工程一部分转包给第三人完成。这时第三人就其所承担的部分工程对承包人负责，承包人就整个工程对发包人负责。如果承包人经发包人同意，不为了牟利而将部分工程转包给第三人，并且三方在一起对承包合同进行变更，由第三人直接同发包人就分包部分签订分包合国，则应属于转让性质。对于转让的承包合同，由第

2023-04-11

331人看过
罚款
建筑物内各方责任明确分工

根据《中华人民共和国消防法》第十八条的规定，同一建筑物由两个或多个单位共同管理或使用时，需要明确每个单位的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。此外，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。根据《中华人民共和国消防法》第十八条的规定,如果同一建筑物由两个或多个单位共同管理或使用,就必须明确每个单位的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。统一管理共用疏散通道等设施根据《中华人民共和国消防法》第三十八条第一款的规定，单位、场所应当根据其用途、特点，设置符合灭火和疏散要求的防烟排烟设施、安全出口、疏散通道、消防车登高操作场地，并保持

2023-09-07

477人看过

法律综合知识
建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担

基于以下条款约定，涉讼合同各方对于工程自身的损害，或因上述损害造成的第三方人员伤亡与财产损失，以及运输至施工现场的材料及待安装设备的损耗损毁等相关责任问题，均有发包人承担全部赔偿责任。同时，附件文件内详细规定了施工过程中，发包人、承包人各自的人员伤亡责任划分，以及由此产生的相关费用分担原则。在执行此类操作时，承包人应对施工机械设备损坏及停工期间的经济损失自行承担。在停工期间，若发包人要求承包人需留驻施工场地进行必要的管理工作或者护卫职责，则由此引发的管理人员及保卫人员的工资成本由发包人负担。工程完工后所需要的清理及修复费用亦由发包人支付。值得注意的是，工程本身所引发的损害责任由业主方全权承担；同样地，与其直接关联的人员伤亡情况及其涉及的费用问题也由其所在方负责处理及承担相应的财务支出。此外，施工方所承受的机械设备损害及停工带来的各项经济损失，必须由施工方自行负责承担。此外，工程完成后，其所

2024-05-09

494人看过
不可抗力
如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工

2023-07-31

138人看过