包工头讨要工程款方法有哪些
来源:互联网 时间: 2023-02-23 10:32:34 349 人看过

如果对方一直拒绝支付工程款,协商不成,经催欠也不给的,建议尽快准备证据起诉对方,要求支付拖欠工程款并承担违约责任,必要时可委托律师代为维权。

1、感觉对方不配合支付工程款时要建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,就会丧失胜诉权。

2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。被执行人不履行生效法律文书确定的义务,人民法院将依法将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒,并会限制其高消费及出入境,甚至有可能对其进行司法拘留。有能力而拒不执行的情况下,还会涉嫌拒不执行判决、裁定罪。

《中华人民共和国刑法》第三百一十三条

对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

一、工程款拨付方式有哪些?

工程款的支付方式与程序,相应法律只是作了原则性规定,没有具体规定,主要还是靠合同约束,并受《建筑法》及相应的司法解释及地方政府的规定调整。

1、《中华人民共和国建筑法》

第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定,及时拨付工程款项。

2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

第十二条合同价可以采用以下方式:

(1)固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。

(2)可调价。合同总价或者单价在合同实施期内,根据合同约定的办法调整。

(3)成本加酬金。

第十六条工程竣工验收合格,应当按照下列规定进行竣工结算:

(1)承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件。

(2)发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的,竣工结算文件视为已被认可。

(3)发包方对竣工结算文件有异议的,应当在答复期内向承包方提出,并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商。

(4)发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的,应当委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核。

(5)发包方应当在协商期满后的约定期限内向承包方提出工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见。

发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的,可认为其约定期限均为28日。

发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的,在接到该审核意见后一个月内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解,调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。

二、工程款纠纷有哪些?

