工期延长索赔报告应该怎么写-法师兄

工期延长索赔报告应该怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-01 22:01:22 217 人看过

生活中，不管是任何建筑，都需要有一个工期的限制。在规定的时间之内，保质保量的将建筑工程完成。但是。在实际生活当中，可能因为各种原因，造成了工期的延误，或者工期需要延长。公期延长势必会给相关单位带来很多不必要的损失，是可以要求进行索赔的。那么，工期延长索赔报告应该怎么写呢?

工期延长索赔报告应该怎么写?

一、索赔成立理由

1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1、人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4、利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5、措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

承包单位

日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

审计报告
内部审计报告应该怎么写

1.标题包括内容：被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。2.收件人内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。包括：(1)被审计单位适当管理层;(2)董事会或其下设的审计委员会或者组织中的主要负责人;(3)组织最高管理当局;(4)上级主管部门的机构或人员;(5)其他相关人员。3.正文审计概况;审计依据;审计发现;审计结论;审计建议;其他方面。4.附件内部审计报告的附件——是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。包括：(1)相关问题的计算及分析性复核审计过程;(2)审计发现问题的详细说明;(3)被审计单位及被审计责任人的反馈意见;(4)记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单;(5)需要提供解释和说明的其他内容。5.签章内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章，并由以下人员签字：(1)审计机构负责人;(2)审计项目负责人;(3)其

2023-06-12

267人看过
工程承包
国际工程承包合同索赔报告要怎么写？

现在去做较大生意的人，已经不再局限国内的了，而是满世界的飞。但是，就承包了国外的工程项目的，为了方便施工，一般是会找个合适的外国人，签一份国际工程承包合同，直接交由他们完成。但是，在确定工程承包合同之后，如果说被延期或是什么的，那么承包商就可以向工程队要求赔偿。事实上，在做国际工程的时候，要出现问题，给承包商造成什么样的损失的，承包商去索赔的，首先是得看合同上是怎么写的。而一般的国际工程承包合同，主要是列明了下面几个条款：1、监理工程师和监理工程师代表权责条款；2、工程承包的转让和分包条款；3、承包人一般义务条款；4、特殊自然条件和人为障碍条款；5、竣工和推迟竣工条款；6、专利权和专有技术条款；7、维修条款；8、工程变更条款；9、支付条款；10、违约惩罚条款。其中，所谓的违约惩罚条款，就可以为承包商去索赔提供依据。具体来说，违约惩罚条款包括如下：1、对承包人违约的惩罚承包人要是没有经过经过

2023-04-30

64人看过
不可抗力
多长时间内应该报告工伤

工伤包括第一因工作原因受到的伤害的。第二工作场所由于预备或收尾工作受到事故伤害。第三因履行工作职责受到暴力等意外伤害。第四患职业病。第五出差期间，由于工作受到伤害或者发生事故。第六在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。第七法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。工伤上报能否申请延期工伤认定的期限不能申请延期，但工伤认定的期限顺延，被延误的时间不计算在工伤认定申请时限内。《关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见（二）》八、有下列情形之一的，被延误的时间不计算在工伤认定申请时限内。（一）受不可抗力影响的；（二）职工由于被国家机关依法采取强制措施等人身自由受到限制不能申请工伤认定的；（三）申请人正式提交了工伤认定申请，但因社会保险机构未登记或者材料遗失等原因造成申请超时限的；（四）当事人就确认劳动关系申请劳动仲裁或提起民事诉讼的；（五）其他符合

2023-06-30

339人看过
不可抗力
工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;4、发包人未按约支付工程款一

2023-06-12

148人看过

继承人
被告申请延期开庭原告应该怎么应对

可以申请延期开庭审理。申请延期审理是当事人的一项诉讼权利，当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书，使法院推延开庭审理日期，可以有充足的时间收集证据，支持自己的诉讼请求，对抗对方当事人变更或增加诉讼请求，平衡当事人间的诉讼权利，平等地保护当事人合法权益。同时，也可以为本案提供更多、更详细的证据，有利于人民法院分清是非，正确认定案件事实，并作出公正的裁判。一、继承纠纷举证应注意哪些问题1、法院在适用普通程序审理民事案件时，要求当事人须于收到法院举证通知书之日起三十日内完成举证；在适用简易程序时，要求当事人须于收到法院举证通知书之日起十五日之内完成举证。2、当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，经人民法院准许，可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的，可以再次提出延期申请，是否准许由人民法院决定。3、当事人申请人民法院调

