项目合同工程变更的原因-法师兄

项目合同工程变更的原因

来源：互联网时间： 2023-03-20 17:03:09 149 人看过

项目合同工程变更一般主要有以下几个方面的原因：

1．业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。

2．由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。

3．工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。

4．由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。

5．政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。

一、工程变更的种类

工程变更的种类有：

1．立即变更：当产品发生重大瑕疵，经追查后是某个关键零件的质量问题，为了不让影响面扩大而采取的果断措施。

2．用完变更：大部分的工程变更属于这个种类，意思是说等到旧料用完后再使用新料。

3．某批变更：有些行业的工作程序非常严谨，如果工单的用料不同于标准料表中的内容时，必须通过申请的手续才能变更。

4．择日变更：指的是以某个具体日期作为工程变更生效的时间指标。

5．累计生产数量变更：有些以进口套件方式生产的产品，为了有效控制KD件与Local件的相关设变，以产品的累计数量为控制变更生效的生产数量指标。

二、工程变更的流程

工程变更的流程：

1．提出工程变更申请报告。

2．填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。

3．监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见。

4．建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。

5．建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见，明确变更是否执行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工时
工程项目变更可以索赔吗

一、关于项目变更1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作。二、关于索赔的相关事项1、承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包

2023-03-28

156人看过
不可抗力
合同变更是什么原因

合同变更的原因包括下列方面：发生了不可抗力，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的；当事人协商一致，决定变更；因意思表示不真实而变更；以及因一方违约而变更合同等。一、提前解除合同是违约吗提前解除合同不一定属于违约行为，在合同到期前解除合同，需要符合一定的情况，如果没有可提前解除合同的情形擅自不履行合同的，可能会构成违约。可以提前解除合同的情形具体如下：1、当事人协商一致可以解除合同；2、当事人约定的一方解除合同的事由在合同到期前发生；3、因不可抗力致使不能实现合同目的；4、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；5、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；6、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，即构成根本违约；7、以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方；8、应当

2023-03-24

400人看过
不可抗力
有哪些合同变更原因

合同变更原因主要有：1、发生了当事人无法预见的、不属于商业风险的重大变化，合同继续履行对一方当事人明显不公平；2、因不可抗力导致合同部分不能履行。一、疫情导致合同无法履行要注意哪些问题疫情导致合同无法履行要注意以下问题：1、合同不履行的需要与新型冠状病毒疫情有因果关系；2、当事人要求免责的范围应与疫情影响相当；3、疫情导致合同未履行时，当事人应及时通知对方；4、当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能

2023-06-19

356人看过
不可抗力
变更合同原因有什么

变更合同的原因包括如下：1、当事人协商一致变更合同；2、不可抗力；3、情势变更。《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，能够变更合同。第五百三十三条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人能够与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人能够请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。什么是变更合同变更合同是对已签订的未履行的合同进行补充或变更。合同变更是在原合同的基础上，通过双方协商或法律规定变更原合同的内容。如果合同变更是双方的协议，本质上是建立新合同而不是旧合同。双方就变更合同的部分内容达成一致的，可以变更相应的部分。合同因重大误解订立或者在订立合同时明显不公平的，一方有权请求法院或者仲裁变更合同

2023-07-29

345人看过

合同内容
不可忽视的因素：探讨项目管理中合同变更的起因

合同变更的原因可以归结为四点:一是项目管理中当事人就变更事项达成一致;二是合同约定的部分义务因不可抗力原因无法履行;三是情势变化导致合同履行变得显失公平;四是当事人没有按照合同约定履行义务。在项目管理中,合同变更的主要原因可以归结为以下几点:1.在合同变更方面,如果项目管理中的双放当事人就变更事项达成一致,那么变更就可以被实现。2.当合同约定的部分义务因不可抗力原因无法履行时,当事人也可以考虑变更合同。3.如果情势变化导致合同的履行变得显失公平,当事人也可以考虑变更合同。4.如果当事人没有按照合同约定履行合同义务,那么合同变更也是可以考虑的。合同变更的主要原因合同变更是指在合同履行过程中，双方协商一致对合同内容进行修改或补充的行为。合同变更通常由以下几个主要原因引起：1. 合同标的的变更：在合同签订后，双方就合同标的（如货物、服务等）进行了约定。在合同履行过程中，由于市场变化、客户需求等原