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 07:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  •  工人追讨欠款,包工头是否可诉?
    这段内容讲述了拖欠货款的包工头可以起诉,但需要注意诉讼时效问题。根据《民法典》规定,拖欠货款的诉讼时效为两年。已注明清偿日期的债务,诉讼时效期限自注明清偿日期之日起计算;未注明清偿付款日期的债务,诉讼时效期限自债务人出具债务之日起计算。对于超过诉讼时效期限的债务,债务人重新打欠款的,诉讼时效期限重新开始计算。因此,包工头在起诉前需要注意这些细节。拖欠货款的包工头可以起诉,但需要特别注意以下问题。1、拖欠货款的诉讼时效为两年;2、已注明清偿日期的债务,诉讼时效期限自注明清偿日期之日起计算;3、未注明清偿付款日期的债务,诉讼时效期限自债务人出具债务之日起计算;4、对于超过货款纠纷诉讼时效期限的债务,债务人重新打欠款的,诉讼时效期限重新开始计算。 拖 欠 货 款 能 起 诉 吗 ? 需 要 注 意 这 些 时 间 问 题根据我国《民法典》第五百一十三条规定,当事人之间订立合同后,一方不履行合同
    2023-09-11
    234人看过
  • 包工头拿工程款开工程款发票要交税吗
    需要缴纳营业税、城建税、教育附加费、资源税和印花税。具体税率为:营业税是工程款的百分之三,城建税、教育附加费的税率分别为营业税的百分之七和百分之三,资源税为工程款的千分之二,印花税为工程款的万分之三,另外有一些地方,还需要收取防洪基金,金额和印花税差不多,具体税率由各地地方税务局制定,一般不超过万分之五。一、个人开服务费的税率是多少个人开具服务费发票的具体税种有:1、增值税,小规模纳税人税率3%;2、城建税,按实际缴纳的(营业税+增值税+消费税)缴纳。税率按纳税人所在地分别规定为:市区7%,县城和镇5%,乡村1%。大中型工矿企业所在地不在城市市区、县城、建制镇的,税率为1%;3、教育费附加,按实际缴纳的(营业税+增值税+消费税)的3%缴纳;4、地方教育费附加,按实际缴纳的(营业税+增值税+消费税)的2%缴纳;5、印花税:按合同金额的万分之五贴花;6、个人所得税1%-2%二、土地税有哪几种土
    2023-04-04
    419人看过
  • 有哪些方法可以追要工程款
    承包人追要工程款需要注意收集和保存与施工相关的书面凭证,书写起诉状,向法院起诉;在起诉时可以提供担保申请法院采取财产保全措施,也可以及时行使法定留置权。一、承包人应否承担逾期竣工违约责任如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任,承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。二、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式:1、零散的劳务承包,即企业临时用人;2、自带劳务承包,即由企业内部的正式职工招募人员来承
    2023-06-25
    100人看过
  • 包工头垫付农民工工资如何讨要
    包工头拖欠农民工工资的,农民工可以与其协商,请求其按时支付工资,如果协商无法达成一致,包工头仍然拖欠工资,农民工可以向劳动监察大队投诉,或者寻求劳动争议仲裁委员会予以仲裁,对仲裁结果不服的,农民工也可以向人民法院提起诉讼。一、承包商拖欠工资怎么办农民工工资被承包商拖欠的,农民工可以与承包商协商解决,协商不成的向劳动部门投诉或者申请劳动仲裁。根据法律规定,被拖欠工资的农民工有权依法投诉,或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。任何单位和个人对拖欠农民工工资的行为,有权向有关部门举报。二、有劳动合同不发工资怎么办用在用人单位拖欠工资的情况下,农民工要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途径来解决:(一)向当地劳动保障监察机构投诉举报;(二)向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,需要注意的是,要在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请;(三)通过诉讼途径解决。这又分
    2023-06-27
    128人看过
  • 小额工程款追讨方法
    工程款追讨
    1、很多拖欠工程款的案件是由于违反分包和非法转包造成的,实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。2、通过专业的建筑工程律师尽快取得法院生效判决。施工人再遇到拖欠工程款时,往往存在观望和侥幸心理,期待发包人能良心发现,进而错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。3、就建筑工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿,而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。一、工程材料款应该怎样讨要工程材料款的讨要:承包人应首先与发包人协商支付。协商不成的,可以委托专业律师介入,先向对方发送律师函,要求其履行支付义务。对方仍不支付的,可以向人民法院提起诉讼或者向仲裁委员会申请仲裁。起诉时应注意:在明确诉讼时效的基础上,实
    2023-06-28
    393人看过
  • 包工头承包工程合法吗
    如果包工头是依法直接承包工程或参与招标后中标而承包工程的,则是合法的。但如果是承包人将其承包的全部建设工程转包或全部肢解以后以分包的名义分别转包给包工头的,则不合法。一、建设工程转包的表现形式及认定为转包建设工程的形式是:承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人、承包单位将其承包的全部工程肢解以分包名义转包给他人。认定:承包人在承包工程后将工程建设任务转让给第三人,转让人退出承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。二、建筑工程施工合同的法律规定有哪些呢建筑工程施工合同的法律规定:发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察
    2023-06-24
    336人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 包工头向总承包讨要工程款属于什么纠纷
      西藏在线咨询 2022-10-08
      实践中,按规定由总承包方按工程总造价一定比例缴纳农民工工资保障金,优先用于支付农民工工资。工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人,否则应承担清偿连带责任。也不等于“包工头欠多少,总包方就要付多少”,工程量是可以鉴定得出的,农民工工资水平也是有市场参考价的,怎能任由包工头串通农民工来讹诈。
    • 包工头卷款跑了我能找发包方讨要工资吗?
      四川在线咨询 2022-10-21
      工作纠纷:发生争议之后,建议先协商,协商不成,可以搜集证据,去劳动监察部门投诉,或者申请劳动仲裁。劳动仲裁是指由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决。在我国,劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序。按照《劳动争议调解仲裁法》规定,提起劳动仲裁的一方应在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。除非当事人是因不可抗力或有其他正当理由,否则超过法律规
    • 包工头赔偿工人的工资哪些方式可以进行讨要
      重庆在线咨询 2023-07-26
      包工头赔钱了工人的工资可以通过以下方式解决: 1.向劳动监察大队投诉。用人单位违反国家规定,拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以向劳动行政部门投诉,劳动行政部门应当依法处理。 2.劳动仲裁。发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。 3.向法院起诉。
    • 包工头如何讨要工程,怎么规定的
      四川在线咨询 2023-11-28
      包工头可以先与对方协商解决;协商不能解决的,可以向法院起诉讨要工程款。经催欠不给的,准备证据起诉对方,要求支付拖欠工程款并承担违约责任。必要时可委托律师代为维权。
    • 法律规定包工头拖欠工程款的情形有哪些
      宁夏在线咨询 2023-11-06
      对公司拖欠包工头工程款的处理: 1、以电话或函件的方式催告对方,同时做好记录工作保留证据; 2、亲自到对方公司领取工程款; 3、委托专业律师代为处理; 4、委托正规合法的讨债公司代为收取; 5、向法院提起诉讼,申请财产保全。