2023-03-12

433人看过
法律综合知识
怎么延长工伤申报期限

职工发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病，用人单位应当自事故伤害发生之日或起30日内，向有关部门提出工伤认定申请。未在规定的时间内提出工伤认定申请的，职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接提出工伤认定申请。提交工伤认定延期申请表，写明延期理由。《工伤保险条例》第十七条第一款、第三款职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。

2024-05-08

139人看过
工程造价
如何编写时间索赔报告

【网友咨询】如何撰写工期索赔报告？[律师答疑]工期延误索赔报告。2。根据合同约定，成本增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。根据现行法律法规、合同文件和工程惯例，因发包人原因造成工期延误，借土方不在现场的，提出工期索赔。三、索赔概述我公司承建的某工程于2013年12月27日举行开工仪式。2013年12月28日，我公司积极组织动员，投入大量机械设备和人员，确保工期。但自2014年3月6日起，施工方联系的借土石方未到达现场，现场处于停工或半停工状态。至2014年4月26日，对a区缺土情况进行了复测，最终确定我公司在红线外开挖借土进行场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延误时间为54天。根据甲方提供的地勘资料，钻孔1～4、6～12至设计标高均为土方工程。在现场施工过程中，发现1孔至4孔、6孔至12孔土方量大，局部有大量石方，与原设计地质条件不符，增加了施工难度，增加了施

2023-05-07

118人看过
抚养费
追索抚养费原告起诉状应该怎么写

追索抚养费原告起诉状应当包括原告、被告、法定代理人的姓名，身份证号，要求被告需支付子女多少钱的抚养费，具状人签名，日期。诉讼请求和事实理由部分是重点，关于诉讼的请求一定要书写清楚，事实理由部分要写到合情合理，有法可依。一、继承人的行政诉讼状怎么写行政诉讼起诉状包括5部分，格式如下。1、行政诉讼起诉状的格式：（1）标题。写明行政起诉状。（2）首部。必须分别写明原告和被告的有关情况。原告要写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、地址等情况，由于人民法院受理行政诉讼案有管辖的范围，被告栏要写明被告机关或组织的全称、地址，以及其法定代表人或负责人的姓名、职务。（3）正文。正文是行政起诉状的核心内容，正文内容包括三项:诉讼请求，事实与理由，证据和证据来源，证人姓名和地址。1）诉讼请求。诉讼请求是正文的第一项内容，即是原告提起行政诉讼要解决的问题，要达到的目的。根据行政案件的特点，原告所提出的诉讼请求主要有

2023-02-18

386人看过

业主
工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。3.因业主要求设计变更，使F延误3天。4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1.工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1

2023-06-05

104人看过
借款
困难补助申请报告应该怎么写

尊敬的领导：我叫xxx，是xx部门的员工。我家庭有三口人，父亲在xx工作，月收入1200元，母亲没有工作，我每月收入1800元，家庭人均月收入1000元。我本来有个弟弟，隐患白血病x年医治无效，与xx年病逝，多年来，为挽救弟弟的生命，我家变卖了所有之前的物品，最后还是欠下xx万元的借款。借款还未还清，最近我又被查出患有xx病，需要长期治疗，每月的医药费需要xxx元，除了医疗保险报销外，个人还需负担xx元。这使得原本就生活困难的家庭又雪上加霜，我几乎失去的生活的勇气。我想到了单位的领导经常对我的关怀，使我鼓足勇气，向领导提出请求，恳请领导在经济上帮我一把，我会在实际工作中报答领导对我的关怀的。申请人：xxx申请日期：

