建筑合同签了多久开工
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 19:40:53 417 人看过

一、建筑合同签了多久开工

工程招标过程中如无意外的事发生、一般就1个月内时间差不多确定中标人、在5个工作日内中标人与业主签订施工合同就可以开工了。建筑施工合同签订后,3天内项目经理、技术负责人、安全员等主要管理人员必须进场,组织施工。建议查看招标书、建造合同等的相关约定。如果是因为业主的原因造成延误,不能按期进场施工,可以向业主提出工期索赔,办理工期顺延。

二、建设合同无效的几种情形

所谓无效合同,一般是指合同虽然已成立,但因其内容和形式违反了法律、行政法规的强制性规定,以及违反社会公共利益时,合同被确认为无效。合同无效就不能产生法律约束力

这里的法律是狭义的,是指全国人大及其常委会制定颁布的法,而行政法规也仅指国务院制定颁布的法规,而不包括国务院各部委制定的行政规章和地方法规、地方规章。涉及建设工程领域的法律法规规章庞杂,为了行政管理的需要,出台的规章、规范性文件很多,但不能作为认定合同无效的依据。

而且,司法实务界基本上将法律和行政法规中的强制性规定区分为管理性规范和效力性规范,把管理性规范作为行政管理范畴,不作为认定合同效力的依据,仅把效力性强制规定作为认定合同无效的根据。

区分效力性强制规定和管理性强制规定,一般主要从立法目的、设置该条款的目的来考察,司法解释出台前各地法院对此存有不同认定,司法解释对此进行了一些归纳和规定。

三、建筑合同纠纷的争议焦点有哪些

建筑工程施工合同纠纷争议焦点主要突出表现在七个方面:

(一)施工合同的效力问题;

(二)合同无效是否应进行结算;

(三)备案合同和补充协议即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题;

(四)对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题;

(五)工程款结算采取何种标准的问题;

(六)诉讼中,造价司法鉴定(司法审价)的范围;

(七)关于工程质量、工期、农民工利益等问题。

建筑合同签了多久开工的相关法律依据:

《招投标管理条例》第五十七条招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月12日 18:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多书面合同相关文章
  • 打建筑合同官司要多久
    依据我国民事诉讼法的规定,合同纠纷案件要打多长时间是没有规定的,但如果是普通程序审理的案件,要在六个月内审结。《中华人民共和国民事诉讼法》第六百一十一条人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。第六百二十八条人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。一、怎样打建筑工程无合同官司1、依当事人提供的证据来确认实际发生的工程量:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。本条规定充分从实际出发,从证据的角度来平衡双方的利益关系,尤其是为维护施工单位合法权益
    2023-04-02
    99人看过
  • 建筑合同纠纷多久审结?
    一、建筑合同纠纷多久审结?要依据审理合同纠纷案件的程序而定,如果是普通程序,要在六个月内审结,如果是简易程序,要在三个月内审结。如果是上诉案件,需要在第二审立案之日起三个月内审结。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。二、民事诉讼的流程是哪几个步骤?1、起诉向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2、立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内向上级人民法院提出上诉。受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行3、排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人
    2024-01-09
    56人看过
  • 建筑合同签了反悔怎么办
    如果双方同意解除合同就不需要继续履行合同。如果不能达成一致,应当继续履行合同,或者赔偿对方损失。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。《民法典》第九百九十六条因当事人一方的违约行为,损害对方人格权并造成严重精神损害,受损害方选择请求其承担违约责任的,不影响受损害方请求精神损害赔偿。
    2024-04-26
    205人看过
  • 建筑合同多久能拿到施工许可证
    施工合同签订后、工程开工前应当申请施工许可证。建设单位需向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提出申请,建设行政主管部门对准予许可的在1日内制作办理结果通知书和建筑工程施工许可证,在10日内送达申请人。一、房屋装修时应提交哪些申报材料?1、申报批准根据住建部《家庭居室装饰装修管理试行办法》规定:房屋所有人、使用人对房屋进行装修之前,应当到房屋基层管理单位登记备案,到所在地街道办事处城管科办理开工审批。凡涉及拆改主体结构和明显加工荷载的要经房管人员与装修户共同到房屋鉴定部门申办批准。(1)住宅装修:在进行室内装饰装修前,应向住宅所在地的物业管理单位及城建监察中队进行申报登记。(2)非住宅(营业房)装修:在装修前应携有关材料前往城建监察中队办理《房屋装修许可单》。(3)工程投资额在以上且建筑面积在300平方米以上的房屋装修:建设单位应在开工前携有关材料前往城建监察中队申领《建筑工程施工
    2023-06-27
    171人看过
  • 如何签订建筑工程零工合同
    1、如何签订建筑工程零工合同债权债务明细表单位名称:期限:单位:元序号经常项目内容债权债务发生日期及金额是及时清理的理由正确的。基于权利义务相对性原则,相对于债权人而言是一种债务,即必须是某一行为(作为或不作为)的民事法律义务。因此,债权债务关系实质上是一种债权债务司法关系。债权债务都不能单独存在,否则就没有意义。债权是指公司未来收取款项的权利,包括应收账款、应收票据、预付款、其他应收款、应收股利、应收利息、应收补贴等。债务,是指过去发生的交易和事项所形成的,由本单位或者个人承担并预期导致经济利益流出本单位或者个人的现时债务,包括各种贷款、应付账款和垫款。三是如何填写债权债务明细表债权债务明细表的功能是完整、准确、清晰地记录某一时期企事业单位的债权债务情况,因此其填写需要遵循一定的格式,能够清晰准确地反映相关信息。一般来说,债权债务明细表内容的最上方应当用粗体和大写字母标明“债权债务明细表
    2023-05-02
    175人看过
  • 建筑工程由谁签发开工令
    建筑开工令由总监理工程师签发。承包人完成开工准备后,应向监理机构提交开工申请。监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后,签发开工令,并加盖项目监理部章。由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工,监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工,监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。一、什么是开工令开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时,承包商也需要有一个明确的开工日期,以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺(如订货、租用机械、提供劳力等事项),并获得业主支付的预付款。对于业主来说,则要在监理工程师发出开工通知的同时,按合同规定的施工顺序
    2023-02-27
    326人看过
  • 建筑工程没签合同保修吗
    一、建筑工程没签合同保修吗依照我国相关法律法规,合同的签订形式多种多样,既有正式的书面协议、契约以及详尽的合同书,也包括双方当事人之间可能存在的往来信函及各种形式的履约证据,例如电报、电传、传真、电子数据交换以及快速便捷的电子邮件等等。除此之外,口头约定亦可构成有效的合同关系。若工程队伍已开始进行现场施工,从法律角度来看,这无疑意味着双方已经达成了合同关系。根据中华人民共和国国务院颁布的《城市道路管理条例》第十四条之规定,城市道路实行工程质量保修制度。具体来说,城市道路的保修期限为一年,自交付使用之日起算。在此期间,若出现任何工程质量问题,均应由相关责任单位承担维修或保修义务。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款
    2024-07-05
    76人看过
  • 建筑施工劳务合同可以开建筑服务发票吗?
    一、建筑施工劳务合同可以开建筑服务发票吗?甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。(一)、工程名称与地点:该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。(二)、承包方式与要求:该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。(三)、工程承包单价与内容:经双方协商,该工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;
    2021-12-04
    90人看过
  • 建筑资质销售多久开单
    法律综合知识
    大概需要花费2个月左右的时间。建筑业企业资质证书分为正本和副本,正本一份,副本若干份,由国务院建设主管部门统一印制,正、副本具备同等法律效力。资质证书有效期为5年。《建筑业企业资质管理规定》第二条在中华人民共和国境内申请建筑业企业资质,实施对建筑业企业资质监督管理,适用本规定。本规定所称建筑业企业,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的企业。
    2024-04-30
    201人看过
  • 建筑商起诉开发商多久
    法律综合知识
    通常情况下,诉讼时效规定为期三年,然而在某些特殊案例中可能仅需一年,甚至可长达二十年之久。须注意,对于不同性质的案件,其诉讼时效期间是截然不同的。诉讼时效这一概念,实际上是指当权利人在一定期限之内未能主动援引请求权要求人民法院对其所享有的民事权益进行司法保护时,便将自动丧失此项请求权的法律制度。当诉讼时效期间届满之后,权利人丧失的并非仅仅是实体意义上的请求权,即胜诉权,而程序上的请求权仍然得以保留,且仍有权继续行使。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
    2024-05-16
    89人看过
  • 建筑合同补签手续
    先施工后补签合同属于倒签合同,《劳动合同法》第八十二条规定:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍工资。《劳动合同法实施条例》第六条第一款规定:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照《劳动合同法》第八十二条的规定向劳动者每月支付二倍工资,并与劳动者补订书面劳动合同。。在某些情况下,双方当事人按照诚实守信的原则实施相关合作事项,并未因倒签合同给双方当事人的利益造成损害,但倒签合同不仅与企业内控制度中关于风险防范的目标相悖,也不符合企业管理制度的要求,同时还存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中应当控制和避免倒签合同。一、建筑合同怎么备案备案的流程包括以下几项:(一)网上申报上首先承包人登陆政府门户网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案
    2023-03-16
    116人看过
  • 签订工程建筑合同的关键点
    1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。(2)《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;承包人非法转包建设工程的;承包人违法分包建设工程的。因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中,律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳
    2023-06-08
    446人看过
  • 建筑合同签订日期是否可在开工日期之后
    建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料:(一)变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。(二)实行工程合同担保的项目,须提供续保保函。(三)《建筑工程施工许可证》(正本、副本)。一、建筑工程施工合同竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:(一)工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。(二)发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期
    2023-03-25
    357人看过
  • 能跟个人签建筑施工合同么
    一、能跟个人签建筑施工合同么工程建筑合同要和有资质的单位签订,而个人是不具有建设资质的,所以公司不能和个人签订工程建设合同。《中华人民共和国建筑法》第十三条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。二、工程挂靠行为表现(一)挂靠人通常以被挂靠人的名义参与招投标、与发包人签订建筑施工合同,挂靠人与被挂靠人之间没有产权联系,没有劳动关系,
    2023-05-06
    267人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    书面合同是以文字表述形式按一定格式记载当事人之间的协议的合同。书面合同一般适用于计划的、规范性的、标的数量比较大、内容比较复杂的、法人之间订立的难于即时结清的合同。书面形式的合同有: 1、合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内... 更多>

