民法典发包方是否承担违约责任-法师兄

民法典发包方是否承担违约责任

来源：互联网时间： 2023-05-03 10:40:51 398 人看过

一、民法典发包方是否承担违约责任

根据民法典的规定，发包方是会承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、发包方违约责任怎么处理

1.赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式，其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过发包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。关于损失赔偿的计算方法，承发双方应当在专用条款内约定。

2.支付违约金。支付违约金的目的是补偿承包人的损失，双方也可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法。

3.顺延工期。对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延。

4.继续履行。承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。

三、违约责任能否涉及第三方

能，总的来说，三方协议和双方协议并没有太多的不同，付什么责任基本上要看合同的约定，以及违约的性质来确定：

合同依法生效后，双方均应依合同约定条款全面履行合同义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据合同相对性原则，应由原合同当事人承担合同约定的违约责任，然后再向相关责任主体(第三方)进行追偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

法律综合知识
民法典违约方承担赔偿损失责任的条件是什么

一、民法典违约方承担赔偿损失责任的条件是什么违约方承担赔偿损失责任的条件是：违约方存在违约行为；违约行为给另一方当事人造成了财产等损失；违约行为与财产等损失之间有因果关系；违约方有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿的情形。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、民法典违约责任的承担方式是什么违约责任有下列承担方式：一、继续履行，也就是违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。二、采取补救措施，也就是矫正合同不适当履行（质量不合格）、使履行缺陷得以

2024-02-03

465人看过
仲裁机构
双方违约责任不对等是否合理,违约责任承担方式

一、双方违约责任不对等是否合理合同约定的违约责任不对等，一方承担的违约责任明显重于对方的，违约责任就显失公平，是不合理和合法的，当事人可以申请撤销。《中华人民共和国民法典》第一百五十一条【显失公平的民事法律行为的效力】一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第四百九十七条【格式条款无效的情形】有下列情形之一的，该格式条款无效：（一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。二、违约责任承担方式1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为

2023-04-18

247人看过
财产损失
民法典损害违法建筑是否应当承担责任

一、民法典损害违法建筑是否应当承担责任违法建筑只有相关行政部门能依法拆除，如果不是行政机关违法拆除，其他人损害违法建筑的，应当承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。《中华人民共和国行政强制法》第四十四条对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。二、违法建筑的拆除程序1、立案。立案就是执法部门对于发现或接到投诉、举报等事实或者材料后，认为有违法事实发生或存在并需要追究法律责任时，决定把它作

2023-06-19

229人看过
欠款
发包方违法收回承包地要承担哪些责任

发包方有下列行为之一的，应当承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失等民事责任:(一)干涉承包方依法享有的生产经营自主权;(二)违反本法规定收回、调整承包地;(三)强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权的互换、转让或者土地经营权流转;(四)假借少数服从多数强迫承包方放弃或者变更土地承包经营权;(五)以划分口粮田和责任田等为由收回承包地搞招标承包;(六)将承包地收回抵顶欠款;(七)剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权;(八)其他侵害土地承包经营权的行为。律师补充：荒山、荒沟、荒丘、荒滩等可以直接通过招标、拍卖、公开协商等方式实行承包经营，也可以将土地经营权折股分给本集体经济组织成员后，再实行承包经营或者股份合作经营。承包荒山、荒沟、荒丘、荒滩的，应当遵守有关法律、行政法规的规定，防止水土流失，保护生态环境。【法律依据】《农村土地承包法》第五十七条发包方有下列行为之一的，

2023-05-06

61人看过

继承人
发包人违约应当承担什么法律责任

一、发包人是什么意思发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。二、发包人违约应当承担什么法律责任如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照

2023-03-23

233人看过
法律综合知识
违约责任在民法典中有哪些具体的承担方式

一、违约责任在民法典中有哪些具体的承担方式违约责任在民法典中有的具体的承担方式：继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、与违约责任相关的前提条件是什么与违约责任相关的前提条件如下：1．存在合法有效的合同；2．当事人有履行合同

2023-09-15

242人看过
法律综合知识
民法典规定被违约方解除合同要承担责任吗

一、民法典规定被违约方解除合同要承担责任吗《民法典》规定被违约方解除合同，违约方应当承担应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约所造成的损失赔偿额应当包含违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同一方违约合同约定需要承担哪些责任呢合同一方违约，违约一方应当承担违约责任。如果双方约定了违约金的，应当按照约定支付给守约方违约金，如果双方没有约定的，违约方应当按照自己的违约行为给守约方实际造成的损失承担违约责任