2023-11-21

190人看过
变更劳动合同
协商变更劳动合同程序是什么，因为公司的原因要变更合同了

《中华人民共和国劳动法》第十九条规定“劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：（一）劳动合同期限；（二）工作内容；（三）劳动保护和劳动条件；（四）劳动报酬；（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的责任。劳动合同除前款规定的必备条款外，当事人可以协商约定其他内容。”1、劳动合同期限：就是起止日期，和合同种类（分有固定期限和无固定期限，无固定期限是只要你不违纪，单位不能随便辞你）可以约定试用期，期限在合同期限当中，试用期当中用人双方可以随时解除劳动合同，试用期与劳动合同期限挂钩，劳动合同期限在6个月内的，试用期不得超过15日；6个月以上1年以下的，不超过60日；2年以上的，不超过6个月。2、工作内容：主要是工作岗位，约定后以后就不能随意更改，需双方协商一致后才能变更。3、劳动保护和劳动条件：主要是单位执行什么工时标准（有标准、综合、不定时三种），一般都是标准，后两个需

2023-03-01

334人看过
不可抗力
工程项目改变合同能解除吗

是否可以解除需要进行协商。法成立并生效的合同，其解除方式无非约定解除和法定解除两种。(一)约定解除当事人协商一致可以解除合同，或约定的解除条件成就时，解除权人可以行使解除权解除合同。(二)法定解除无法协议解除的。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。合同履行期限变更的条件1、具有合同履行变更的客观事实。情事泛指作为法律行为成立基础或环境的一切客观事实；变更是指情事在客观上发生了异常变动。而合同履行变更不仅包括交易和经济情况的变化，也包括非经济事实的变化。2、合同履行变更发生在合同成立

2023-06-18

179人看过
不可抗力
合同变更的原因--不可抗力

因不可抗力使合同不能履行而变更因不可抗力致使合同约定的部分义务不能履行的，当事人可以变更合同。至于不可抗力造成全部义务不能履行，则应当解除合同，而不是变更合同。所谓不可抗力，是指当事人在订立合同时不能预见，对其发生的后果不能避免并不可克服或者非人力所能控制的客观情况。至于不可抗力事件的范围，我国法律没有具体进行规定，人们有不同的认识，但一般包括下列两类：一类是由自然原因引起的，如各种水灾、火灾、地震、冰封等自然灾害；另一类是由社会原因引起的社会不测事件，如战争等。不可抗力的发生是当事人可以变更合同的因素之一，也就是说，当不可抗力使合同一方或双方的全部义务或者部分无法履行时，当事人可以变更合同。这是因为，合同成立后，如果发生了当事人所不能预见和无法控制的不测事件，使任何一方当事人无法履行合同时，当事人不按照合同原内容履行是可以原谅的，否则，若坚持原来合同的规定，不仅仍不能履行合同，而且将会损

2023-06-08

59人看过

律师事务所
因健康原因可要求工厂变更合同吗？

问：吴某与棉纺厂签订为期5年的劳动合同，职责为车工。车工是一劳动强度比较大的工作，作为一名女工，吴某开始尚能适应该工作，后来各车间承包，工作任务比较繁重，这时，吴某又被诊断患有肾结石、积水等病症。吴某认为自己身体素质下降，故提出申请，要求变更与棉纺厂的劳动合同，调换岗位，但未被批准。请问律师：吴某能因为健康原因，请求工厂为其调换工作？答：在合同履行过程中，劳动者随着年龄的变化，身体素质会越来越下降。为了便于劳动者积极地、保质保量地完成工作任务，这时劳动者向用人单位提出变更部分合同条款调换工作岗位的要求是非常合理的，这也符合情势变更原则，即不可归责于双方当事人的原因，使债的形成所依赖的客观情况发生了当事人不能预料的变化致原债的关系显失公平时，双方应变更债的内容，重新协调双方利益，达到新的平衡。吴某在订立劳动合同时身体状况良好，而随着企业生产方式的转变，其具体工作日益繁重，而吴某的身体又被诊断

2023-06-08

261人看过
不可抗力
项目合同变更范围和内容

根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更：（一）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（二）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（三）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（四）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序：（五）为完成工程需要追加的额外工作。一、建设工程承包合同具体应该注意哪些问题要注意以下问题:第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。第三、