    #书面合同
    相关咨询
    • 没有签合同的建筑工程怎么开工
      江西在线咨询 2023-06-17
      很高兴为您解答。您是在哪里的工地工作?因为什么原因没有签订合同?是劳动合同还是其他类型的?具体是遇到了什么问题?
    • 建筑工程设计完成后多久能签合同
      黑龙江在线咨询 2022-07-11
      在当前社会中,很多工程都是通过招投标的形式进行的。那么,如果一家施工单位中标后,应当在多久之内签订合同呢?投标人中标后,投标人和招标人双方在经过进一步协商,达成一致意见后,即可签订书面合同,中标后签订合同时间的期限一般是三十天之内。因此双方要注意中标后签订合同时间,及时签约,以避免由于合同失效而引起不必要的麻烦。
    • 建筑企业中标后多久签合同
      内蒙古在线咨询 2022-11-08
      自中标通知书发出之日起30天范围内必须签订合同。 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
    • 和开发商签订了工程合同多久开工
      陕西在线咨询 2022-12-14
      工程招标过程中如无意外的事发生、一般就1个月内时间差不多确定中标人、在5个工作日内中标人于业主签订施工合同
    • 签了建筑工程施工合同,合同关于开工日期是怎么规定的
      天津在线咨询 2021-11-20
      开工是指承包商进场开工。开工日期是建设工期的起点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说,确定开工日期的方法有以下几种:1中约定的具体日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知书上写明的日期为开工日期;4、开工日期为承包人提交的开工报告或开工申请批准的日期。目前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中,将开工日期确定为监理人发出的开工通知注明的