2023-05-09

55人看过
医疗纠纷
医疗事故索赔申请应该怎么写？

申请人就医疗事故向被申请人提出索赔申请。被申请人工作人员违反医疗常规,未及时进行病理检查、转院处理和不及时告知申请人病情,导致病人死亡。申请人对被申请人的行为严重不满,要求进行医疗事故技术鉴定。医疗事故索赔申请状申请人：被申请人：医院，地址，联系电话。法定代表人（负责人）：姓名：职务医院院长。申请事项申请对申请人与被申请人之间的医疗纠纷作医疗事故技术鉴定；事实和理由20XX年11月11日下午，申请人之子xxx（病人）因身体不适到被申请人处就诊，并住院治疗。至11月13日下午，经检查，诊断为“肺血栓”，并将病情告知病人。至11月14日凌晨，申请人接到医院病危通知后，赶到医院时，看见病人躺倒在离病床2米远的地上，左脸有一伤口，血流至耳朵（已凝固），且手脚冰凉，已死亡。因被申请人工作人员违反医疗护理常规，草率治疗，未及时做转院处理，抢救不力，导致病人不治身亡。一、被申请人工作人员违反医疗常规，未

2023-10-25

248人看过
法律综合知识
长期请病假条应该怎么写？

一、长期请病假条应该怎么写？申请一：尊敬的＿＿＿＿＿＿：我因（请假原因：事因、病因等原因，简单陈述即可），于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（请假起止时间），请假＿＿＿＿天（请假具体时间），请批准（请假辞）。此致敬礼！请假人：2016年X月X日长期病假条范文申请二：XXX：兹有本班（单位）学生（员工）XXX，因XXXX（病因）需休息治疗，现请假XX天，希批准为感！此致敬礼！请假人：2016年X月X日长期病假条范文申请三：有的公司提出对个别旷工及长期请病假员工如何处理的问题，现根据我国目前有效的法律和法规和我的研究和分析，提供如下意见供参考。二、病假与事假、旷工的界限是什么？（一）企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期：1、实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个

2024-01-13

135人看过

工程施工
基础工程质量监理评估报告应该怎么写

在我国，任何一项工程完工以后，都会由发包方组织第三方单位对工程的质量进行验收。对验收时发现的一些问题都会做出报告，提交给有关部门。在对工程质量进行验收的时候，一些基础工程的质量也是尤为重要的，毕竟整个建筑工程的完成，离不开各种基础建设。那么，基础工程质量监理评估报告应该怎么写呢?基础工程质量监理评估报告应该怎么写?XXX市花园楼工程基础工程质量评估报告一、工程概况1、工程名称：XXX楼。2、工程地点：XX大道西、和平路以南。3、工程规模：六层框架结构，建筑面积5807m2。4、参与建设的相关单位建设单位：XX集团有限公司。设计单位：XX建筑设计有限公司。质监单位：XX建设工程质量安全监督站。监理单位：XX建设监理有限公司。施工单位：XX集团建筑营造有限公司。二、质量评估依据1、建设监理合同、施工合同。2、工程设计图纸。3、国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量评

2023-06-04

308人看过
刑事诉讼法
延长拘留期限报告书应当由谁批准？

刑事诉讼法第六十九条第一款规定，“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日”；第二款又规定，“对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日”。据此，延长拘留期限必须符合法定条件。第一，法律对刑事诉讼法第六十九条第一款“特殊情况”的规定不明确。实践中对于应当在拘留后三日内提请批准逮捕的案件，大都以所谓的“特殊情况”为由延长了一日至四日，甚至有些公安机关的侦查人员认为，一般案件拘留后只要在七日内向检察机关提请批准逮捕就不算程序违法，从而忽视了三日内提请批准逮捕的规定，致使在拘留后三日内提请的案件很少。第二，对刑事诉讼法第六十九条第二款在理解上出现偏差。司法实践中，在适用该款时存在着以下一些问题：一是只要是流窜作案、多次作案、结伙作案的犯罪嫌疑人，不管是否符合相关司

2023-03-22

394人看过