2023-03-07

312人看过
合同内容
能否因情势变更原则变更合同，能否因情势变更

一、能否因情势变更原则变更合同变更合同内容，消除显失公平的结果，使合同在公平基础上得到履行。适用情势变更原则变更合同的方式主要有以下几种：1、增减履行标的的数量。实践中增减履行标的数量可同时进行，使双方当事人的履行都发生变更，从而平衡双方的利益。如在商品房买卖或货物销售合同中，如遇严重通货膨胀时，卖方可以要求买方增加应支付的金钱数额并减少自己应交付的标的物的数量，使双方履行标的均发生变动，以分担交易风险。2、变更履行期限，分期或延期履行。从鼓励交易的目的出发，如果采取分期或延期履行能够消除情势变更所导致的显失公平结果的，即应采取此种方式平衡当事人之间的利益。3、变更标的物。因情势变更致使当事人一方不能交付原合同标的物，如果是特定的种类物的，可以允许该当事人以同一种类物替代履行。4、拒绝先为履行。这是指在双务合同中，依合同约定，一方当事人得先为履行，在履行期到来时，相对方因情势变更导致财产状

2023-02-25

294人看过
业主
变更在工程项目中客观存在

国际工程承包施工的实践经验证明，每项工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中，随着工程量及工期的变化，工程成本大多数都在不断增加，直到建成之日，才能形成定值。有一定规模的土建工程的承包施工，其最终工程成本几乎都不是它们中标合同额中的工程成本。绝大多数情况下会导致最终合同金额增加，只有极个别的项目结算成本小于其中标合同价。这是因为，在所有的土建工程施工中，难免会出现工程量变更、设计修改、新增(减)工程，以及地基变化等问题，因此导致工程成本相应地发生变化。表1为南亚某国部分工程的中标价格和最终完成的费用对比表。从表中可以看出，国际承包工程不管其规模大小，最终完工后的费用不同程度地大于其中标时的标价，一般增加20%左右。其增加的幅度与项目合同的规模没有直接的联系，而是与项目的原设计工作的详细程度及其质量、项目现场条件的变化、不可预测因素以及业主的意愿等有关。一、变更索赔的合同依据及计价方法在

2023-03-31

268人看过

前期物业管理
项目备案变更

项目备案变更是指在项目备案之后，因为相关条款的改变导致徐亚到有关部门重新备案变更备案。投资项目备案制的全称是企业投资项目备案制，是适用于企业投资一般项目的管理制度，也是投资项目的前置条件之一。具体相关内容需要参考《企业投资项目核准和备案管理条例》。物业项目备案流程物价局备案，需提交：1、物业费用核算表；2、房屋管理部门备案的物业管理合同；3、物业收费备案申请表；4、物业公司营业执照副本及复印件；房管局备案，需提交：1、物业费用测算表；2、物业管理委托合同（新项目提交前期物业管理合同）；3、物业公司营业执照副本及复印件。《企业投资项目核准和备案管理条例》第一条为了规范政府对企业投资项目的核准和备案行为，加快转变政府的投资管理职能，落实企业投资自主权，制定本条例。《企业投资项目核准和备案管理条例》第二条本条例所称企业投资项目（以下简称项目），是指企业在中国境内投资建设的固定资产投资项目。《企业

2023-07-22

137人看过
劳动合同变更
劳动合同变更的程序:劳动合同变更的注意事项

一、劳动合同变更的程序:劳动合同变更的注意事项（一）应在劳动合同有效期内变更；（二）应该遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，双方只能在法律允许的范围内提出自己的条件；（三）要依照法定程序进行。你可依法向用人单位提出变更劳动合同的建议，说明要修改的条款和变更理由，并给对方一个合理的答复时间。双方当事人在限期内予以答复并表示同意变更的，双方当事人即可就有关变更内容协商一致后，订立书面协议，双方签字盖章，变更协议即生效。（四）劳动合同变更后，变更后的新条款即取代原条款，原条款失去法律效力。但是变更合同时未予变更的旧条款依然有效。二、订立和变更劳动合同的原则及劳动合同的效力原则：订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。效力：劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。三、单位变更劳动合同期限属于续签吗变更劳

2023-06-04

193人看过