2024-02-10

243人看过
法律综合知识
民法典违约责任能否涉及第三方

一、民法典违约责任能否涉及第三方《民法典》违约责任一般具有相对性，不涉及第三方，但是，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。《民法典》第五百二十二条当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。二、民法典中双方违约债务能否相抵根据我国《民法典》的规定，债权债务双方当事人都有违约的话，是可以相互抵销的。当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。双方都违约的情况下，

2024-01-15

263人看过

法律综合知识
民法典中甲公司会不会承担违约责任

一、民法典中甲公司会不会承担违约责任《民法典》中甲公司违约需要承担违约责任，违约责任分别有继续履行的违约责任、采取补救措施的违约责任、赔偿损失的违约责任。一方违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、民法典中怎样让法人承担公司债务民法典规定，法人以其全部财产承担民事责任。所以一般情况下，企业债务由企业全部财产承担。如果法人代表作为出资人，不如实出资、抽逃出资或者滥用权利造成公司损失的，

2024-01-28

181人看过
法律综合知识
民法典中哪些情形需要承担违约责任

根据我国现行《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）之相关条款明确指出，如双方签订书面协议但一方未能全面履行其应尽义务，称之为违反协议。在该情形下，未履行协议方将承担相应的违约责任，主要包括了必须要完成的履行义务，继续执行合同，采取必要且符合法律规定的补救行动以确保合同得到顺利进行以及赔偿由于违约行为给协议另一方带来的经济上的损失等内容。但是，即便是对于因违约而造成的经济损失，但是此数额也不能超过原始合同签署时一方应当预见到或能预见的、或者说在当时其应当能够合理预期到的违约可能会产生的最大经济损失。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但

2024-08-03

51人看过
法律综合知识
民法典中居间合同违约要承担责任吗

一、民法典中居间合同违约要承担责任吗《民法典》中居间合同违约是需要承担违约责任的。违约责任的具体内容是：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、单方解除合同需要承担违约责任吗单方解除合同不一定需要承担违约责任。如果是因为合同约定的解除合同出现，或者出现法定可以单方解除合同的情形后一方单方面解除合同的，不需要承担违约责任；如果不是因为上述情况一方擅自解除合同的，则需要

2024-01-31

373人看过
不可抗力
民法典违约责任包含侵权吗

一、民法典违约责任包含侵权吗违约责任不包括侵权，违约责任是违反合同约定，不履行义务产生的法律责任。而侵权是指侵犯他人民事权益而承担的民事责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第一千一百六十六条【无过错责任原则】行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。二、构成违约责任应具备哪些条件1、行为也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履

2023-04-12

124人看过

保证责任
民法典承担一切责任是否就是保证责任

一、民法典承担一切责任是否就是保证责任承担一切责任是否就是保证责任需要看主债务是否有效，以及保证人是否具有保证资格，如果答案是肯定的，保证人就需要承担相应的保证责任。《中华人民共和国民法典》第六百八十二条保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。《中华人民共和国民法典》第六百八十三条机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。二、保证责任的承担方式有哪些根据民法典规定，保证责任的承担方式有一般保证和连带责任保证两种。《中华人民共和国民法典》第六百八十六条保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证

2023-04-18

306人看过
工程发包
承包方和发包方的责任承担

工程发包方和承包方需要承担的责任各有明确分工。工程发包方需要承担办理相关证照、工程临时定点、基础施工条件准备、物资采购、资金筹措、技术支持等责任；承包方需要承担施工准备、物资准备、及时告知、工程质量、工程保管、工程交付等责任。双方在工程实施过程中需明确各自的职责，以确保工程顺利完成。工程发包方需要承担的责任包括:1.办理相关证照的责任;2.工程临时定点责任;3.基础施工条件准备的责任;4.物资采购责任;5.资金筹措责任;6.技术支持责任等。二、承包方的责任有以下：（1）施工准备责任；（2）物资准备责任；（3）及时告知责任；（4）工程质量责任；（5）工程保管责任；（6）工程交付责任等。发包方责任根据所提供的问题，我们需要分析发包方责任的相关法律规定。根据《民法典》第七百零六条，发包方应当承担承包方在施工过程中因第三人原因造成损失的责任。同时，发包方还应当承担承包方在施工过程中因自身原因造成损

2023-11-06

308人看过